励志的句子 · 范文大全

编辑为了让大家更好地了解主题内容:“施工劳务合同”,精心搜集了一些相关资料,欢迎各位阅读,也希望大家可以喜欢并分享。在企业的发展过程中,服务是至关重要的;而优质的服务,则必须建立在诚信的基础之上。因此,在一些场合中,签订合同的频率也越来越高。当事人签署合同应该是根据自己的意愿自主决定的。

施工劳务合同(篇1)

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:汇圆财富广场

2、工程地点:龙坪镇

3、工程内容及做法:工程内容为正负零以上的土建工程,按图施工,(单价具体做法详见施工图纸及变更通知(不含桩基、水电、防水、消防、油漆涂料、保温、防水楼,不含贴砖、瓦)。

4、合同价款:即按图纸最新规范计算,建筑面积约m2,据实结算。(泥工、木工带模板、钢筋工、搅拌机一切辅助材料)。

5年____月日,竣工日期为

第二条 工程质量

1、本工程执行现行建筑工程施工技术规范和湖北建设行政主管部门制定的地方标准设计建筑工程质量评定验收标准;标准为合格等级。

2、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3、施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由建筑工程质量监督部门对工程质量予以认证,对经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第三条 过程变更

施工过程中如需变更,双方协商一致,由设计单位变更后甲乙双方监理做好签证记录。因变更影响竣工日期的,由甲乙双方商定。

第四条 工程验收

1、在施工过程中各分项分部完工,必须报甲方及监理验收后方可进行下道工序施工,工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应直接收到通知后10天内组织验收,填写工程验收单,办理移交手续。

第五条 工程款支付

1、主体封顶付工程量%,二次构件砌砖完,内外装修粉刷完、垮外架付工程量:97%,余下3%年内付清,以四栋结点。

2、乙方应向甲方缴纳保证金订合同时缴纳进场正常开工缴足 做到封顶再退还保证金 元。

3、了确保工程顺利完工,甲方未按合同付款,甲方必须承担2%的月息支付利息。

4、甲方确保在 年 月 日内准时施工,若因外在原因造成施工停滞,乙方交纳的保证金按月息2%计算。

第六条 安全生产

乙方在施工中采取必要的安全防护消防措施,保障职业人员及其他人员的安全,如果再施工过程发生安全事故,经济责任和法律责任由乙方负责,如果甲方及外围引起的工作事故由甲方全部负责,甲方协助乙方调解周围及相关事宜。进施工场地必须戴安全帽,违者每人每次50元。

第七条 其他事项

1、甲方在开工日期3日前向乙方提供完整的施工图纸,保证三通一平。施工过程中,乙方无条件要保管和使用好甲方提供的材料,发现有意损坏浪费材料者将处损材料的5倍罚款。如甲方材料不到位,影响乙方正常的施工,停工五个工作日外,按实际人数,每人每天补误工费150元。

2、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

(1)工程质量变化或设计变更:(2)不可抗力:(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

3、甲方因消防避雷等设施未完成,导致乙方不能验收交房一切责任由甲方负责。

4、乙方保证施工现场每天清洁,工程完工后负责清扫施工现场。因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场。

第八条 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,收到罚款或难事对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。

2、乙方如违反"第六条"约定,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责赔偿、修复并承担全部责任。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

5、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,按每天罚款壹万元,从合同总价款中扣除。

6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

7、因为甲方原因造成施工停工、误工、乙方有权索取机械材料租金费、误工费用。

第九条 补充协议

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以签订书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份具有同等法律效力。

第十一条 基础按一层面积的一半计算,屋面不算面积。 第十二条 质保金4栋全部完工退还

第十三条 架空层按面积计算

第十四条 如果乙方质量没做好无条件退场。

甲方: 乙方:

身份证号码: 身份证号码:

联系电话: 联系电话:

年 月日

施工劳务合同(篇2)

甲方:_________

乙方:_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协议。

第一条.工程概况

1.1工程名称:1.2工作内容:完成施工图纸包含的全部工作内容及为完成该工作内容所需的其他附属、辅助性设施等工程。具体包括开挖、支护、衬砌、防水、排水、洞门、碴土外运、弃土场缺陷责任期防护排水、其他附属工程、该施工的辅助性临时设施以及直至竣工验收前的养护和内的维修的费用等全部工作(详见附件1《合同清单》)。

第二条.承包方式

2.1实行劳务单价承包方式(详见附件1《合同清单》)。合同总价为人民币大写壹仟陆佰壹拾万元(¥16100000)元。

2.2根据双方约定的工作内容,该价款包含乙方为完成本合同约定工程的内容所必须投入的人员、机械设备、器具的调遣费(含车辆养路费、牌照费)和劳务、辅助性材料、机械、施工水电费,以及施工环保、临时设施、基坑抽排水、安全费、文明施工费、保险费、管理费、利润等全部费用。

2.3本合同可能发生的Ⅱ类设计变更已包含在本合同价款内。

2.4双方协议签订后,在有效期内,任何一方不得以任何理由提出价格调整。

第三条.工期和工程进度

3.1工期:本协议工程定于日开工,年月竣工,其形象进度必须达到业主和甲方的要求。

3.2若业主(建设单位)原因造成工期提前或延迟,本协议工期将进行工期调整,乙方必须无条件服从,甲方不承担任何责任。

3.3乙方必须在每月24日前上报下一个月的施工计划,并最终按甲方每月批复下达的施工计划组织施工,确保协议工期实现。

3.4若乙方的工程进度滞后,经短期整改后仍不能确保本协议进度要求,甲方视实际情况有权对未完工程的全部或部分进行收回或分包他人,乙方必须无条件服从,并承担因此产生的损失。

3.5乙方必须服从甲方的进度管理,甲方按有关规定对乙方进行进度考核及奖罚。

第四条.乙方人员

4.1乙方现场人员必须满足甲方及施工要求详见(附件4《需投入主要管理、技术人员资料表》)。

4.2乙方所有人员必须与甲方签订劳务协议,日常管理中必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方人员的管理,对屡教不改者甲方有权进行清退,乙方必须无条件服从。

4.3乙方特殊工种人员必须持证上岗。

4.4乙方项目负责人和技术人员离开现场1天(含)以上的,要向甲方负责人请假,批准后方可离开,否则按1000元/天对乙方进行处罚。

4.5乙方项目负责人及技术人员在本工程未结束前不得私自更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的手续;若乙方现场管理人员中能力不能满足施工要求者,甲方有权要求乙方对其进行更换,乙方必须无条件服从。

4.6甲方每天对乙方现场人员进行清点,并由乙方负责人签字确认。

第五条.工程质量、安全及文明施工、环保

5.1乙方必须按照业主提供的施工设计文件和国家、铁道部现行的工程技术标准、规范进行施工,并接受监理工程师和甲方的监督,工程一次验收合格率达到100%。隐蔽工程必须经监理工程师检查、验收签章后,方可进行下一道工序施工。否则,甲方有权处以结算总价的3%罚款。

5.2加强质量管理,避免出现工程质量事故。因乙方原因造成施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内返工,并达到合格标准,产生的费用由乙方自行承担。

5.3甲方对工程施工质量、环保实行一票否决权,工程质量、环保达不到设计标准的,一律不予计价和拨款。

5.4工程保修期间,发生应由乙方承担维修项目时,乙方应在接到甲方通知后7天内,立即派足人员进行维修。否则甲方有权另行安排维修,期间发生的费用全部由乙方承担。

5.5坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强安全教育、培训、宣传和管理,建立健全施工生产安全责任制,制定安全生产预防措施,配备安全管理人员和必要的安全设施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故。

5.6乙方必须按业主要求为参加本工程项目施工的所有人员设备及其他项目办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。

5.7项目部与业主签定的《安全协议书》对乙方具有同等责任,乙方必须严格按照该《安全协议书》及其他相关的各项安全生产规定执行,确保施工期间安全生产,如在施工期间不满足相关要求造成的罚款及损失均由乙方承担;如乙方在施工期间发生各种安全事故,产生的责任和所有费用均由乙方承担。

5.8为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方合同价款内。

5.9乙方应按照业主、监理工程师、甲方的.规定和要求进行施工,否则导致质量安全事故,由乙方承担一切责任和经济损失。此外,甲方还要追究乙方的违约责任,对乙方未按照施工质量安全规定完成的工作量,将不予计价。

5.10施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受业主和甲方的罚款外,甲方将在发现当月的计价款中扣留2%的文明施工费,直至整改完退还。如果连续2个月未整改到位,未能达到业主和甲方的要求,上述扣留款项将作为罚款处理。

5.11乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予处罚;对屡教不改、纠正无效果者,甲方有权责令乙方将当事人清退出场,并对乙方进行处罚。

5.12乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值物品,以及发现影响工作的地下障碍物时,应及时向甲方报告,否则承担造成损害的后果。

5.13坚持文明施工,按照国家《环境保护法》和地方政府的有关法规,做好现场水土保持和环境保护工作,保证施工取土、弃渣、排污等满足环保设计要求。隧道出碴由甲方统一组织调配管理。

