随着人们的教育质量的提升，我们经常会需要使用到一些范文，写好范文能够给大家提供好的参考，什么样的范文比较高质量？以下是由小编为大家整理的“施工合同协议书(必备13篇)”，欢迎阅读，希望你能够喜欢并分享！

施工合同协议书 篇1

甲方（全称）：

乙方（全称）：

经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。

一、 工程概况

工程名称：北重一中教学楼工程

工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程

工 期：20xx年5月20日至20xx年6月20日止

二、 承包方式和计费标准

1. 合同价格：

⑴单价：

地面大理石单价： 28元/㎡

地角线单价：

窗台板单价：18元/m

楼梯单价： 40元/㎡

卫生间墙面砖单价： 32元/㎡

卫生间地砖单价： 32元/㎡ （卫生间蹲便安装计入铺地平米内）

⑵本合同单价包含但如下工作内容：

楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。 楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，

清理； 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除； 上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关） 本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。

三、 工程款审核及支付

1. 乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。

2. 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。

3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。

四、 甲乙双方责任及权利

1. 甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。

2. 甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。

3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组；

4. 乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排；

5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项（安全文明施工，质量及进度）安排；

7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件；

8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求；若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

9. 乙方在施工期间应合理用材、节约用材，各种材料的损耗应控制在1.5--2%以内。如超出规定范围应在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下给予奖励。

10. 乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。

五、 工期、质量及安全生产

1. 工期为20xx年6月10日之前全面完工（按需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。

2. 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。

3. 乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。

4. 乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准（或合同约定标准），则乙方不得进行下一步施工；

5. 施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改；

6. 乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》详见）

六、 治安文明管理

1. 乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。

2. 乙方须对工人进行现场文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定；若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。

3. 如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。

七、 补充说明

1.安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。

八、 未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。

九、 合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲

乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。 十、 合同附件：《安全文明施工条例》

甲方： 乙方：

盖章： 盖章：

日期：年 月 日

合同附件1： 安全文明施工条例

1. 进入施工现场必须戴安全帽，并扣牢系带，违者每次罚款50元。 2. 高空作业必须系安全带，违者每次罚款100元。

3. 在工地作业时，不准穿短裤、打赤膊、穿拖鞋，违者每次罚款50元。 4. 在楼层作业时，建筑垃圾等杂物须以塔吊/提升机或人力逐层搬运至地面，不得随意倾倒；违者每次罚款50元。

5. 工人未经许可不得将家属或小孩带入现场，违者一经发现除立即清退外，每次 罚款100元。

6. 工人须无条件服从管理人员的调度和指挥，若拒绝或漠视有关指示，违者每次 罚款50元，情节严重者立即清退。

7. 施工作业中，要爱惜现场上的材料及机械等，不得肆意浪费、乱放、乱割、乱 摔等野蛮操作，一经发现，罚款50-500元。

8. 工人须自觉保护工程中的成品或半成品，若保护不当造成修补或返工者须赔偿 实际发生的损失。

9.各工种应保证工完场清，保持现场清洁、设备材料堆放有序，否则，视情况 罚款50-200元。

10. 施工现场内不得随处大小便，吸烟要将烟蒂熄灭并放入指定地点，不可随处乱 扔违者每次罚款50元。

11. 宿舍内不得从事聚众赌博等非法活动；工人中午不准饮酒，违者每次罚款100元

甲方： 乙方：

施工合同协议书 篇2

为了搞好高空作业的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的职责：

1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给《安全操作规程》，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的处罚制度。

2、甲方在乙方进行高空作业时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。

3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。

二、乙方的职责

1、本次施工过程中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。

2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司

相关规定对乙方进行处罚。

5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。

7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。

8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方：

职责人：

签订日期：

乙方：

职责人：

签订日期：

施工合同协议书 篇3

工程委托施工合同协议书

甲方：xxx建筑公司

地址：xxx市xxx区xxx路xxx号

电话：xxxxxxxx

乙方：xxx设计工程师

地址：xxx市xxx区xxx路xxx号

电话：xxxxxxxx

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方自愿、平等协商，就xxx工程的委托施工事宜达成如下协议：

