励志的句子范文大全：随着法律意识的理念深入人心，合同可以保障双方的利益。您对合同的知识掌握了多少呢？励志的句子的编辑为大家推荐一篇优秀的“保证金合同”文章，请您将这篇文章收藏起来以备以后阅读！

保证金合同 篇1

一、什么是施工合同保证金

施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

二、施工合同保证金有什么作用

一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

保证金合同 篇2

合同编号：

签定地点：**市

本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条立协议方

授权方（下称甲方）：

法人代表：****：

地址：

电话：

被授权方（下称乙方）：

法人代表：

地址：

电话：

第二条授权及经营约定

1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年10月1日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

2.[保证金]:本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定

的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

第三条承诺

1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让（产品经营权限与服务）。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营；

保证金合同 篇3

出租方:(以下简称甲方)

承租人:(以下简称乙方)

甲乙双方就房屋租赁达成如下协议:

一、甲方将位于天津开发区(市、区)第一街云锦兰亭小区1-1-20xx室的房屋出租给乙方居住使用。租期从年月日至年月日，共个月。乙方居住满三个月以上的，收取一个月的租金，居住不满一个月的'，如乙方违约，押金不予退还。

二、该房屋月租金为人民币(大写:整)，按月结算。每次租金到期前3天内，乙方应向甲方支付全月租金。

三、乙方租赁期内，水费(10立方米/月)、电费(100度/月)、物业费由甲方承担，网费、有线电视费、采暖费由乙方承担(采暖费时间为5个月，每月支付100元)。租赁结束时，乙方必须付清所有欠款。注:甲方承担10立方米/月和100度/月的用水量，超出部分按TEDA市规定的住宅水电价格折算成人民币，由人头分摊。每月交房租的时候交上个月的水电费。

四、乙方同意提前支付人民币(大写:贰拾万元整)作为房款，该房款将在本合同终止时冲抵或返还给乙方作为租金。房屋内的家具、墙面、公共设施如有故意损坏，押金不予退还。

五、租赁期内，乙方如需在合同期内退房及解除合同，必须提前15天通知甲方，否则押金不予退还。

六、租赁期内，未经甲方同意，乙方无权将房屋转租或出借；房屋的结构和用途不得改变。因乙方人为原因造成房屋及其配套设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。

七、本合同引起的任何争议应由双方协商解决。

八、乙方严禁带他人进屋，以免影响他人休息，造成不必要的麻烦。严禁深夜与朋友在室内饮酒、赌博或大声喧哗。最迟在晚上23:00之前，请离开不属于住户的人，锁好大门。早上高峰时间严禁洗澡，以免影响他人使用厕所。严禁将其他杂物或有杂物的废水倒入蹲便器或脸盆内，以免堵塞下水道，影响卫生间的正常使用。公共场所严禁放置个人垃圾或垃圾桶。

九、节约用水用电，晚上睡觉前仔细检查，一定要关闭室内电器设备，拔掉电源，以免夜间电压过高烧毁电器设备，引起火灾。将无杂物的废水倒入桶中冲洗或清洗拖把。

十、除甲方租房时提供的原有电气设备外，新增的电气设备将根据其功率和运行时间单独计算。该费用由乙方承担，不计入分摊费用。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _

法定代表人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _

xx年xx月xx日

保证金合同 篇4

出租方(甲方)_________

承租人(乙方)__________

目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方拟出租给乙方的房屋坐落于__________________________路，____________________城市。

二、租赁期限

双方约定的租赁期限为_________________________________________。

第三、存款

1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。

2.本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；如果乙方违约，保证金将被甲方没收。

四、房租

金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。

五、其他

甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。

甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________

________年_____月_____日_______年_____月_____日

保证金合同 篇5

委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

建设单位：_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_____________ 签订地点：_____________

丙方(签章)：_________

_________年____月____日

签订地点：_____________

附件：

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行：_________(盖章)

专户帐号：______________

经办人：_________(签字)