第六条.甲方责任

6.1协助业主办理永久性工程的征地和拆迁。

6.2负责为乙方提供电力线路及变压器至施工现场附近(如有)。

6.3辅助办理所需的临时用地、施工场地平整、施工场内汽车运输便道、便桥加工设施、加工场所,场地硬化。

6.4协调外部关系,协助乙方做好上场准备工作。

6.5负责对乙方人员进行各类培训。

6.6负责向乙方提供图纸及相关文件。

6.7确定水准点与坐标控制点位置,负责工程控制测量、试验及必要的施工复测,及时组织图纸会审及技术交底。

6.8对乙方的施工进度、质量、安全、环保工作等进行监控、检查与验收。

6.9负责总体施工组织设计和施工方案、施工技术的审定。

6.10负责提供《甲供材料、设备清单》中规定的材料设备,保障物资供应。

6.11负责对每道工序自检和报检,协助乙方完成相关资料。

6.12负责工程验收。对已完工程,根据本合同要求及时验工计价,拨付工程款和办理竣工结算。

6.13负责组织工程的竣工验收和交付。

6.14按业主要求负责代发乙方民工工资。

第七条.乙方责任

7.1甲方为实施本工程与业主、项目部签订的所有合同文件、协议书、承诺书等中甲方应承担的责任、义务、风险等都由乙方承担;在业主、监理、项目部对甲方的要求、指令、通知,都对乙方有同样的约束力,乙方应视同为本合同条款。

7.2按照业主及甲方要求,负责完成自己施工所需修建使用与维护的临时设施,临时设施的修建地点、规模、标准须报甲方审批。

7.3按本合同承诺上足技术、管理、专业人员和机械设备,以满足施工需要。特殊工种要持有效证件上岗。项目负责人、技术负责人未经甲方同意不得随意调换。乙方驻工地代理人必须在岗在位,离开工地时必须经甲方批准。

7.4根据甲方总体施工组织设计、阶段目标计划和设计标准,合理组织施工,确保合同工期和工程质量。服从业主、设计、监理、地方、项目部和甲方的监督、检查、指导,对不合格项目进行返工,直至达到设计标准后方可计价,返工费用乙方自行承担。如施工进度慢,工期滞后,甲方需要对工序安排或施工任务进行调整时,乙方无条件地服从。

7.5坚决执行有关火工品的管理规定,严格领发手续。施工现场必须有安全员,确保施工生产无事故。

7.6必须为现场所有人员和主要施工机械办理保险;必须办理业主要求的其他种类保险,费用已含合同价款内。

7.7必须按照国家的有关规定与每位施工人员订立劳动合同。按照合同规定按月及时造工资表并上报甲方。乙方应保证施工人员工资收入;要做好劳动保护工作,保证施工人员的健康安全不受侵害。

7.8处理本范围内来自任何一方发生的各种纠纷,包括施工人员的违规行为或刑事案件,对此甲方不承担责任和费用。

7.9积极配合甲方的计量支付和质量、安全、进度、现场的各种检查,按甲方规定做好各种计量、检查、评定及其他内业资料的收集、填报工作。

7.10负责变压器配电箱引出电力线路,上述费用已含在合同价款中,乙方不得因此提出任何补偿要求。

7.11完成本工程所布设的风、水、电等管路,并承担全部费用。

7.12按甲方要求的钢模板及衬砌台车的标准,委托专业厂家进行加工制作,其费用已包含在劳务工序单价中,由乙方负责,产权归乙方所有(如有)。

7.13负责对该隧道施工场地内的永久性建筑和临时设施维护及做好安全防护,预防被暴雨洪水袭击和其他损害(如有)。

7.14所有隧道出碴,乙方必须无条件按甲方的施工方案要求在甲方指定位置弃碴,其费用已含在工序单价中。因乙方车辆不服从指挥导致甲方发生二次装运费用的,全部费用由乙方承担(如有)。

第八条.材料设备

8.1工程所需的所有施工机械设备均由乙方自备,当乙方投入设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转给乙方使用,其购买的设备款及运输过程中发生的费用均由乙方承担。乙方委派专人配合甲方对施工现场已进场设备、材料的盘点估价工作,并无条件接收,承担所有费用。

8.2甲方负责工程所需的主要材料、火工品、混凝土等(详见附件2《甲供材料、设备清单》),由甲方运至乙方施工现。现场材料的卸车及倒运由乙方负责并承担相应费用。施工过程中如因乙方原因,造成对上述材料的浪费(如超设计数量、返工等情况),所发生的费用由乙方承担,甲方有权在其计价款中予以扣除。因客观原因造成甲供材料供应影响乙方施工,甲方要及时通知乙方,并积极进行协调解决,如长时间影响施工进度,甲方可按实际情况给予乙方工期顺延。

8.3乙方负责除甲方指定供应的主要材料、机械外的其他材料和机具的购买或租赁,自购材料必须符合国家及业主的相关规范要求,并具备材质检验报告和质量证明书。如因材料质量不合格,自行承担造成的损失。

8.4乙方对现场工程材料,应有专职人员负责管理,防止浪费、变质、流失。如因乙方保管不善造成材料的失效、毁损、丢失等,乙方除承担所有的损失外,自愿接受甲方的经济处罚。材料的发放和使用应严格控制,甲方对乙方超领超耗的材料,按市场价格计取费用。

8.5甲供材料进入现场后,属于甲方所有,单由乙方负责看管,乙方无权调出施工场地。如发现乙方擅自将材料调出施工场地或材料丢失,甲方将根据调出材料的价格予以二倍重罚。

第九条.计量与支付

9.1按业主要求方式一季度一次验工计价,验工计价日期为每季度最后一个月的18—20日;验工计价款支付比例为完成额的80%计。计量款支付方式参照业主合同计价方式执行。

9.2工程量计量由甲方进行现场核查,工程数量根据施工图的数量为准,该数量必须控制在实际完成的施工设计图纸几何尺寸的数量之内,并且需甲方项目负责人及现场工程师联合审定签字认可。超出施工图的数量及未得到业主批复同意支付费用的数量,均视为已含在承包价款内,不得另外支付费用。

9.3隧道开挖必须严格控制超欠挖,乙方承担超挖而多出碴和回填的费用及因超欠挖给甲方带来的经济损失。此类情况,如乙方拒不签字,甲方有权按现场实测情况进行扣款(如有)。

9.4甲方对乙方完成的工程要进行质量检验,认定有质量缺陷的,有权暂缓验工计价,待乙方按协议质量要求进行修复,达到规定的验收标准后,再进行补计。对最终甲方认定不合格部分,甲方有权责成乙方进行返工或收回。返工产生的包括甲方提供材料在内的所有费用由乙方负责;如出现收回工程,该工程不予计价。

9.5乙方未按施工图纸或业主要求施工而造成的返工以及采取的相应措施所增加的工程量均不予计量,并承担因此而造成的包括甲供材料在内的各项损失。

9.6施工过程中,因不满足上级管理部门的要求,产生的各种罚款及其他损失均由乙方承担。

9.7本工程甲方不向乙方支付工程预付款。

9.8工程进度款支付时,甲方依据双方签字确认的计价数量乘以(附件1合同清单单价)得出的计价款,在业主支付进度款到位后10天内,按计价款的80%予以支付,支付时要扣除甲方提供的材料费、给乙方的借款、民工工资、各类罚款及其他应扣款项。如遇业主工程款延期支付,甲方对乙方的拨款顺延。剩余计价款在整体工程完工经业主验收合格后支付到完成总额的85%,审计后支付到结算总额的95%,剩余5%作为质保金待责任缺陷期满后按下述第9.12条规定支付。

9.9为保证工人工资足额按时发放,保护其合法权益,甲方代为发放乙方为本项目施工所雇佣的民工和其他人员工资,具体方式参照业主对甲方的相关办法执行。乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由甲方直接代发工资。但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。

9.10工程完工经验收合格后,甲乙双方进行结算,办理各项手续。

9.11乙方在收到每一期计价款时,应提供给甲方与计价金额等同的合法税务发票及相关凭证,该发票及凭证所列名目应服从甲方财务人员安排,所产生的费用由乙方承担。

9.12工程结束时,甲方扣留总价款的5%作为质量保证金,待整个工程竣工验收(初验)合格交付业主使用一年后,若无施工质量问题,甲方应在业主质保金款到位后10天内返还乙方;若质量有缺陷的,由乙方负责维修,费用自行承担;如果由甲方维修的,发生费用从乙方的保证金中扣除。

第十条.协作与配合

10.1在协议实施过程中,甲方安排其他施工队伍使用乙方修建和架设的便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。

10.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下作好与其他作业队、各施工队之间的联系和配合。

10.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。 10.4乙方与相邻施工的其他队伍之间应密切配合,共同协商,统筹安排线路设施的布置、使用和管理,以求最大限度的减少相互干扰,减少不必要损失。对此,乙方必须无条件服从甲方的协调和安排。

10.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。

第十一条.履约保证金

11.1根据本工程的特殊情况及工序单价的特点,为保证履行协议,乙方同意在签订本协议之前向甲方缴纳人民币万元整作为履约保证金,工程完成一半后返还50%,剩余在工程完工并经业主验收合格后全额退还,期间履约保证金不计息。

第十二条.终止协议的条件

乙方在执行协议中有下列情况之一者,甲方有权单方终止协议,并不负担任何经济和法律责任,乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。

12.1乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工,出现偷工减料,影响工程质量,经两次下令整改不执行的,或出现较大质量事故的。

