随着当代社会法律观念的逐渐提高，无论是在工作还是生活中，我们都经常需要使用合同。但是，你知道如何正确拟制合同吗？今天，编辑为大家分享了“合同书样本”的详细介绍，方便大家阅读，记得把本文收藏起来哦！

合同书样本 篇1

车辆抵押贷款合同书样本

一、甲方（出借人）：

身份证号码：

联系电话：

二、乙方（借款人）：

身份证号码：

联系电话：

三、车辆基本情况：

车牌号：

车型：

发动机号：

车辆购置价值：

四、借款款项：

本合同借款款额为：

五、还款方式：

1. 乙方应按照本合同规定的还款期限和方式按时足额支付每期还款本息；

2. 还款方式包括等额本息、等额本金、一次性还款等多种方式，具体方式可协商约定；

3. 还款费用由甲、乙双方协商确定。

六、权利及义务：

1. 甲方应在签订本合同并收到所有抵押品之后将贷款款项支付到乙方指定的账户内；

2. 乙方应按期还款，当乙方逾期未支付从第1天开始计算罚息，罚息的计算标准为贷款本金利率的2倍以上。对于连续1个月及以上未偿还本金和利息的情形，甲方有权追究乙方的民事责任；

3. 乙方应妥善保管抵押品并按期足额偿还贷款本金和利息；

4. 甲方有权要求乙方保证抵押品的安全性和保值性；

5. 甲方有权在乙方逾期未归还贷款的情况下采取法律手段追索债款。

七、担保措施：

1. 本合同项下由乙方提供抵押担保方式；

2. 抵押品为乙方所有的机动车辆；

3. 抵押品的评估价值为抵押担保的贷款本金。

八、违约责任：

1. 若乙方未履行还款义务或有其他违反本合同之事实，则视为违约，甲方有权追索乙方的全部贷款本金和利息，同时要求乙方承担诉讼费、律师费及其他相关费用；

2. 若甲方未按时足额履行还款义务或有其他违反本合同之事实，则视为违约，甲方除承担违约责任外，还应承担乙方因此所遭受的一切损失。

九、其他事项：

1. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，并将维持至本金、利息及所有应付款项偿还完毕为止；

2. 合同的解除、修改以及甲乙双方对本合同以外的其他事项的协商都应以书面形式达成一致后生效；

3. 本合同的任何争议均应在协商解决的基础上，如协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。

十、合同生效方式：

上述内容系乙方以书面形式申请贷款，经其以法定代表人名义签署本合同并加盖公章后生效。合同一式二份，双方各执一份，具有同等效力。

签订日期：年月日

甲方（出借人）：（盖章）

乙方（借款人）：（盖章）

合同书样本 篇2

车辆保管合同书样本

随着汽车的普及，汽车保管问题越来越成为司机们的重要问题。为了让车主放心，车场通常会与车主签订车辆保管合同，确保车辆的安全、完好和有序管理。下面就是一份车辆保管合同书样本，以供参考。

一、车辆基本情况：

车主姓名、身份证号码、联系电话：

车辆品牌、型号、颜色、车牌号码：

二、保管期限：

自 年 月 日起，至 年 月 日止，共计 天。

三、保管费用：

车主同意按照车场规定的标准交纳车辆保管费用，不得单方面减免。

车场有权在未收到保管费用的情况下暂停服务，并有权要求车主赔偿因此造成的损失。

四、车辆保管范围：

车场将对车辆进行安全保管、防盗防损、日常维修，并为车辆提供进出场服务。

车场对车辆的安全保管负有监管责任，但不对车辆自然灾害、盗窃、恶意破坏等不可抗力因素造成的损失承担责任。

五、责任约定：

车主应该保证车辆在进场前已进行了合法上路的检修，并确保车辆符合交通运输部门规定的技术标准和安全要求。

车主应按时交纳保管费，并保证在保管期限内及时取车，否则车场有权将车辆进行处置。

如车辆出现故障、损坏等情况，车主应立即通知车场，并承担修理费用。如不能及时通知车场，车场将有权进行必要的处置。

车场应当妥善保管车辆，对客户的车辆负有安全保管义务。如出现车辆损坏、被盗或者其他情况，应当及时通知车主，并提供相应的证明材料。如因车场的过失造成车辆损失的，车场应当赔偿客户的损失。

六、争议解决：

本合同在执行中，如果由于双方合同履行所涉及的任何争议，双方应友好协商解决。如果通过协商达成不了一致，双方可以协商选择向相关部门申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。