_________年_________月_________日

保证金合同 篇6

甲方： （出租方）身份证号码：

乙方： （求租方）身份证号码：

双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：

第一条 出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况

1、本合同所出租房屋坐落在 号（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

2、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

3、所出租房屋的房屋产权编号：_________ 。

第二条 房屋内部的装修情况及主要设备

（该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内无设备） 店里所有设备的使用权归乙方所有，甲方不得借任何理由停止乙方的使用权。

第三条 房屋租赁的期限

租赁期限为年。从20xx年___ 月___ 日起至20xx年___月___日。

租赁期限届满前30天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。

租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。（该房屋租赁合同和协议租赁的租赁情况至少为一年，具体情况可以适当变通）

第四条 租金及其交纳方式

第五条 房屋修缮和装修

甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电天然气供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的7天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。 乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。 （该房屋租房合同和协议规定如果人为的破坏由求租房负责维修）

第六条 房屋出卖

租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。

（该房屋租赁合同和协议规定如果甲方紧急需要出卖房屋，具体解决办法可以协商）

第七条 违约责任

1、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。

1）擅自将房屋转租、转让、转借的；2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

3）拖欠租金。

第八条 优先承租权

租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。

第九条 合同自双方签字之日起生效。 一式贰份，双方各执壹份。

第十条 房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。 出租方： 电话

求租方： 电话

年 月 日

保证金合同 篇7

质权人(甲方)：********有限公司

法定代表人：

住所：

电话：

出质人(乙方)：

法定代表人：

住所：

电话：

为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。

甲方帐号如下：

户名：**********有限公司

开户行：

帐号：

乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

第二条质押担保范围

本合同的担保范围为：

主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第三条质权的实现

一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

第四条违约责任

一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：

1.要求乙方限期纠正违约行为;

2.要求乙方提供新的担保;

3.要求乙方赔偿损失;

4.法律许可的其他救济措施。

二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

(一)向甲方住所地人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六条合同的生效

本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

甲方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

乙方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

保证金合同 篇8

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

住所:_________________________________

法定代表人：__________________________

电话：_______________________________传真：_______________

鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。

甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：

（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。

（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。

（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。

自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。

1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。

6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。

7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。

8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。

1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。

1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。

第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人:_____________

_______年_____月____日______年_____月___日

保证金合同 篇9

天津市场场地租赁保证金合同范本

（试行）

出租人（甲方）：

承租人（乙方）：

保管人（第三方）：北京市市场协会

根据《华人民共和国合同法》、《华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：

第一条保证金的管理

保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。

第二条乙方保证金

自本合同签订之日起▁▁▁日内，乙方（是/否）应支付《租赁合同》约定租金总额▁

▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

第三条乙方保证金按下列第▁▁种方式支付：

1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

第四条乙方保证金应用于以下第▁▁▁▁▁▁▁▁种情况：

1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。

4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前▁▁日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。

第六条乙方保证金的补足

在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后▁▁▁日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。

第七条乙方保证金的返还

《租赁合同》终止后▁▁日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。

第八条乙方逾期▁▁▁日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。

第九条甲方保证金支付方式

甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的▁▁▁%（2-5%），以作为履行合同的担保。

甲方保证金应于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于▁▁▁日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

第十条甲方保证金应用于以下情况：

1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

2、▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第十一条第三方的权利义务

1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。

2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。

保证金合同 篇10

不同的履约保证书包括担保、保函、即付保函、有条件保函、保证书和备用信用证。各类保证均基于合同双方潜在的合同义务。保证书不同于作为为一种保障合同的保险单。保证不要求被担保方有责任告知所有已知的风险，然而，在保险合同中，被保险方则有责任告知所有已知的风险。

1、 保证的三个基本组成部分：

(1) 委托方(principal party);

(2) 受益方(beneficiary);

(3) 担保人(guarantor)。

2、 跟单信用证(documentarycredit form)，由被担保方委托银行签发的信用证。若委托方违约，受益方可以直接要求银行支付赔偿费。

3、 保证性保函(suretyshipguarantee)，采用担保的形式，其规定受益方在要求担保人支付赔偿费或承担委托方未履行的义务之前，必须证明是委托方的过失。保证性保函是所签合同的附件。