12.2乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后,影响总体工期时,经两次督促无改观的。

12.3安全防范措施不严,造成等级以上安全事故的。

12.4乙方在施工中将工程转手他人,或工程第一负责人长期不在位的。

12.5协议中规定的其他终止协议的条款。

第十三条.变更与索赔

13.1本项目发生Ⅰ类,经各项手续办理完成且业主支付款到位后,给予乙方进行变更,单价按照本协议(附件1《合同清单》)中相同或类似项目的单价执行,完善手续后给予支付;Ⅱ变更已包含在本协议价款中,甲方不另行支付。

13.2乙方应充分考虑市场物价指数的影响,本协议在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变化,致使劳务费、材料和机械台班等费用的增加或减少,其协议价款均不调整。

第十四条.工程验收

14.1工程验收时,乙方应协助甲方做好隐蔽工程检查记录,及时交回所有资料。 14.2工程验收合格后,乙方对所施工的工程按规定负责保修。

第十五条.违约责任

15.1乙方在施工安全、进度、质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书限期整改,若乙方整改不力或无动于衷,甲方有权终止协议,从乙方收回工程并扣留乙方所交的部分履约保证金,同时乙方在收到甲方要求其退场通知书之日起十日内无条件退场,否则甲方有权强制执行,由此造成的一切损失及后果由乙方承担。

15.2由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等,应当免除甲方责任。

15.3若乙方中途退场,甲方将扣留乙方全部履约保证金,并对乙方进行处罚。

第十六条.协议争端

甲、乙双方同意,如在协议执行过程中发生协议争端,在双方不能自行调解时,提交甲方企业所在地仲裁委员会仲裁,或向甲方企业所在地法院提出诉讼。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同(篇3)

1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。

2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。

3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。

4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。

6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。

7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。

8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。

施工劳务合同(篇4)

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

第一条工程概况

工程名称:教授新村箱变工程

工程地点:科技学院教授新村

工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

第二条工程总价

合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。

第三条付款方式

1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);

2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)

3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五条甲方职责

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;

3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续;

4、自柜体到厂日起履行保固条款;

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

第九条解约

甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

单位地址:单位地址:

账号:账号:

合同签订时间:合同签订时间:

施工劳务合同(篇5)

建筑工程施工劳务分包合同

工程名称:海拉尔盛世家园综合楼 工程承包人:浙江正见建设集团

劳务分包人:哈尔滨福广兰天劳务服务有限公司

签订日期:二零一一年八月二十五日

工程承保人(施工总承包人)浙江正见建设集团 劳务分包人:哈尔滨福广兰天建筑劳务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,鉴于呼伦贝尔盛世达房地产开发有限公司(以下简称“发包人”),与承包人已签订施工总承包合同或专业承(分)包合同,以下称为总(分包合同),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、劳务分包人资质情况。

资质证书号码:C1024023010220-212

发证机关:哈尔滨建设委员会。

资质专业及等级:砌筑一级、钢筋二级、木工二级、模板一级分包劳务分包。

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容:

工程名称:盛世家园2、3号楼主体、裙房及相对应的地下停车库

工程地点:海拉尔巴彦托海路358号

分包范围:主体工程加砌筑、地下停车场垫层地面、土方开挖人工配合机械、找平层保护层及基础外墙保温、屋面保温、钢筋、混凝土、脚手架、模板及三线一钉,且包含各种防护设施的搭设与维护,以及小型机械设备进厂、安装、吊车基础、防护脚手工具、木料、模板及全部零星滤料进厂装卸和文明施工等工时费,不含现场以外用工。

分包劳务工种:瓦工、钢筋工、木工、混凝土工、架子工、吊车手、放线员、机械手、吊笼人员等所有管理及技术人员。(以上工程只负责主体期间工作)

3、分包工期

开工日期:二零一一年九月一日

完工日期:二零一二年七月三十日

4、质量标准

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,《国家现行的建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工程必达到质量评定合格等级。

5、标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)、《建筑法》《合同法》《建筑施工质量验收统一标准》。

(2)、《建筑质量管理条例》、《建筑市场管理条例》。

6、安全施工与检查

劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,配备安全管理人员及班组兼安全员,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全防护措施,对进现场工人进行安全生产三级教育。消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由劳务分包人承担,承包人帮助协调处理解决。

7、事故处理

发生安全事故劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

8、材料、设备供应

(1)劳务分包人应妥善保管,合理使用工程承包人供应的材料、设备、因工作正常损耗除外,人为造成损坏、浪费、丢失由分包人全额赔偿。

(2)分包人使用的消耗材料(大板、木方、支撑杆、紧固件等材料)必须合理使用。紧固件、加固小件等除正常损耗外,浪费部分由劳务方全额赔偿。

9、劳务报酬

本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬。基础按每平方米150元价格计算。地下车库按每平方米300元价格计算、正负零以上按每平方米268元价格计算,审定面积按实际施工面积为准。阳台不在建筑面积之内,按每个阳台的投影面积二分之一×总阳台数×268.00元/㎡付给乙方。此价格包含了分包范围内的和各项费用。

10、工程进度

(1)二零一一年九月一号至二零一一年十月三十号施工到零米层板完工。

(2)二零一二年四月一号至二零一二年七月三十号主体封顶。

(3)按合同约定封顶日期,如提前封顶,每栋楼每提前一天每天奖励五千元人民币。(注:指提前天数)

(4)如乙方不按约定工期封顶,每栋楼每拖延一天每天罚款五千

元人民币.(注:指提拖延天数)

11、付款方式

付款方式为:基础、零米层、二层、六层、十层、十四层、十九层,按已完工程量的80%拨付。竣工验收合格后,拨付到总价款的95%。剩余5%作为质保金年末支付。

12、其它事项

(1)主体封顶模板拆除后模板、支撑、木方应拨钉,清理分类堆放,因为模板不平造成顶棚不平的由分包人打磨、找平。

(2)工程竣工之后,脚手架、扣件、钢管,一切机械装运归库

(3)合同签订后,乙方付给甲方十万元人民币作为工人进场履约保证金。此款在零米层板浇筑完工后返还。

(4)在施工期间,如乙方不按甲方要求施工,甲方有权给予清场。清场前已完工程量按合同约定价款的70%结算工程款,剩余30%工程款作为给予甲方的补偿,乙方无条件撤场。此工程如能评为自治区优质工程,甲方奖励给乙方十万元人民币。

(5)在施工中甲方必须保障工程材料需要,如因材料供应不及时,产生的误工甲方按现场人员劳务费用计算,补给乙方误工期费用。如遇到不可抗力的自然灾害,甲方按天数计算工期顺延。

13、违约

甲乙双方在合同履行期间,如双方没按合同约定履行各自义务,如双方协商不成可到当地法院提起诉讼。

14、合同份数

本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份。

15、合同生效 合同订立时间:二零一一年八月二十五日 合同订立地点:项目部办公室 本合同双方约定签字盖章后生效

工程承包人(公章):

法定代表委托代理人:

年月日劳务分包人(公章): 法定代表委托代理人: 年月日

施工劳务合同(篇6)

甲方:

乙方(以下简称租赁方):

一、甲乙双方经协商,甲方兹向乙方租用 工程机械,该工程机械价值人民币 元,用于 工程施工,使用期为 个月以上,租用时间从 年 月 日起,每台每月租金保底 元整,不含任何税金。时间定为 小时之内(按30天×8小时/天计算)超过 小时,每小时按人民币 元计算。且当月超过时间,当月结清。特别注明《如甲方需要配二位操作驾驶员,如工作时间达不到300小时,甲方付夜班驾驶员工资,每月元,如达到300小时两个驾驶员工资都乙方付,乙方不向甲方提供税收发票。

二、工作时间以机械时间表为准,以底表签字,每月到计算工作时间(注:“机械进场时,机械底表时间 小时”)

三、由甲方提供乙方机械燃油供应、驾驶员餐饮、住宿。其余如黄油、液压油、修理费等由乙方自行负责,同时在工作中,乙方必须听从甲方现场指挥安排,但在施工中有危害机械及驾驶员的安全时,乙方有权停止作业,另每月当中甲方应给乙方三天机械保养时间。

四、乙方机械进入工地后,甲方应负责机械安全、生产、不可预计人员及机械伤害(如被工程车及其它工程机械伤害损坏),并甲方合法、租用乙方设备如当地人员干扰及扣留乙方设备,若乙方机械被偷或破坏,造成的损失一切由甲方全部负责。

五、付款方式:在机械进场后,甲方先付 元整给乙方做机械租赁劳务费用押金,机械劳务费每月底全额付清,押金到最后一个月扣除,如到期甲方拖欠或无法付清机械劳务费导致造成停工等,一切损失由甲方负责,且甲方应支付机械费及劳务费,乙方并有权调回机械,甲方无权干涉。

六、乙方机械进场时,甲方应支付进场拖车费。或不满 个月,出场拖车费用应由甲方负责。

七、甲方应保证作业区内的安全,在施工中,如遇到场地内的土地征用费等相关手续及费用未付清而发生各种纠纷,水、电缆、光缆、线路等设施损坏,概由甲方负责,乙方不承担任何一切经济责任。

八、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的按下列方式解决提交贵阳市仲裁委员会仲裁。

九、此协议一式贰份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方代表: 乙方代表:

身份证号: 身份证号:

住址: 住址:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

施工劳务合同(篇7)

发包方(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、和诚实信用的原则,双方就项目绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程路段:

4、工程范围及工程量

(1)工程范围为:见施工图及工程量清单;

(2)工程内容及工程量:人工细平场地;种植苗木、草坪;养护苗木、草坪;合同工程量见《工程量清单》,结算工程量按实际合格面积或数量计算;

(3)工程养护:养护费用按月计算。养护费(喷药、施肥等全部养护费用),本项目默认养护时间为_______个月,甲方可以根据实际情况调整养护时间。

二、合同工期

合同工期:开工后_____天内完成。具体开工日期由甲方确定,但不应迟于______年______月______日。若应甲方原因,开工时间迟于约定时间,草坪采购市场价格上涨,且高于______元/m2,甲方应该根据市场价格调整草坪单价,其工程量按实计算。

三、承包方式

乙方负责所承包的工程内容的施工,承包方式为包工、包材料、包养活,不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责,乙方负责人工细平。

四、甲方责任及义务

1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督;

2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电;

3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。

五、乙方责任及义务

1、乙方负责苗木草坪种植、养护及木扶架,乙方必须保证质量符合设计及《公路工程质量评定标准》要求;

2、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:

(1)应按甲方提供的要求及时完成;

(2)承担施工安全保卫工作,杜绝重大安全事故发生,由乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用,由乙方自行承担;

(3)施工场地清洁卫生的要求:符合省、市环境卫生管理的有关规定;

(4)乙方应当按照合同书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同书约定的开工日期前3天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,开工日期不予顺延;

(5)乙方承包的工程项目,不得进行分包,按施工计划自觉接受甲方的管理,保证施工的顺利进行;

(6)乙方在施工中应自觉接受甲方的管理,不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量,甲方有权终止本合同,造成返工损失,乙方应予赔偿。合同签订以后,双方应该严格遵守。不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同,乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,无故解除合同,甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。

六、工程造价及工程价款的支付

1、工程造价

本合同价款采用固定单价合同方式清单报价,苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要,要求乙方在各施工部位采用何种规格,乙方应该严格按照甲方要求施工。经过双方验收合格后按实办理结算。

本工程暂定合同总价为:________元(大写:_______)

2、工程款支付方式

开工后甲方先支付乙方合同总价______%的工程款,每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续,甲方根据计量按照_______%支付工程款。工程养护期完毕并验收合格后,双方办理结算,结算完毕,甲方累计支付乙方工程至________%,剩余_______%保修期满后一次支付。

工程保修期:验收合格后_________个月,保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。

七、工程质量

1、工程质量等级:合格。

2、乙方按照施工图纸和甲方要求,精心组织施工保证工程质量,如质量不符合标准,必须返工,其工料费损失,由乙方承担;如因不可抗拒的自然灾害,导致无法挽救的损失,由甲方负责。

八、违约责任

1、乙方坚决杜绝乙方人员以任何原因或理由对甲方人员、监理、业主等于工程相关人员,恐吓、威胁、人身攻击等恶劣事件发生;

2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目车辆或项目相关人员等恶劣事件发生;

3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生;

4、乙方若违背承诺,发生上述任何恶劣事件,乙方愿意接受甲方每次_______元以上的罚款,并承担全部责任;

5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生,乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成,乙方可按照合同约定向法院诉讼。

九、附则

1、本合同如有未尽事宜,双方应友好协商另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时,任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。

2、本合同一式________份,甲方执_______份,乙方执______份。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后,合同失效。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

乙方(公章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

施工劳务合同(篇8)

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则。明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

(一)本工程施工内容

施工图所示的给水排水电器消防避雷装臵以及设计变更的增减内容,以及该工程的临时水电及机具维修等。

(二)工作内容

1、电气工程:施工图纸(含说明)所含的预埋件、设施(备)、室内照明及插座的所有预埋管(凿槽)、电线敷设、灯具及开关、插座的安装、调试工作、以及该工程的弱点系统(电视、电话等)按照设计图纸所含内容施工到位,以及该工程的临时水电及机具维修等。

2、避雷工程:施工图纸(含说明)所含的避雷安装、调试等内容。

3、给排水消防设施工程:施工图纸(含说明)所含的管道预埋,预留孔洞、设施(备)、管道安装、实验等全部内容以及地下管道(沟)的土石方开挖(如遇岩、由甲方负责开挖到位)回填等。

4、由乙方负责承办工程的实验、检查、负责预留孔洞的'砼封堵。

5、由乙方负责所承包内容所需的设备、手持电动工具及劳动保护用品。

6、水电及消防系统工程的预埋(留)、暗敷及凿打设备(管道)洞口及其每天收工前的材料及场地的清理、打打扫(水电等材料每天必须收捡交还保管室)

四、承包工期

1、乙方承包工程工期从乙方进场开(动)工之日起计算工期,总工期为 天。若乙方不能按时完成,按违约处理,乙方支付甲方违约金每天 元,决算时扣除。

五、费用标准及乙方承担的细则范围

1、工程计算办法:按照国家规定建筑面积的计算规则计量。

2、承包单价按 元/m2计价,建筑面积为 m2。其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、低质易耗材料(焊条、锯皮、切割片等)、现场转运费、现场临时用电搭设、机具保养维修。

3、零星计件:按甲方现场负责人确定单价为准(人工费包干采用综合单价一次性包干技工 元/工日,普工 元/工日,综合单价包括乙方作业人员工资、工人劳保、用具费、防护费、乙方管理费)。

六、结算及付款办法

1、乙方按照甲方规定的是个进度完成后,经甲方。质监验收达到合同规定的质量标准后,经甲方专职结算人员办理手续。

2、工程款支付:办理的结算手续经甲方工程负责人核定、签字后,甲方可拨付工程款给乙方。乙方必须提供工人工资表。

(1)主体水电预埋管线按主体进度每月支付完成量的30%。

(2)给、排水消防及电器、电线按照完成付至工程总价的70%。

(3)工程竣工,并通过有关职能部门验收,达到合同标准后,扣除 %保修金后,付清余款。保修金待竣工验收后满一年且无质量问题返还。

(4)若乙方中途撤出或施工质量、安全不符合标准要求,工期没按照项目部规定完成,甲方有权拒付任何费用以及余留款项,并要求乙方无条件退场。

七、工程质量、施工安全

1、工程质量

⑴若乙方未按施工组织设计或施工方案(含专项方案)、施工技术交底、设计更改、施工规范、规范操作,所造成的全部损失由乙方负责。

⑵ 乙方因施工质量不符合要求造成返工,自行承担人工费和材料费。给后期内外装修造成的工料损失从乙方的履约保证金或劳务费用中扣除。若不能保证工程质量,甲方有权终止合同,乙方并赔偿甲方相应的损失费用。

(3)若乙方所完部分工程质量经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到质量要求所造成的返工损失,乙方承担100%。

(4)如果甲方提供材料有质量问题,由甲方负责。

2、安全施工

(1)劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的1000元以内的费用(超出1000元的部分由甲方承担70%,乙方承担30%),由劳务分包人承担.

(2)工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

八、其他约定

1、本合同签订后,任何一方解除此合同,解除方向对方赔偿违约金贰万元正。

2、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及由违法乱纪等行为,甲方有权单方面中止本合同。

3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

4、本合同壹式贰份,双方各执壹份。经甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务后自行失效。

甲方: 乙方:

年 月 日

施工劳务合同(篇9)

甲方(用人单位):沈阳易配菜网络科技有限公司

地址:沈阳市浑南新区长青南街17-27号8门电话:

乙方:性别:

身份证号码:电话号码:

户籍所在地:

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条 合同期限

本合同的期限自 年月日开始。

第二条 工作岗位

乙方 在分拣中心 岗位工作,乙方应完成甲方合理分配的工作任务。

第三条 工资报酬

甲方按工作时间支付乙方工资报酬。小时工资报酬不低于本市规定的最低工资标准。工资具体支付办法约定如下:10元/小时,每月支付工资报酬。

第四条 工作时间

乙方在甲方每天工作,具体工作时间安排由甲方安排。

第五条 劳动保护和劳动条件

一、甲方根据国家和本市的有关规定对乙方进行安全生产和操作规程培训,为乙方提供

劳动安全和卫生设施,根据所从事工种的需要向乙方发放劳动防护用品,保障乙方生产过程中的安全与健康。

二、乙方应遵守甲方安全卫生和生产操作规程,遵守甲方依法制定的劳动纪律和规章制

度,如不按正常操作出现安全事故,甲方不负予任何事故责任。

三、乙方因工负伤按照国家和本市的有关规定执行。

四、乙方因病、事请假不享受工资。

第六条 本合同的变更、解除和终止

一、经甲乙双方协商同意,本合同的内容可以变更或解除。

二、乙方不能按要求完成工作任务,给甲方造成损失或不良影响的的,甲方有权解除合

同,并要求赔偿损失。

三、因不可抗拒原因造成不能履行本合同或一方受损害的,可不承担违约责任。导致用

工制度或岗位发生变化时,甲方有权解除合同。

四、双方因特殊原因需终止合同,应提前一周通知对方。

第七条 其他事项

一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(签字):

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

年 月 日 年 月 日

施工劳务合同(篇10)

项目部: (简称甲方)

班组: (简称乙方)

为了确保 工程主体结构工程施工安全、优质、高效完成,达到优良工程的目标,按照《经济民法典》和《劳动法》等相关法律法规的规定,双方在公开、公正、平等、自愿的原则上,现就主体结构工程施工由乙方向甲方提供单项劳务,特拟定本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中所制定的各项条款。