七、其他条款：

本合同未尽事宜，双方可另行协商。

本合同自双方签署之日生效，并具有法律效力。

如果发生本合同与国家、地方法律法规相抵触的情形，以法律法规为准。

签订地点：

签订日期：

车场方：

车主方：

总结：

车辆保管合同是车主和车场双方的保障，对于车主来说，签订合同可以确保车辆的安全保管，避免车辆被盗或损坏等风险。对于车场来说，签订合同可以明确双方的权利和义务，规范服务流程、提升服务质量。希望车主们在选择车场时，谨慎选择、认真审核，签订合同时认真细致，让车辆得到更好的保障。

合同书样本 篇3

合同协议书

农三师水利工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团南干渠引水口防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）贰佰贰拾捌万叁仟贰佰肆拾壹元柒角壹分（￥2283241.71元 ）。

4．承包人建造师： 张先国

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为143日历天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章）承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

xx年月日 xx年月日

合同协议书

农三师水利工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团盖孜河三道桥-九连段防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）陆佰伍拾陆万柒仟零伍拾贰元贰角贰分（￥6567052.22元 ）。

4．承包人建造师： 吴德跃

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为190日历天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章）承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

xx年月日 xx年月日

合同协议书

农三师水利工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师41团草湖大桥护岸防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾玖万陆仟伍佰伍拾肆元伍角陆分（￥1696554.56元 ）。

4．承包人建造师： 朱国华

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 143日历天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章）承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

xx年月日 xx年月日

合同协议书

农三师水利工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师叶城二牧场三连防洪工程项目（施工）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾伍万壹仟玖佰捌拾陆元贰角肆分（￥1251986.24元 ）。

4．承包人建造师： 王华

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 143日历天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章）承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

xx年月日 xx年月日

合同协议书

农三师水利工程建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施农三师伽师总场克孜河防洪工程（施工二标）（项目名称），己接受新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）己标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）玖佰零捌万零肆佰捌拾柒元伍角伍分（￥9080487.55元 ）。

4．承包人建造师： 吴德跃

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 190日历天。

9．本协议书一式 陆 份，合同双方各执叁份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：农三师水利工程建设管理处（盖单位章）承包人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

xx年月日 xx年月日

合同书样本 篇4

甲方：(出租方)

乙方：(承租方)

根据《_____》的有关规定，甲乙双方为明确双方权利、义务，经协商一致，达成以下协议：

第一条仓位、存储面积及期限

1.乙方租赁甲方位于积平米，作为荣事达家电产品存储仓库。

2.租赁期限从_______年_______月_______日至合同到期在同等条件下，乙方享有继续租赁的优先权。

第二条租金标准和结算方式

1.仓库租金标准为每平方米每(日?月)元，共计月租金为

2.结算方式：租金每结算一次。乙方在接到甲方开具的租金结算发票后，30天内付款。

第三条甲方的责任

1.甲方应按约定时间向乙方提供符合普通通用仓库条件的库房，并负责提供仓库安全保卫工作。

2.甲方保证提供的仓库及消防设施符合当地消防部门的要求，确保仓库的正常安全作业。

3.甲方负责提供的仓库现有设施、照明设备，并负责仓库设施的正常维修，方便合理使用。

4.甲方为乙方提供220V电源和长途电话一部，为保证乙方微机系统正常使用，(专用电话所产生的费用由乙方承担)。

5.甲方需提供叉车、托盘设备为乙方进行产品装卸作业，并负责对设备维修及保养，以确保乙方的正常使用。

6.甲方在任何时候均不得以任何理由将仓库内乙方的产品作为甲方债务或其他纠纷抵押用途。违者无效并据实赔偿。

7.甲方负责仓库设施的投保。

第四条乙方的责任

1.乙方严禁在租用的仓库存放易燃、易爆、有毒、腐蚀性强的危险品，否则后果由乙方负责。

2.乙方应自觉遵守国家的消防法规和甲方安全管理的有关规定，未经甲方同意，不得增设用电设备。乙方应自觉接受甲方的消防等安全检查，对检查发现的安全隐患，应及时配合整改。否则甲方终止合同，并追究相关责任。

3.甲方提供给乙方的仓库，仅供乙方仓储管理使用，不得转作他人使用，不得用作抵押和非法活动。

4.未经甲方同意，乙方不得改变仓库用途和对仓库进行改造。

5.库内货物及物品由乙方自行投保。

第五条变更和解除合同的期限

由于不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定条件履行时，遇有不可抗力的一方，应立即将事故情况书面通知对方，并应在天内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的机构出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决变更或者解除合同并部分或者立即免除责任，或者延期履行合同。