第一条 施工范围和内容

1.1 本工程的施工范围包括：xxx（以下简称“本工程”）

1.2 本工程的主要内容和要求以甲方提供的设计图纸、工程规格书及勘察报告等为准，乙方必须严格按照要求施工。

第二条 工程报价和结算

2.1 乙方对本工程的报价为：xxx元（人民币大写：xxx元整）。

2.2 工程结算以实际工程量和甲方提供的结算单为准。乙方须在结算前进行工程量检查和确认，并出具结算清单。

2.3 工程结算期限为工程竣工验收合格之日起30日。

第三条 工程施工期限和进度

3.1 工程施工期限为：xxx天。

3.2 工程施工进度以甲方提供的工期计划表为准，乙方必须按照计划要求进行施工。

3.3 如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担责任并赔偿甲方因此受到的损失。

第四条 质量保证和技术支持

4.1 乙方必须严格按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合要求。

4.2 工程竣工后，如发现施工缺陷或质量问题，乙方须在3个工作日内及时进行处理，直至问题解决为止。

4.3 施工过程中如遇到技术问题，乙方须及时向甲方提出解决方案，并得到甲方认可方可进行施工。

第五条 安全保证

5.1 乙方必须严格遵守国家相关安全规定和标准，保证施工安全。

5.2 工程施工过程中如发生任何安全事故，乙方应立即报告甲方，采取紧急措施并配合相关部门做好事故处理和调查。

第六条 保密协议

6.1 本合同签订后，甲方与乙方均应保守包括但不限于工程施工计划、设计图纸等在内的相关商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或透露任何信息。

6.2 本合同签订后，甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得将工程转委托给其他单位或个人；乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得委托其他单位或个人参与本工程施工。

第七条 违约责任

7.1 如乙方未按照合同约定进行工程施工或未按时达成工程竣工验收，则视为乙方违约，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

7.2 如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需物资、资金等，则视为甲方违约，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应违约责任。

第八条 合同的生效和终止

8.1 本合同生效条件：

（1）经甲乙双方协商一致，签订本合同并按照合同约定支付工程合同价款或支付定金；

（2）各项手续齐备，合同交付完毕。

8.2 合同终止条件：

（1）甲乙双方协商一致解除合同；

（2）法律法规另有规定。

第九条 其他事项

9.1 本合同的任何修改、补充或作废必须书面协商，经甲乙双方签字盖章后生效。

9.2 本合同未约定事宜按照国家法律法规及有关规定执行。

9.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方：xxx建筑公司

签字：

日期：

乙方：xxx设计工程师

签字：

日期：

施工合同协议书 篇4

根据《中华人民共和国合同法》及轻钢龙骨隔断墙施工04J114—2国家标准，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称: 办公室隔断墙  2、工程内容: 轻钢龙骨隔断墙施工

5、工程范围包括：楼内办公室隔墙，具体施工按图纸和施工方案施工。

二、质量要求及施工方法:

轻钢龙骨按国家标准规范要求施工。过梁符合国家建筑标准设计图集04J114—2中技术指标有关规定及要求。墙面平整度不超过8毫米，垂直度不超过8毫米，接缝处不超过4毫米并补平。质保期为一年，确保墙体或墙体连接处无开裂无返潮现象。

三、工程量的计算方法:

按实际隔断墙面积（双面）型号结算。

四、结算方式:

工程施工完成后30个工作日内乙方向甲方提供正规机打工程发票并提供经

乙方公司盖章的验收记录表后结清总工程款的100%。，质保期满后30个工作日付清。

五、施工期限:

施工暂定于月日开工，于20月日内完工。

六、甲方的责任与义务:

1、甲方对工程进程的质量进行监督，解决应由甲方解决的.问题及其他事宜。如出现质量问题，甲方有权单方面终止合同，乙方所有损失由自己负责，并赔偿甲方损失。

七、乙方的责任与义务:

1、严格按甲方要求施工，保证现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

2、严格按现行有关标准进行施工，完全配合电力安装，确保整体工程质量。

3、服从甲方施工现场管理，对甲方原有设施进行保护如有损坏照价赔偿。

4、除自然灾害外非甲方原因造成乙方停工，乙方应负违约责任并尽快继续施工。

5、安全文明施工，乙方保证施工人员在施工范围内活动，乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施防止伤亡和其它安全生产事故发生，施工中乙方的施工安全全权由乙方负责，如在施工过程中发生安全事故，责任由乙方全部负责。

八、违约责任:

以上所定条款双方共同遵守执行，如有一方违约需承担工程总造价3%的违约金进行补偿对方。

九、本合同未尽事宜双方协商解决，一式贰份，双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方（签章）:

施工合同协议书 篇5

四川电信集团公司四川网络资产公司

八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程

施工合同协议书

甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司

乙方：道孚县电力公司

合同编号：DFDX

签订日期：二OO年月

四川电信集团公司四川网络资产公司

八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程

施工合同协议书

发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称

甲方)

承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方

本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲

拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照

执行。

第一条工程概况

工程名称:道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站

输电工程

工程地点:四川省甘孜州道孚县

第二条本协议范围；

1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、

线路、10KVA台区。

2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、线

路、10KVA台区。

3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、

线路、10KVA台区。

第三条工程工期

开工日期；xx年月日

竣工日期；xx年月日

第四条质量等级标准、规范

一、工程质量等级：工程质量合格100％(一次性验收合格)。

二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工

及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。

第五条合同价款

承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总

价为人民币.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自

然因数外、合同期内任何情况均不再调整。

第六条组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下

1、合同协议书

2、合同标准文本《通用条款》

4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件

第七条本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条

款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条本项目工程款

l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。

2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款

3、合同总价的5％作为质量保证金，待质保期满后一次

性付清。

第九条本项目工程师

甲方指派于(即项目工程师)，对工

程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。

第十条施工用水、电及工程材料供应

1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。

2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。第十一条验收与结算

1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。

2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。

3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。

6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。

第十二条双方的工作

一、甲方的工作：

负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。

二、乙方的工作

1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。

2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。

3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。

4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。

5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。

6、负责地方关系的协调。

7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。

第十三条违约责任及争议解决式

1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的0．1—2‰计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。

2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。

3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损

失。

4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉，第十四条不尽附则

本合同未尽事宜，双方另行商议。

第十五条合同生效

本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。

第十六条合同订立时间、地点

合同订立时间：xx年月日

合同订立地点：四川省道孚县

甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址：

电话：

开户行：

帐号：

乙方：道孚县电力公司代表：(签字)乙方地址：四川省甘孜道孚县

电话：0836—

开户行：

帐号：

施工合同协议书 篇6

发包人（全称）：_______________________

承包人（全称）：_______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：_______________________

工程地点：_______________________

工程内容：_______________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：________________________

资金来源：_______________________

第二条 工程承包范围

承包范围：_______________________

第三条 合同工期

开工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同工期总日历天数_____________天

第四条 质量标准

工程质量标准：_______________________

第五条 合同价款

金额（大写）：___________元（人民币）￥：__________元。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、中标通知书。

3、投标书及其附件。

4、本合同专用条款。

5、本合同通用条款。

6、标准、规范及有关技术文件。

7、图纸。

8、工程量清单。

9、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：_______________________

本合同双方约定___________________________________后生效。

发 包 人：_______________________（公章）：_______________________ 承包人：_______________________（公章）_______________________

住 所：_______________________ 住 所：_______________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