一、工程概况

1工程名称:

2工程地点:

3建筑面积:

二、承包范围、承包方式及质量、安全要求

1承包内容:本工程的模板工程(包括需二次施工的栏板、预留孔洞、构造柱、水泥构件预制等)以及内外搭设架、安全防护架搭设、踢脚板、料台、电梯(或提升机)基础、所有进出场材料的装卸车等的施工,包括施工所需附材(扎丝、钉子、胶带、电锯等),包括加工模板所需机械等。本分项工程施工结束后,乙方必须将所用材料按项目部要求在指定地点分类进行整齐堆放,做到工完场清。

2附设工程:施工现场所需的围墙、临时维护场地硬化、临时建筑及设施。

3安全文明施工:依据市级文明工地要求。所有关于文明工地创建过程中所需的人工费及所需的工具及辅材,进场所有施工及管理人员的劳动保护用品费用。

4承包费:本工程除设计及建设单位原因变更部份另做计算外,其他均包含在总承包价内,包括施工所需附材(胶带、钉子等),乙方不得随意要求增加其他费用。

5本工程施工期间对所有施工管理及劳务作业人员食宿自理,施工现场内不能有任何人住宿及乱丢垃圾情况出现。

2.承包方式:

2.1承包方式:包工不包料(但包含本合同施工所需用的辅助材料及施工所需机械)

2.2质量要求;本工程必须达到合格工程,并达到文明工地验收标准,各分项工程在施工过程中必须严格按图纸、图集及规范要求进行施工,否则造成一切质量问题,造成后果及损失均由乙方负责。

3质量目标:合格

3.1乙方在施工过程中,必须按设计图纸和技术联系单、技术负责人的书面指令及国家现行的施工技术规范进行施工,并接受甲方的监督和检查。甲方预留工程款10%作为乙方的安全保证金,在乙方完成三层主体结构工程并经过项目部质量部验收合格后,甲方将退还预留的工程保证金。

3.2乙方必须按国家质量验收规范进行自检,乙方所施工的项目过程质量必须达到合格工程标准。如发生质量事故由乙方负责一切损失并返工,返工的工程费用(以甲方结算为准)由乙方承担。

3.3所有混凝土均为清水混凝土标准,如果因为涨模、垂直度和平整度超差(按照中级抹灰标准垂直和平整度不得超差3mm)或者振捣等原因导致混凝土需要抹灰墙面和天棚板面需要抹灰,则乙方必须负责承担胀胎混凝土的铲除、清理,同时承担抹灰所用的材料及人工费用,因此项内容而延误工期每天罚款500元。

3.4乙方在施工过程中的质量达不到现行工程施工验收规范的要求时,甲方有权辞退乙方,辞退后按实际完成工程量总额的50%结算。

4安全要求:

4.1乙方必须遵守执行安全技术操作规程,进行安全生产,乙方在生产过程中如因操作不当或者管理不善出现安全事故,其责任完全由乙方负责。

4.2乙方在施工过程中,要有严密的施工安全组织措施,遵守安全操作规程,服从指挥,听从统一调度,确保安全生产。

4.3乙方必须配合甲方对工人进行三级安全教育,不得无证上岗、违规操作。乙方在施工过程中,如发现作业层或作业部位有安全隐患或不安全因素存在时应立即停止施工,并汇同甲方一起将不安全隐患和不安全因素消除后方可继续作业,否则出现意外责任自负。

4.4乙方必须按《安全技术交底》进行安全施工,做好班前安全活动记录。

4.5乙方工人不得破坏施工现场及生活区域内任何安全设施,由乙方所造成安全设施破坏的,其责任及后果由乙方负责。

4.6乙方施工人员进入现场后,必须听从甲方有关人员的安全监督,遵守工地的有关规定,施工人员必须正确使用安全帽等安全防护用品。

4.7乙方必须统一着甲方指定工装、安全帽;工装。工人不戴安全帽者,甲方保安有权拒绝其进入施工现场。

4.8乙方工人进入施工现场后,必须及时办理好“劳务上岗证、暂住证”,乙方可以委托甲方办理,费用自理,待结算时扣除。因乙方原因被有关部门罚款,由乙方承包人负责。

三、工程工期

3.1工期要求: 总工期 天。

3.2具体时间根据甲方的施工组织设计及甲方指定的月、周进度计划执行。乙方必须无条件严格遵守甲方工程进度安排,不得随意拖延工期;确因甲方责任造成工期延误,经双方共同认定,工期做相应顺延;按照甲方要求的主体封顶时间,工期每延误一天乙方必须向甲方支付总承包额30%违约金。

四、双方的责任、权利

1甲方责任、权利。

1.1全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织方案,制定月、周的生产进度计划,确保生产均衡性和连续性。

1.2向乙方提供技术资料,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。如乙方在质量、工程进度等方面达不到要求,甲方有权责令其退场。

1.3甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方提供工程施工中所需要的材料。

1.4甲方负责提供生产所需的大型机械,施工用电、至水二级箱(包括三级箱),主水管至各楼层接口,乙方未经甲方同意不得私自接拆电源、开关;因违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。

1.5甲方负责施工现场的安全管理监督工作。对乙方施工人员进行安全教育,宣传正确使用安全“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围入重点防范部位设立警示牌。健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违法安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款。

1.6甲方协助乙方处理施工工程中可能发生的安全事故,损失由责任方承担。

1.7甲方根据现场实际情况,仅向乙方提供办公用房一间,库房及值班用房各一间(甲方提供材料、乙方打设费用自理)及生活用水、用电,如发现用电炉取暖、烧水,每发现次罚款200元。

2乙方责任、权利

2.1乙方进场必须证照齐全,并向甲方出示营业执照、企业资质证件及施工人员、特殊工种上岗证等有关资料,提供本分项专业技术人员施工人员专业上岗证。必须配备足够的施工技术人员,以满足工程进度需要,并报甲方备案。

2.2负责现场的施工放样,严格按照规范进行施工,确保工程进度和工程质量。

2.3向甲方提供施工的原始记录和所有工程自检资料以及施工进度计划落实方案。

2.4坚持文明施工,施工期间保持现场整洁,有条理的放置施工机械设备和材料,并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时性工程。

2.5负责保护好甲方的施工测量标志。

2.6必须做到施工地段道路畅通,施工时及时清理废料,严格控制砂石料等材料的占地,不得因施工阻碍道路畅通,有义务保护好甲方已完工程设施及临时设施,如有损坏,照价赔偿。

2.7各分项同时施工时,要相互配合,妥善处理相互关系,如果施工临近不安全地带,乙方必须每班安排人员在旁防护,确保施工安全。

2.8进场人员必须是满18周岁以上的健康公民。

2.9保证合同人数及技术水平,进场人员必须统一着装且费用自理,并不携带家属及未成年子女进入现场(如有子女家属在当地租房,不能影响甲方整体形象)。

2.10乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导,必须按甲方要求的质量、安全和进度组织施工,遵守现场的各种规章制度,不准打架斗殴,严禁酗酒闹事。否则造成的一切后果乙方自负。

2.11同时乙方不能转包工程,否则甲方有权终止合同。

3.质量要求:该工程实行“结构优良工程”目标管理,主体结构质量要求达到优良,乙方必须有专职质量安全员,按其质量保证措施进行质量监控,隐蔽工程的隐蔽检查工作。乙方必须按施工规范、图纸设计要求精心组织施工,按照甲方现场工程技术交底进行操作,乙方要建立自检与工序交接检制度,严把质量关,甲方检查验收仅限于抽查。如因乙方施工人员操作不当或乙方自检不仔细造成的质量问题,乙方应承担一切责任。工程质量评定标准以建设单位、监理单位、市质监站的验收结果为准。隐蔽工程由乙方自检达到验收条件后,通知甲方有关人员进行验收,验收不合格的,乙方必须整改至满足要求为止,对同一个分项工程连续二次验收不合格,甲方有权责令乙方进行停工整顿,并交以500元罚款,情节严重的应责令有关人员退场。如质量达不到验收标准按项目部及监理和建设单位制定的处罚规定执行,建立健全质量体系,要求乙方提交承包本工程施工方的组织机构、人员配置、技术干部职位、技术工人人数等详细资料。

4..安全要求:乙方进场后应协助甲方安全员做好进场安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带,室外高处作业操作前先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,排除不了的应及时通知甲方有关人员进行解决,直到符合安全操作规范后方可施工。安排专人操作电锯、电刨等电动工具,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。每天下班时设备和其他工具必须采取防雨措施。在模板安装拆除过程中,注意自身及他人安全,防止模板、扣件等材料坠落伤人。如因乙方人员未按安全操作规程和甲方安全员、工长安全技术交底进行操作,所发生的安全事故,由乙方承担全部责任,

5.进度要求:乙方必须按甲方指定的工程进度计划进行施工,乙方不能按总工期目标要求完工,每拖延一日按本合同3.2条款执行,当乙方达不到形象进度要求且五日内不能改观,甲方有权终止合同并更换施工人员。