第六条终止合同

合同到期不续签或其他原因中途要终止合同，可提前一个月书面通知另一方，对方不得拒绝。

第七条解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，可在合同签订地诉讼。

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

签定日期：

合同书样本 篇5

承包土地租赁合同书样本

一、合同双方

本合同由出租人（以下简称甲方）和承租人（以下简称乙方）双方订立。甲、乙双方确认已依法取得经营性承包土地使用权、经济合同管理权、承包农户资格等资格。

二、承包土地基本情况

承包土地位于【地点】，土地类型为【类型】。承包面积为【面积】亩，承包期限为【期限】年。土地用途为【用途】。承包土地详见附件【土地权属证明】，附件属于本合同不可分割之一部分，与本合同具同等法律效力。

三、租赁期限

本合同租赁期限自【开始时间】起至【结束时间】止，共【年数】年。

四、承包租金和支付方式

1. 基础租金：本合同签订后【天数】天内，乙方应向甲方支付承包土地基础租金【金额】元/年，可以一次性付清或分年度支付。根据实际情况，双方可协商确定年度租金标准及支付方式。

2. 资金保障：乙方需按照规定向政府部门缴纳土地承包押金、保证金等费用，确保承包农户平稳有序经营。

五、农业生产和管理

1. 乙方应按照国家法律、法规及省、市、县（区）有关规定，认真经营、合理利用承包土地，不得离间、转让、抵押土地。承包土地的使用权不得转租、转让或以任何形式转让、转化。

2. 乙方应遵守农业生产原则，因盗伐林木、捕捞水产品等违法行为造成生态环境破坏或者对其他人造成损害的，应按照国家相关法规进行处罚，并赔偿相应损失。

3. 乙方应按照规定在承包范围内种植农作物、养殖畜禽、生产渔业产品等，不得在承包土地上建设、修建其他经营性建筑及储存其它物品。如乙方需要进行以上活动，必须事先向甲方提出申请并经甲方同意。乙方承担因此增加的承包租金和其他费用。

4. 乙方应该每年进行一定数额的土地维护，使土地保持良好状态。如乙方发现土地受到污染，应立即向甲方报告，采取相应措施进行处理。

6. 乙方承诺遵守甲方制定的安全、卫生、防灾等管理规定，遵守国家法律法规、以及有关环保、税务、质量安全、商标等各类规定，确保经营活动的合法性和正当性。

七、违约责任

1.乙方未按照规定经营承包土地、损坏承包土地、未准时缴纳基础租金或缴纳不足等违反本合同规定的，甲方有权要求乙方适当赔偿损失，并终止合同。

2.乙方违反国家法律法规、危害国家利益、损害社会公共利益的，甲方可要求返还承包土地，并要求乙方承担相应的法律责任。

八、争议的解决方式

本合同属于民事合同，乙方与甲方之间的任何争议，均应通过协商解决，如协商不成，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效、变更和终止

1.本合同经双方签字、盖章并经所在乡镇政府备案后生效。

2.如本合同期满，乙方需要续租，双方应在合同期满前三个月开始商谈并签订新合同。如因不可抗力因素影响合同的履行，则双方应另行商议续签事宜。

3.如有变更，双方应在变更前协商一致并签署书面变更合同；凡属合同终止，双方应履行相关手续，避免影响农村承包经营秩序。

十、其他

1.本合同未尽事项，按照行业惯例或者在双方协商的基础上决定。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，附件与合同同等效力。

3.本合同提供电子文本版本，电子文本版本与纸质版本具有同等的法律效力。

以上为本合同的正式内容，如双方有其他协商事项，应签署书面补充协议，并作为合同不可分割的组成部分。

出租方：乙方：

【甲方代表签字】 【乙方代表签字】

【签署日期】 【签署日期】

【谈判地点】 【谈判地点】

合同书样本 篇6

土地无偿转让合同书样本

随着城市化的不断发展，土地资源的开发和利用也成为了人们关注的焦点。在土地流转的过程中，土地无偿转让合同书是必不可少的一份合同，下面将为大家介绍土地无偿转让合同书的样本。

第一条 总则

甲方（转让人）将其持有的位于XXX区XXX村XXX社的XX公顷土地，无偿转让给乙方（受让人）使用。甲、乙双方在自愿、平等和公平的基础上，根据《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，达成以下协议。