电 话：_______________________ 电 话：_______________________

传 真：_______________________ 传 真：_______________________

开 户 银 行：_______________________ 开 户 银 行：_______________________

账 号：_______________________ 账 号：_______________________

邮 政 编 码：_______________________ 邮 政 编 码：_______________________

施工合同协议书 篇7

工程委托施工合同协议书

甲方：____________________（委托人）

乙方：____________________（承包商）

鉴于甲方为了完成某项工程项目，需要委托乙方承包商进行施工，双方经过充分协商，达成了如下协议：

第一条 委托工程项目

甲方委托乙方承包商进行以下工程项目：

_____________________________________________________

（需要明确具体项目内容、规模、位置、工期等）

第二条 工程项目费用

1. 工程项目费用总额为_________________________

（需明确总价款、付款方式、付款期限等）

2. 在该合同签订之时，甲方应在__________天内向乙方支付_____________________%的定金，余款在工程项目完成并得到甲方验收后_________天内一次性支付，逾期需支付拖欠费用。

3. 在施工过程中，如发生工程项目费用增加或减少的情况，双方应及时协商并签订补充协议。

第三条 工程项目成果及验收

1. 工程项目的成果必须符合国家相关的法律法规和技术标准，同时也要符合甲方所提出的要求。

2. 工程项目完成后，双方应进行验收。验收标准为_________________________。

3. 工程项目如未经甲方验收，乙方不得要求付款或合同完结。

第四条 保证及违约责任

1. 乙方保证其所承接的工程项目施工过程中，不得出现任何存在安全隐患或损害甲方利益的情况。

2. 若由于乙方承包商自身原因导致工程项目无法完成或付出失误，则由其承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的一切损失。

第五条 知识产权

1. 工程项目的设计方案及图纸属于甲方所有。

2. 若乙方承包商因工程项目施工而产生的任何知识产权，均应归甲方所有。

第六条 合同的变更及解除

1. 需要变更合同内容的，双方应在书面协议下，签订变更协议。

2. 除了特殊情况，乙方不得擅自解除本合同，否则已支付费用不予退回并承担违约责任。

第七条 其它

1. 本合同未涉及的事项，双方可在协商一致的基础上，签订补充协议。

2. 本合同一经签订即生效，合同正本双方各执一份作为债权证据。

甲方：______________________ 乙方：______________________

签字：__________日期：__________ 签字：__________日期：__________

附表：________________（款项明细或其他内容）

施工合同协议书 篇8

工程委托施工合同协议书

甲方：______（委托方）

地址：______

电话：______

法定代表人：______

身份证号码：______

乙方：______（承建方）

地址：______

电话：______

法定代表人：______

身份证号码：______

经甲、乙双方友好协商，认真履行义务，依法签订本合同。

第一条 工程名称、工程地址、用地面积、产权形式和土地权属

（一）工程名称：______

（二）工程地址：______

（三）用地面积：______

（四）产权形式：______

（五）土地权属：______

第二条 工程范围

（一）本工程建筑面积：______平方米

（二）本工程建筑高度：______米

（三）本工程建筑设计负荷：______公斤/平方米

第三条 工程价款

（一）工程总价款：______万元

（二）设计费：______万元

（三）材料费：______万元

（四）施工费：______万元

（五）竣工污染防治费：______万元

（六）现场管理费：______万元

（七）工人工资保险金额：______万元

第四条 工程建设期

（一）开始日期：______年______月______日

（二）竣工日期：______年______月______日

第五条 工程验收

（一）工程竣工时，在甲乙双方代表的见证下进行验收。

（二）工程竣工时，甲方应当向乙方支付工程价款，乙方需向甲方提供完整的工程建设资料。

第六条 违约责任

（一）若甲方违约造成乙方损失，甲方需向乙方承担相应赔偿责任。

（二）若乙方违约造成甲方损失，乙方需向甲方承担相应赔偿责任。

第七条 变更协议

若甲方对本合同的内容或工程建设节奏和方案存在要求变更的情况，应当与乙方友好协商，签订变更协议。

第八条 合同争议解决方式

甲乙双方若产生合同纠纷，应当通过友好协商解决。如协商无法解决争议，则提交有管辖权的法院裁决。

第九条 合同生效及终止

（一）本合同经甲、乙双方签字盖章，即生效。

（二）本合同终止，应当在双方友好协商下进行。

第十条 附则

（一）本合同存在未尽事宜，须经双方友好协商后再予确定。

（二）本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方：______

签字：

日期：______年______月______日

乙方：______

签字：

日期：______年______月______日

施工合同协议书 篇9

为保证高速公路立交改造工程的工程质量，有限公司作为本项目工程的建设业主，于20xx年12月委托验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。