6.文明施工:乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工厂清洁,任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,按甲方指定地点分类堆放,废料和建筑垃圾堆放至垃圾箱,对于由于方案变化不能使用的材料或多余的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压。拆完的模板应及时清理、刷油。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区办公区材料堆放区,保持作业面及生活区办公区材料堆放区的整洁卫生,达到省市级文明工地标准要求。乙方管理人员必须约束自己的施工人员,严格管理,如管理混乱,安全隐患多,现场脏、乱、差,达不到省市级文明工地要求,甲方将对乙方处以承包总价5%的罚款并命令乙方按期退场。

7.其他要求:模板工程严禁野蛮施工,杜绝人为损坏模板的行为,对于竹胶板的使用,拆模板时应保持其边角的完整性,模板严禁从高空往下乱扔,严禁在模板上随意打孔,严禁将模板当做垫板、撬棍使用,野蛮操作造成的破坏应按原价赔偿。方料强调大料不小用,废料要利用,禁止用木料烧火、做饭、取暖。

五、材料供应

乙方的材料计划单应提前7天报给项目部主管工长,经主管工长核实后,由项目部经理及时向材料部门提出计划,材料部门及时落实材料来源,按实进场。乙方所用材料由甲方按施工预算量及施工定金额进行发放。乙方要本着保证质量、节约材料的原则组织施工。对于超用材料部分要查明原因,属于甲方原因的由甲方负责。属于乙方造成的材料超用,甲方按材料实际价格,及超用部分的数量,在工程款结算时扣回。如发现工地的建筑材料及设施料移作他人用时给予重罚。

六、合同价款

1承包单价:劳务综合单价 元/㎡(±0.00以下和楼梯间按建筑面积加0.69计算)。

2合同价款包括乙方所有人工资、养老统筹金、意外伤害保险,以及施工所需辅材材料费,单价为综合单价,已包括工程的直接费、现场管理费、施工队伍调遣费、临时生活、临时设施、保险、风险以及与施工队伍有关的各种费用、工程施工期间的物价上浮因素等。合同价款在施工期间直至合同期满不做任何调整。

七、结算及付款方式

本工程实行主体完工,施工完毕验收合格后结算的计价方式。

1乙方将基础工程及一至三层主体施工完毕验收合格后,甲方支付乙方三层以下人工费80%。工程交工验收后付清余款。

2质保金在主体施工完三层并验收合格后,退还各班组。

3经甲乙双方协商,本工程合同发生的用工以签证的形式结算。合同内变更部分单项工程总价(劳务费)在5%以内的项目不增不减,单项工程总价超过5%以上的项目按实结算。

4如因建设单位未及时支付工程进度款而造成甲方跨月结算,乙方不得因此停工施工。

八、合同的事项说明

1在施工过程中,甲方有权监督乙方是否合理使用材料,如因乙方对本公司员工管理不严导致乙方工人偷盗材料,甲方发现后,可以对乙方处以材料价值的10倍的罚款,对于甲方借给乙方的机具,乙方必须如数完整归还,人为损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

2在施工过程中,乙方管理人员及施工人员不服从甲方及时发现监理单位和建设单位代表管理,并对上述各方工作人员采取围攻、辱骂、制造事端等一切恶劣行为者,甲方将对乙方处以工程总价的5%罚款并清理出场。

3文明工地创建过程中,在乙方承担过程作业区域内,必须严格执行《陕西省文明工地检查(验收)表》各项要求,凡违反规定者。每人1次罚款50-100元。

4乙方必须严格执行双方合同中关于质量方面各项要求,如不能满足要求,若属乙方的原因造成返工及使下道工序增加费用均由乙方承担。

九、其它事项

1本合同未尽事宜,由双方通过友好协商解决,作为本合同补充条款,并与本合同具有同等法律效力。

2本合同一式四份,甲乙双方各执一份,留公司及项目部各一份,双方签字之日起生效,工完款清后合同自行消失。

3为确保安全生产和保证过程质量及施工进度,甲乙双方签订的安全责任协议书和其他补充协议书作为本合同的附件、与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方现场代表(签字) 乙方现场代表(签字)

年 月 日 年 月 日

电话: 电话:

合同签订地点:

施工劳务合同(篇11)

djz525.com

建筑工程施工劳务分包合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工劳务合同》文本,并根据省、市有关规定,经甲乙双方协商,本着平等自愿,协商一致的原则,结合本工程具体情况,达成以下劳务分包协议,望双方共同遵照执行。

第一条:工程概况1、2、3、4、建筑面积:约

5、按照国家定额(2008)计算规则进行计算。主楼基础和屋面按标准层加一层计算。

第二条:乙方承包方式及范围

劳务大清包(包全部人工、包全部周转材料、辅助、耗材和零星材料、施工用所有机械设备、所有现场安全防护、工程施工中消防措施、扬尘污染、文明施工所需人工费和材料费。不包主材、钢筋、砼、沙、水泥、砖、加气块等)

1、该工程图纸内的全部土建工程:包含钢筋、模板、混凝土、砌筑工程、内外架搭设、拆除和所有安全防护工程、内外墙、地坪粉刷压光、外墙粉刷(含保温砂浆的施工)、花架、保温层、楼地面工程(不含水电、内外贴面砖、内外墙涂料、油漆、消防、电梯、防水、门窗安装工程)、门窗电梯等洞口的封堵和修补。

2、工程所需的塔吊、施工升降机及施工所用机械设备(含备案、检测、安拆、场外运输、日常保养、基础、操作工人、信号工等各项费用、无条件配合本工程甲方分包项目)由乙方负责。钢筋的制作、焊接、绑扎所需的一切设备及耗材,模板工所需的方木、建筑模板、周转材料及各种耗材,外墙脚手架、垂直维护架,施工用内外脚手架、模板满堂支撑架,一切外防护架,三宝、四口、五临边的防护架、安全通道、防护棚、安全网(必须通过安检部门认可的安全网方可使用)、混凝土浇筑所用的全部设备包括汽车泵(五层以下必需汽车泵配合地泵浇筑)、混凝土地泵费用,泵送混凝土管的安、拆、清理、维护及混凝土构件的保护 1

和养护,本工程混凝土构件的养护必须采用养护液养护。

3、承包人从进场进行施工场地平整开始,临时围墙围挡道路修建人工、特定施工的机械土方开挖、土方人工配合清土、钎探用工、原土打夯、地基局部换填;临时设工程(承包人全部临设含基础以上材料、料场、发包人临设、临时围栏、围墙、临时道路、场地硬化、绿化、管沟、下水等),本工程室内外四周土方机械回填及打夯的人工配合。

4、施工用电费、水电费甲方支付,生活用水、用电乙方自付;乙方负责二级及二级以下配电柜及所有的电箱、电线、照明、用水管网、排水设备、现场施工用电必须达到国家规范标准。

5、乙方施工安全的防护用品和劳保用品必需及时足量发放。

6、除甲方供应材料以外的辅材,耗材及所有周转材料的耗用品由乙方负责。

7、施工准备、现场安全、文明施工、标语标示、七牌三图和以上工程所涉及的一切间接工作内容。

8、保工期、质量、安全文明施工。造成安全事故的,由乙方承担一切经济及法律责任。

9、承包单价:按建筑面积每平方米

10、甲方不安排零工,一切和现场及工程有关的零工及费用均由乙方承担。

11、施工现场不允许住人。

12、承包人在报价时应充分考虑工程变更、签证或零星用工等发生的费用,该费用承包人已含于本合同综合单价内。单项人工费增减超过2万元以上的予以调整。

13、本工程劳务施工为一次性包死价,不因图纸变更或哪个项目增加或取消(建筑面积增减除外)、零星用工等调整承包价。但合同外的项目及零星用工另计。

14、进行红线内包括各楼层现场看护和保卫工作及生活、生产区的卫生清理工作由承包人负责,发生费用包含在综合单价内,现场出入车辆冲洗、防粉尘均由承包人派专人负责,发生费用包含在综合单价内。承包人在施工期间的生产、生活垃圾清理及外运,卫生间垃圾及粪便外运乙方给予人工配合外支运。工程使用的甲供材料的卸车、保管及场内运输均由承包人负责,发生费用包含在综合单价内。

15、做好与总包人、业主指定的其他分包商的配合工作:各分包商需用脚手架、垂直运输、现场堆料场、各种配电箱柜等承包人应及时免费提供,不得因自己的工作内容已施工完成或其他理由拆除,确因乙方承包项目完成而其他分包商还需使用脚手架、垂直运输等,费用另行由甲方协调协商给乙方予以支付。因水电、消防承包人造成各分包商施工所需预留洞、槽、孔等由承包人开孔、洞、槽、修补、保护;对其他指定分包的成品、半成品或材料设备应加

以保护;在施工期间与各分包商之间由于工序穿插造成的修补,由责任方负责修补;所有配电箱柜、电线(非工程实体用)等均由承包人自备,负责安拆,并满足施工、生活安全用电;施工生活用水总包人只提供一个用水总开关,用水总开关以外的水管、开关、阀门等均由承包人自备,负责安拆并满足施工、生活、消防安全用水;承包人配备满足施工现场安全需要的消防器材;主体工程竣工验收前的保洁工作。以上内容发生的费用均应包含在综合单价内。