第二条 转让的土地

1. 甲方持有的该土地系国有土地，土地证号为XXXXX。

2. 该土地用途为农用地。乙方承诺合法使用该土地，不得进行改变土地用途的行为。

3. 该土地面积为XX公顷，详细见土地证。

第三条 权利转移

1. 甲方有权将该土地无偿转让给乙方使用，乙方享有该土地的使用权，但不享有其它权利。

2. 甲方应向乙方提供土地权属证明，确保乙方取得该土地的所有权利和使用权。

3. 甲方保证此土地无法承包、转让、抵押或作为抵押物，保证乙方使用该土地的合法性。

第四条 使用权的转让

1. 乙方从土地无偿转让之日开始，取得该土地的使用权。

2. 在土地无偿转让期间，乙方应按土地用途要求开展优质农业生产活动。

3. 在使用该土地期间，乙方应按照国家的要求，合法使用该土地，保护土地资源，不得进行破坏和污染。

第五条 甲方的义务

1. 甲方应按照约定无条件将土地转让给乙方，确保乙方的合法使用权。

2. 甲方提供土地证明及相关文件等材料，确保乙方取得该土地的所有权利和使用权。

3. 甲方应当按照国家法律法规和政策要求，合法使用该土地，不得对该土地进行破坏和污染。

第六条 乙方的义务

1. 乙方接受甲方转让的土地，应担负土地的管理、维护和保护等职责。

2. 在使用该土地期间，乙方应按照国家要求，合法使用该土地，保护土地资源，不得进行破坏和污染。

3. 乙方有义务按土地用途要求进行优质农业生产活动，同时，对该土地的资源利用进行综合规划和科学策划。

第七条 土地承包及使用期限

1. 乙方获得该土地的使用权，但土地使用权不得超过土地使用权法定期限。

2. 土地承包及使用期限为XX年。

第八条 合同终止

1. 合同期满后，本合同自动终止，乙方退还该土地给甲方。

2. 若乙方违反本合同的条款，甲方可要求乙方停止违法行为，并赔偿甲方所遭受的损失。

第九条 法律适用

本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国土地管理法及其它有关法律法规。

第十条 争议解决

对于因本合同引起的争议，应协商解决，如协商无果，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院解决。

第十一条 附则

1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

2. 本合同自签署之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，按照相关法律法规的规定履行。

以上是土地无偿转让合同书样本，该合同书具有明确的法律效力，可以保障甲、乙双方合法权益。在土地转让过程中，各方应严格按照协议书中的约定执行，遵守国家法律法规，保障土地资源的合理开发和利用，为促进农业的发展和地区经济的增长做出有效贡献。

合同书样本 篇7

用人单位（甲方）：______

劳动者（乙方）：______

依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方就解除劳动关系达成如下协议：

1、甲、乙双方依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，自_____年_____月_____日起解除双方的劳动合同关系。

2、乙方于_____年_____月_____日进入甲方公司工作，乙方不适应公司现阶段的工作要求，于_____年_____月_____日向甲方提出辞职，甲方同意乙方辞职。

3、乙方应在_____年_____月_____日前办妥工作交接手续，归还甲方所有或提供使用的工作物品并共同书面确认。

4、甲方于乙方办理完交接手续之日一次性支付乙方工资补偿和其他经济补偿（包括保险、福利补偿）共人民币______元。乙方收款时应向甲方出具收条。

5、劳动关系解除后，甲方不再负责为乙方办理社保手续、交纳社保费用。

6、本协议为对解除双方劳动关系的最终处理，乙方收取补偿后，不得再以劳动关系为由追究甲方的任何法律责任，或因此向劳动行政管理部门投诉。乙方如有违约的，乙方应向甲方支付违约金人民币5000元。

7、乙方离开甲方的公司后，乙方对其知悉的甲方尚未公开的商业秘密负有保密义务。如乙方泄露甲方商业机密给甲方造成损失的，因赔偿甲方的经济损失。

8、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：______乙方：______

______年____月____日______年____月____日

合同书样本 篇8

业主承诺书

本人于xx年xx月xx日已经用（）方式

1.银行按揭2.公积金贷款.3.一次性付清

购得某房产公司一期商品房，房号为：

按商品房买卖合同第九条约定，商品房正式交付使用日期为xx年xx月xx日。本人要求在房屋正式交付前，对购买的商品房进行装修，并遵守下述承诺：

1、装修前对房屋进行验收并办理交接手续，待正式交付时不再进行验收，因该房屋以交付本人，出卖人不再承担该房屋交房责任和其他相关责任。由于受买人装修了改房屋造成该栋房屋不能通过验收，责任由出卖人承担。xx年xx月xx日以前出卖人承担的该房屋套内以外的公共设施的损坏责任。

2、按小区物业管理公司要求办理正式的装修手续；

3、按宜都市居民用水、用电价格向开发商按月交纳本人所购的商品房自检收后发生的水电费用，待水电专营公司直接面对住户供水、供电时，同开发商、水电公司三方确认水、电截止读数，与开发商结清水电费后直接向水电专营公司交纳费用；

4、由于房屋正式交付使用前尚不具备居住条件，本人承诺暂不居住，如居住则承担相关责任。

承诺人xxx

时间xxxx

上一篇 ：形容春分的祝福语171句
下一篇 ：关于校园里的新鲜事作文(模板6篇)