检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。

1)、施工图设计文件；

2)、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80／1－20xx；

3)、《公路工程施工监理规范》JTJ077-95；

4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。

1）按合同规定支付试验检测费用。

2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

1）严格按照有关技术规范进行试验。

2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期。

3）乙方在检测工作规定的'时间内提交正式检测报告，一式贰份。

4）自行负责试验检测人员及设备安全。

5）检测报告应客观反映施工水平。

6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。

1）检测费用由甲方支付。

2）检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。

3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元（大写：陆万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元（大写：叁万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方2万元（大写：贰万元整）。

1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。

2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。

1）未尽事宜，双方协商解决。

2）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效；报告交付验收，结清试验检测费用后，本合同自行终止失效。

施工合同协议书 篇10

工程委托施工合同协议书

甲方：（委托方）____________________________________________________

地址：______________________________________________________________

电话：_________________________传真：_____________________________

邮编：_________________________法人代表：_________________________

联系人：_________________________职务：____________________________

证件号码：_______________________电子邮件：________________________

乙方：（承包方）____________________________________________________

地址：______________________________________________________________

电话：_________________________传真：_____________________________

邮编：_________________________法人代表：_________________________

联系人：_________________________职务：____________________________

证件号码：_______________________电子邮件：________________________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商，达成如下委托施工合同协议（以下简称合同），以笔者签字或盖章确认审核后生效：

第一条 合同目的

1.1 甲方（委托方）委托乙方（承包方）设计、施工、调试、验收、交付该工程项目（以下简称工程），并支付工程所需的中标价款以及其他费用。

1.2 工程具体包括：项目名称、工程位置、工程范围和内容、建设规模、工期要求、资金来源、验收标准和技术要求、劳动保障、保险责任等事项的详细内容请见附件。

第二条 建设条件

2.1 甲方负责为工程提供施工场地，并保证场地具有合理的条件和必要的安全保障。同时，甲方负责工程建筑许可申请所需的相关手续和资料的齐备，保证工程可以顺利进行。

2.2 工程设计、施工、验收等必要程序所涉及的各项行政审批手续，除按法律规定由乙方负责申报的手续外，甲方负责按时按业务流程申请和办理。行政审批程序中所涉及的各项费用由甲方承担。

2.3 乙方应根据甲方提供的资料和技术要求，设计合格的施工方案和工程图纸。同时，乙方具有相关的建设经验、技术力量、施工技能和设备、资金等方面的条件。乙方确保在工程施工中不会侵犯他人合法权益，不违反有关法律、法规和国家建设定额和标准。

2.4 甲方应按照合同约定的工程付款进度，按时足额支付工程代价。

第三条 合同价款和付款方式

3.1 工程的代价和付款方式详见附件。

3.2 合同价款应按照合同约定的进度分批付款。甲方应根据乙方的工作进度和质量交付情况，及时支付合同价款。

3.3 甲方支付的价款应在工程验收合格后进行。如甲方逾期未按约定支付费用的，应按照合同约定支付滞纳金。

第四条 工程施工和验收

4.1 乙方需在约定的工期内按照合同约定的项目标准和技术要求顺利完成工程并达到合格验收标准。

4.2 工程设计、施工及验收应符合国家所规定的保护环境和资源的法律、法规和标准，乙方应在工程施工和验收过程中严格遵守，并对出现的环境安全问题承担相应的责任和义务。