16、在施工期间现场在承包人范围内所有材料的装与卸、堆放、场内材料运输,现场安全防护与翻修,楼层上洞口周边防护栏杆搭拆,现场清理与打扫卫生(包括打扫厕所、浴室),场地路面硬化,为了迎接有关部门对现场的检查而发生的材料倒运与现场清理,总包人办公区生活区临建的搭设与拆除,楼层所有落地灰的清理,现场所有标志牌、标语牌的悬挂防护栏杆的刷漆等人工均由承包人负责。本工程垂直运输、建筑物超高费、施工现场安全防护、保卫、临设搭拆与各单位的配合费,各单位使用脚手架及垂直运输,为成品、半成品保护、养护发生的费用,工人保险费等。以上内容发生的费用均包含在综合单价内。

第三条:合同工期

1、工期约定:暂按甲方目标工期计划执行,以最终建设方、监理方批准的施工组织设计工期为准。如建设方调整工期,则乙方工期相应调整。乙方为实现工期目标,而采取的赶工措施及费用,一律不做调整。住宅结构标准层施工要求每月完成6层。

2、在本合同约定的进入现场当天,乙方必须立即开工,并年正常及积极地组织施工。

3、乙方的施工人员数量必须满足甲方的工程需要。因乙方原因不能开工或不能按时完成上述要求的影响进度,一切责任及费用由乙方承担。

4、因自然灾害、不可抗力(以国家相关规定为准)非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在时间发生后24小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由。

5、本项目农忙时节不放假,乙方为农忙时节采取的措施或费用由乙方负责。

6、因乙方原因完不成上述工期目标,乙方必须承担业主对甲方的全部罚款外,还要承担甲方对乙方约定的罚款。

7、由于建设方非正常原因造成的长期停工,甲方向建设方索配工期,乙方工期相应调整。

第四条:付款方法

拨款方式为:主体结构单栋封顸浇筑砼完毕后十日内按每平方米195元支付工程款;二次结构完成每平方米再支付30元工程款;主体结构验收后付再支付每平方米15元;内外粉刷地

坪工程完毕后每平方米再支付80元;竣工验收合格甲方结算后付总造价的97%,余款3%作为质量保证金,质保期满后无息付清。

第五条:双方责任和义务

(一)甲方责任和义务

1、甲方负责向乙方提供施工图纸二套。

2、甲方负责向乙方提供每层楼标高控制点,主轴线控制点。

3、甲方负责向乙方人员进行安全、质量、技术、文明施工等书面的交底和监督。

4、甲方负责施工现场统一管理,对不服从管理的班组和个人有权进行处罚,至止清理出场。

5、甲方负责施工现场的各项管理工作,给乙方创造一个良好的施工环境。

6、甲方应按照乙方提前编制的材料计划(误差不能大于5%),保证原材料及时无误的供应到现场,因材料计划误差较大而导致的误工现象,责任由乙方自负。

7、因设计变更、原材料供应不及时、工程款不能按时支付等原因造成的停工,则工期顺延。

(二)乙方责任和义务

1、合同签订后七日内乙方必须向甲方交纳质量保证金,±0.00封顶验收后退还;工程十二层主体封顶后退还;主体结构验收合格后退回剩余的。保证金退还按单栋考核。

2、组建一支过硬的领导班子,配齐五大员,安全员、电工和各项特殊工种人员,都必须持证上岗并配备专职人员负责项目管理、现场协调,确保做到安全生产、文明施工。

3、保证早上班晚下班,保证农忙不停工,节假日不休息。

4、乙方人员必须服从甲方管理人员的指挥,严格遵守工地所制定的一切规章制度,不准和主管部门、监理工程师发生顶嘴、冲突,对有关部门提出的整改通知必须按时完成、并负责承担由此造成的损失。如乙方不能服从甲方对工程技术、质量、安全、工期、文明施工等管理意见,不能采取有效措施自行完成承包目标,甲方有权终止本合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

5、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工,保证各个分部、分项工程都均达到验收标准,因施工不合格造成的一切返工费用由乙方负责,甲方有权根据其情节轻重给予相应的处罚。且因此而引起对甲方和其他工种的连锁事故后果及费用由乙方承担。

6、乙方严格遵守各项安全法律、法规,因乙方违章操作引发的一切后果由乙方负责。

7、因乙方原因造成的停工(如出现停工或工人上访事件,每出现一次罚乙方10万元)或工期拖延的一切损失由乙方负责,影响业主要求的竣工时间,则按工程总造价的1%-3%给予

罚款(因不可抗力的自然灾害,工期相应顺延)。

8、钢筋放样由乙方负责,甲方审核,凡有放样不正确的材料浪费,由乙方全部承担,并处两倍的罚金。

9、乙方向甲方提供施工总进度计划,编制工程月进度计划及周进度计划,并按甲方审核后的计划实施,乙方应提前10天向甲方提供材料及地材使用计划。

10、乙方在施工过程中如有材料浪费现象,甲方按浪费材料的两倍进行罚款,如发现乙方的施工人员有偷窃材料的现象,甲方按材料的5倍进行罚款,并追究当事人相关责任,该罚款再支付乙方承包费用时直接从中扣除;主材使用数量在工程预算±3%以内的不奖不罚,若超过3%以上按超出部分两倍对乙方进行处罚,若节省3%以上按节省部分材料购买价的30%予以奖励。

11、各工种、各部位每道工序完成时要做好工完料清,施工所造成的建筑垃圾及时清理,保证施工现场整洁,材料堆放整齐。

12、乙方在合同工期内应及时足额交纳工程意外伤害保险和公伤保险等各项费用,及时支付农民工工资,若不能及时兑现发生纠纷,甲方有权从乙方工程款中直接扣除。

第六条:质量技术管理

1、现场安全防护必须达到市级文明工地,如达不到上述质量安全标准每平方扣减10元结算。

2、按照国家现行的工艺标准进行施工,按照国家现行的质量验收规范进行检查验收和承担因承包方原因造成的相关费用。

3、乙方必须按照图纸、会审纪要、设计变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工验收规范完成施工任务,听从甲方和施工管理人员指挥,接受业主及监理单位的安全、技术和质量监督及管理,遵守操作规程,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。乙方负责施工中的自检、互检工序的交接检查。

4、对于乙方施工质量不符合同文件集甲方的要求,甲方向乙方发出“质量整改通知单”。乙方应按甲方“质量整改通知单”的要求认真、及时整改,若逾期不予整改或整改不彻底,甲方将根据情况给予每次500元以及5000元以下的罚款,且甲方有权另行雇佣其它分包单位代替乙方进行整改,乙方应承担因此发生的所有经济支出及工期损失。

第七条:其他约定

1乙方在本合同生效之前及因本工程所发生的各项债权债务一律由乙方负责,与甲方无关。乙方不得以甲方名义贷款和赊欠材料、租赁费、工资等,不得以甲方名义进行本工程外的经济活动。

2、本合同履行中发生纠纷和争议时,甲乙双方协调解决,如协商无效,可向本合同签署地的人民法院提出诉讼申请。

3、工程开工前,甲乙双方签订《安全施工协议书》,此协议书作为本合同附件具有同等效力。

4、甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时,有权终止本合同的一切支付,直至乙方改正为止;且因此造成的所有损失由乙方承担。

5、甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租、水电费、材料应商,工人工资等费用时,在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付,乙方应予认可。

6、本合同一式四份,甲乙双方各持一份,备案两份。双方签字盖章且保证金达到甲方指定账户后生效,工程竣工验收结清余款后合同自行终止。

7、本合同如有未尽之处,双方共同协商解决。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或委托代表人:或委托代表人:

年月日年月日

施工劳务合同(篇12)

总包方;(以下简称甲方)

承包人;(以下简称乙方)

按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条工程概况

1工程名称:

2工程地点:

3面积结构及施工位置:

4承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含多次搬运)。

5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期。

6工期约定;

7合同单价及价款:

8价款依据:本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。

9本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,安全及劳保用品等。

第二条甲方工作职责:

1开工前10天,向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。

2指派D:为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。

3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份,白图两份。

4配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。

5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。

第三条乙方工作职责:

1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。

3指派D为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

4严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制人工结算。

5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责‘妥善保护好施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。

6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。

7工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

8乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。

第四条关于工期的约定

1甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用。

2因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担。

3因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延,并承担甲方损失。

4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

1本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】(GB50210-20___),[玻璃幕墙工程质量检验标准](JGJ/T139-20)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。

2本工程应达到国家质量评定合格标准。

3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延。

4由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担。

5工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用。

第六条关于工程价款及及结算的约定

1双方商定本合同单价采用固定价格。

2本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,具体支付方式如下:

(1)施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。

(2)埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。

(3)骨架全部完成,一周内付至合同价款50%。

(4)幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。

(5)验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金,一年后付清。

(6)本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。

第七条关于安全生产和防火的约定。

1甲方提供的图纸或做法说明,应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。

2乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】,【建筑安装工人安全操作规程】,【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规,规范。

3由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担一切经济损失。

4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

5施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。

第八条奖励和违约责任的约定:

1由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。

2由于乙方原因逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。

3甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为奖励。

4乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。

5乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

6乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。 7施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。

8因一方原因造成合同无法继续履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失。

第九条合同解除

1如一方严重违反约定导致工程无法继续,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失。

2工程完工后一年内合同自行解除。

第十条争议或纠纷处理:

1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解。

2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

第十一条附则

1本工程需要进行保险时,应另订协议。

2本合同正本二份,双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份。

3本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

xx年____月____日xx年____月____日

施工劳务合同(篇13)

甲方:______

乙方:______

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本工程具体情况,通过协商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员,为建立和谐稳定的劳动关系,明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,本着平等自愿、协商一致的原则,经甲、乙双方协商一致,同意签订本合同共同遵守。

一、工程名称:______

二、工程地点:______

三、承包范围:______

四、承包方式:______

五、承包单价

除外)、安装费、维护费、保险费、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中,如有需要,乙方提前申请,甲方可以提供吊车,挖掘机等大型设备配合乙方施工。

乙方向甲方提10%履约保证金。

六、质量要求

1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工,接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。

2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内,否则造成的损失由乙方承担。

3、分项、分部工程一次验收合格率100%,优良率100%,单项工程总评95分以上。

4、砼外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝,达到业主创优标准。

5、无质量隐患、无质量通病

6、外观质量达到规范要求,并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。

七、工期要求

6月1日之前必须全部完成合同承包范围施工,同时满足业主的计划工期要求,如业主工期提前,则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由(资金、农忙等)推迟工期。

八、材料、设备供应方式:

1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供,甲方负责按乙方实际使用计划运至施工现场。乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。

2、砼使用商品混凝土,按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置,若由于乙方原因准备工作不充分导致砼的质量变化由乙方负责。砼的数量按施工图实体计算,损耗控制在2%之内,多出部分由乙方承担,混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。

3、钢筋的数量按施工图实体施工,损耗控制在1.5%之内,按工程施工图的数量结算。超出部分由施工队自行承担(按照材料进价从工程款中扣除),节余部分按结余量的50%奖励施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉,如果乙方发现卖掉,一次罚款2万元。

九、双方权利及义务

l、甲方权利及义务

1)负责提供完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。

2)负责按协议的规定支付工程计量款。

3)负责协助乙方地方矛盾的协调。

4)负责有关技术资料的复核和汇总。

5)负责与乙方签订“安全生产管理协议”(另外签订),并向乙方进行安全生产技术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查,对违规或事故实行处罚,对隐患提出整改,对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,直至终止合同。

6)负责与乙方签订“廉政合同”,接受双方及有关部门的监督。

7)甲方负责施工场地的“三通一平”工作。

2、乙方权利和义务

1)负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工,按验收标准验收;

2)负责按监理程序报验,服从甲方及监理人员的检查、指导。

3)在施工中发生质量问题应立即报告甲方,按甲方要求及时整改,损失由乙方自负。

4)对承包工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时,下达工程目标工期。乙方在合同工期内完成工程,并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。

5)负责安全生产,文明施工。施工期间,乙方独立承担安全生产责任,为安全生产总责任人,派驻工地的队长为本项目的安全第一责任人,对所承担的工程的安全生产责任,发生一切安全事故,损失由乙方自理。

6)协议履行期间,乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指示、决定。

7)负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合协调,费用由乙方负责。

8)完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场,恢复原貌,妥善解决好地方矛盾,还清地方债务。

9)严格遵照执行地方的村规、民约,服从当地公安部门的管理,

10)队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天,遇事向甲方项目部请假,未经甲方批准不得擅自离开施工现场。

11)在施工过程中,甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任,也不承担任何连带责任。

12)接受甲方对乙方暂定工程量的调整。

13)承包工程不得分包、转包。

14)乙方保证计量款用于本项工程,严格执行专款专用原则,并且保证农民工工资发放到位,甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查,如经核实有拖欠劳务人员工资现象,甲方有权直接向劳务人员发放补齐所拖欠的工资,并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资2-5倍处罚。

十、结算和支付

1、中期付款

人员设备进场后,具备正常作业能力后。中期按月计量。由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后10天内向乙方支付月工程计量款。每月支付按完成合格工程量的80%进行支付。计量款未到位时,由施工队自筹资金,项目部不予付息,在每期支付款中扣除5%质量保证金,待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队。1%安全保证金,8%农民工工资保证金,待承包项目结束后3个月内无纠纷退还该项保证金。

2、竣工结算

工程竣工验收合格后,一个月内进行工程财务结算,结算款中应扣除质保金5%,扣除超用材料款,罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。

3、最终结算

工程交工验收,乙方无遗留问题,两个月内付清尾款(除质保金)。

十一、其他事项

1)任何设计变更均不能使本合同中止或无效。

2)因设计变更而增加或减少工程量,乙方必须无条件接受。

2、工期的提前。如业主要求提前工期,乙方应遵照执行,甲方不额外支付费用。

3、如因业主征地、不及时,不可抗拒的自然灾害,业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工,影响工期,在得到业主的书面认可后,工期可以顺延,由此造成的损失,甲方负责向业主索赔,乙方必须提供足够的证据。甲方将根据索赔额全部或部分的给予乙方补偿。

十二、违约责任

1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期,分别考核,每次考核,每延期一天按承包工程总价的0.5%罚违约金。

2、施工期间发现工期严重滞后,影响到甲方的形象,甲方要求乙方立即整改,若整改后没有明显效果,甲方有权分割乙方的工程量,直至将乙方清退出场,扣除履约保证金。一切损失乙方自负。

3、乙方由于质量达不到规定要求,应立即返工,损失自理,工期不得延长。

4、有质量问题,而又不能限期整改,甲方有权分割乙方的工程,直至全部收回。按乙方违约论处,扣除履约保证金。损失由乙方自理;。

5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工,其费用在乙方剩余费用中扣除。

6、违反地方规定及法律法规,由司法部门罚处。

7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测,由甲方负责联系检测,费用在乙方计量款中扣除。

8、施工中安全事故乙方自愿负责,没有按甲方要求文明施工,甲方视情况罚款5000.00—50000.00元。

9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间,每天每人扣500.00元。

10、发现乙方将工程转包,再次分包,视违约处理。

11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工,应积极配合甲方做好各种协调工作。

十三、安全施工作业

1、在施工的过程中,乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规,严格按照甲方及上级单位安全管理体系的要求规范管理,甲方进行监督检查。

2、乙方人员必须按操作规程施工,持证上岗,作业中发生人员责任伤亡事故按国家有关规定处理。

3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求,费用已包含在报价内。

4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理,若不能完成施工计划时,甲方有调整其施工范围的权利,并对乙方进行经济处罚。

5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、符合国家安全生产等有关规定,保证工程施工的正常进行。

6、人员机械应保证甲方的正常施工(含农忙季节),确保按阶段性工期完成施工进度计划。

7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买,乙方承担费用。

8、必须执行甲方的各项管理规定及处罚办法。

9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。

10、合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财产损失等均由乙方承担。

十四、本合同一式肆份,甲方三份,乙方一份;甲、乙双方签字盖章,乙方向甲方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务,乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务,不存在遗留后本合同即失效。

十五、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。

十六、本协议未尽事宜

原则上按总合同有关规定办理,或共同协商解决。如协商破裂,须向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十七、本协议甲方有最终的解释权。

甲方:______(印章)乙方:(印章)______

甲方代表:______(签字)乙方代表:______(签字)

__年__月__日

  • 最新工程劳务合同4篇

    当越来越多的劳动者开始了解法律,合同的出现就显得尤为重要。如何撰写一份合乎法规的优秀合同呢?励志的句子小编给你提供了以下的《工程劳务合同》,希望能对你有所帮助,请收藏!...

  • 工程劳务合同(汇总13篇)

    在广大群众法制观念的普遍提高的当下,采用格式条款订立合同的,易被认定为无效。签订合同可以减少关键岗位关键人员频繁更换造成的损失,合同怎么写才有法律效力?相信你能从中找到需要的内容。...

  • 建设工程施工劳务合同

    励志的句子编辑搜集了“建设工程施工劳务合同”相关主题资料,现在分享给您,敬请参阅本文。在当今社会大家法制观念的普遍提高的大环境下,实务合同关系中包括出卖方的销售合同条款。订立合同要注意验收方法、程序和时间。...

  • 最新施工员劳动合同模板5篇

    下面是励志的句子精心收集整理,为你带来的最新施工员劳动合同。在当今这个瞬息万变时代,越来越多事情需要用到合同。多人作为一方当事人与另一方当事人签订合同的,应当分担合同的权利和义务。还请您收藏本文!...

  • 施工单位劳务合同样本6篇

    目前,我们已经进入了注重法治的社会,许多人认识到了合同的重要性。签署合同这一行为可以说是非常关键的,因此您选择的合同范本是否有参考价值呢?励志的句子的编辑为您准备了“施工单位劳务合同样本”,欢迎阅读参考,并请收藏哦!...

  • 物业劳务合同13篇

    按照平时学习工作的要求,我们时不时会需要用到一些文章,好的范文更具有参考意义,范文主要包含哪些内容呢?考虑到你的需要,小编特地编辑了“物业劳务合同13篇”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 甲方:_____ 乙方:_____ 为了给_____小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环...

  • 最新施工合同书12篇

    在当今不断开放、包容的时代,合同是指当事人就某些事项约定双方权利义务归属的文件,是履行合同的基础。因此签订合同变得极为关键,如何撰写合法有效的合同成为了至关重要的问题。感谢您阅读本网页的内容。...

  • 劳务合同书(分享13篇)

    随着越来越多的人了解法律,需要签订合同的情况变得越来越普遍。合同是当事人执行权利、履行义务、解决纠纷的依据,但要如何撰写一份规范标准的合同呢?本文欢迎大家收藏、阅读,并分享给身边的人。...