第五条 合同变更

5.1 在工程建设过程中，如需要进行合同约定外的工程设计、施工或验收内容的变更，在双方协商后，应及时签署合同变更协议并具体解决相关问题。

第六条 违约和争议解决

6.1 在合同执行过程中，如果发生甲方或乙方违约的情况，应按照合同约定承担相应的违约责任和义务。

6.2 如果甲方或乙方在合同执行过程中发生争议，应坚持以友好协商方式解决。协商无效的，应提交有关机关或仲裁机构进行协商调解。如调解或仲裁结果不得到执行，双方可向法院提起诉讼。

第七条 其他事项

7.1 本合同经双方签字或盖章，生效。

7.2 本合同以中文和英文双语作相应文字表述，一式两份，各方各持一份，同等效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

签署日期：签署日期：

施工合同协议书 篇11

工程委托施工合同协议书

甲方（委托方）：________（简称甲方） 法定代表人：________ 联系地址：________ 电话：________ 电子邮箱：________

乙方（承建方）：________（简称乙方） 法定代表人：________ 联系地址：________ 电话：________ 电子邮箱：________

为了明确甲、乙双方在工程委托施工中的权利和义务，促进双方交流，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：________

2、工程地点：________

3、建设单位：________

4、建设规模：________

5、工程内容：________

6、施工内容：________

7、合同价格：________元。其中，人工费用为________元，材料费用为________元。

二、委托内容

1、甲方委托乙方按照工程要求完成工程施工，包括但不限于土建工程、机电工程、装饰工程等。

2、双方应在合同签订之后的7日内，共同制定合理和可行的施工方案、工期计划和质量保证措施，并根据协议的约定，确定各自的职责。

三、质量标准

1、乙方承诺按照国家相关标准、工程质量验收规范、建设单位业主要求和工程施工图纸的规定进行施工。甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改，直至按照正常标准进行验收。

2、甲乙双方认可平面图设计方的平面图设计，但对其穿插拼贴效果、细节处理不同意见，应由检验人员会同乙方设计人员，针对其中具体问题拍板决策。

3、对建设单位要求更高的环保、设备设施、隔声隔热、消防等特殊要求，需另行约定其设计标准及验收标准。

四、工程工期

1、本合同约定的工期为______日历日，自工程开工之日起算；

2、甲方和乙方应确认其在各自诉求之间达成的、较为明确的时限及交付物的规定。

五、合同价款

1、工程施工价款总额为________元，乙方开具的合同价款发票是甲方支付工程施工款项的唯一凭证。

2、工程施工价款的结算采用系数结算方式，系数条款如下：

（1）正常施工系数：1.00

（2）提前竣工系数：1.02

（3）延期竣工系数：0.97

3、乙方在完成工程交付后3日内，应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在10个工作日内验收工程并予以（）元的验收款。

4、未按验收标准验收的工程项目，乙方需进行整改后再次验收，造成的一切损失由负责乙方承担。

六、保证金

1、乙方应在合同签订之日起7日内向甲方缴纳保证金为________元。

2、甲方如未按约订时限支付工程施工款项，乙方有权通过向甲方催讨或通过司法程序追讨所欠的工程施工款项。

七、保险

1、乙方应向甲方提供建筑工程施工责任保险，保险金额不得少于工程施工价款总额的50%；

2、乙方应按照施工现场安全要求，选定质量可靠、价格合理的安装、调试和使用设备、材料。

八、其他约定

1、双方应遵守出境和进口货物管理的有关法律、法规，确保在工程期间发生的进出口事务。

2、发生争议时，双方应友好协商解决，双方协商不成的，可依法向所在地人民法院起诉解决。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：________ 乙方（承建方）：________

签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日

施工合同协议书 篇12

工程委托施工合同协议书

甲方：(委托方名称)

乙方：(承建方名称)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下合同：

一、合同项目

1. 根据甲方需求，乙方同意在合同约定工期内承担某某项目的建设任务。

2. 本合同中工程项目的详细情况包括：项目名称、建设地点、工程范围、计划开工日期、工程期限、建设内容、质量要求、工程设计、施工标准、验收标准、工程款支付方式等详细内容均列于本合同附件之一。

二、合同价格及支付方式

1. 本工程的合同总价为：(工程总价)，包括材料费、设备费、人工费、管理费、税金等，均由甲方支付。

2. 合同约定工程款支付方式为：(具体约定，如分期支付、阶段性支付等)，具体规定如下：

(1) (支付方式一)：在乙方提供开工前的进项资金后，甲方支付工程款的30%。

(2) (支付方式二)：工程完工后，由甲方组织质量验收，验收合格后，甲方支付工程款的80%，并确认结清工程款。

3. 工程款支付过程中，如有纠纷产生，应先由双方友好协商解决，协商不成时，可向当地建设工程质量管理部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。

三、工程保修期

1. 工程完工后，乙方应按照合同规定的质量标准，向甲方提供一定期限的保修服务，其具体保修期为：(保修期时间及保修内容)

2. 在保修期内，如果因工程质量问题出现故障，乙方应在24小时内派遣技术人员处理，并自行承担因故障所导致的一切费用。

四、违约责任

1. 任何一方因自身原因导致违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，包括但不限于：

(1) 若甲方未按照合同期限支付工程款项，应承担延迟支付的违约责任，每日按照工程款的百分之○○计算违约金。

(2) 若乙方未在合同规定时间内完工，应承担延期交工的违约责任，每延期一天，每日按照工程款的百分之○○计算违约金。

2. 出现重大违约事件，应当由被违约方向违约方发出书面通知，并采取合理措施进行补救，如仍未能得到解决，违约事件的解决方式及有关程序，按照相关法律法规的规定执行。

五、合同解除

在下列情况下，本合同可以被甲乙双方协商解除：

1. 违反本合同规定，被违约方提出书面通知并要求解除合同的；

2. 无故延期工期，致使甲方需要解除合同的；

3. 双方发现约定工程无法完成的，甲乙双方均同意解除合同的。

六、争议解决

1. 在履行本合同过程中，如发生争议，甲乙双方应携带有关材料进行友好协商，以解决纠纷。

2. 如无法通过协商互相解决，可向当地建设工程质量管理部门申请调解或者向人民法院提起诉讼解决。

七、信息保密

甲乙双方应对履行本合同所取得的技术、管理、财务等所有信息严格保密，不得向任何第三方披露。

八、法律适用和其他条款

1. 在双方未约定事项的情况下，本合同的执行将参照《中华人民共和国合同法》。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并交付验收之后的保修期结束之日止。

3. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

施工合同协议书 篇13

甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。

第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。

第二条、建设地点：_________________纳新小区119号。

1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。

2、甲方应及时提供工程所需全部材料。

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

1.工程人工价为每平方米180元人民币。

2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。

1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

4、整体建筑建设内容：_________________房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞预留，电路闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装，瓷砖粘贴等。

5、本工程一层和二层为全框架建筑，其余层数为砖混结构，建筑面积以测量实际面积而定。

6.外装修：_________________外墙立面均为大理石贴面，色泽自选。

7.内装修：_________________卫生间，厨房立面均贴200_____300白瓷面砖到顶，一、二层大厅，楼梯过道贴2米高200_____300白瓷面砖。

其余内墙面均为水泥砂浆抹面，刷室内白涂料二遍，所有房间地面均铺地板砖，地脚砖。

第七条、工程质量。

房屋四角垂直，墙体倾斜度不超过1厘米。

1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。

3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料，造成乙方待料停工所受损失，均有甲方负责承担赔偿。

2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

3、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请法院进行仲裁。

第九条、合同的生效与终止。本合同一式二份，甲乙双方签字生效，各执一份。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

甲方签字(手印)：_________________身份证号：_________________

乙方签字(手印)：_________________身份证号：_________________

上一篇 ：写为人的作文7篇
下一篇 ：学习工作计划8篇