4、 即付保函(demandguarantee)，介于以上两种保证之间。首先要求委托方按所签合同的规定履行其义务。只有委托方未能按所签合同的规定履行其义务时，受益方才能要求要求使用该保函。因为只有当委托方有过失时，受益方才能要求使用此类保函，从这方面来讲，即付保函是基于所签合同的。然而，即付保函中担保人的义务和责任仅仅由保证书中的条款和条件规定，无需再证明委托方的过失或由其提出的抗辩，从这个意义上讲，即付保函与所签合同又是独立的.。

5、 对履约保函的要求建议：

(1) 在委托方已完全履行了其义务之前，委托方所签发的担保应持续有效。在履约期间，不应设置撤销条款或终止担保的日期。就此而言，检查拟采用担保的措词是很重要的，应确保其措词清晰，易于理解，且不包括任何担保人有时会鼓励和提倡使用的，可能会允许担保人撤销担保或使担保无效的限制条款;

(2) 在国际施工合同中，应放弃使用传统的、过时语言的担保措词，而代之以清晰简洁的措词所表达的，保证按照相关合同的规定切实履行承包商应尽的一切义务的明确的承诺;

(3) 此文件应符合合同所适用的法律的规定;

(4) 在履约担保有效期内的任何时候都不应提及或规定解除此类保证;

(5) 保证书中不应有要求在一定期限内通知担保人有关承包商违约或业主有要求索赔的意向的条款，因为这样的条款会给业主和承包商带来几乎不可能充分地履行的义务;

(6) 保证书不应对履行合同有其他条件或限制;

(7) 保证中规定的任何限额都不应涉及利息或诉讼费用。保证书中最好明确规定：不论利息和诉讼费用来自承包商还是担保人，保证限额都不包括利息和诉讼费用。

(8) 保证书中应有明示规定，不能因下列原因撤销担保：

1) 业主和承包商对合同做出的任何更改;

2) 对拟建工程的性质或范围的任何更改;

3) 对承包商的任何时间的放宽;

4) 任何延期付款、追加付款或预付款、延期偿付或给承包商的优惠;

5) 对于承包商的任何争端的任何妥协;

6) 任何未能对承包商的错误进行监督、察觉或预防。

7) 通常也应当甚至必须包含一个反面的条件，即由于受益方本身违约可导致履约担保不可执行。另外，委托方有必要坚持要求受益方不得转让其按担保规定享有的权利。

6、 即付保函

即付保函有两种情况：

(1)开证行要求并从其顾客、委托方或被担保方那里得到对背保证书(counterindemnity)，记入账户的借方，用于所有收到并支付的索赔。

(2)如果开证行是一系列的银行，则开证行根据具体情况要求其通知代理银行(instructing correspondentbank)或直接要求委托方提供对背保证书。通常，即付保函和对背保证书的措词都非常谨慎，以保证其中一份不会在另一份期满之前终止。

受益方只需向开证行提出付款要求即可要求其履行支付担保金额的义务。在大多数情况下，对银行而言，惟一有效的抗辩是受益方有欺诈行为，而且必须在受益方向银行提出要求时开证行已经获悉受益方的欺诈行为。

此类保证的无条件性源于采用了不可撤销信用证的原则的其他种类的商业合同，即一旦通过出示提单或其他形式的收据证明已经交货，则通过信用证付款的义务就将被履行。

极端状况：无条件履约保函，客户做出没有任何根据的指控，保函更像一个折扣。

fidic不提倡使用即付的保函，原因：受益人无需任何正当理由即可对保函提出要求，而且即付的保函可能会导致投标人为此风险而提高投标金额。

7、 与施工合同相关的其他保证

(1) 投标担保或保函;

(2) 预付款保函;

(3) 保留金担保;

(4) 维修担保和缺陷责任担保;

(5) 公司保证

小编推荐

保证金合同14篇

我们要如何选择适合的合同模板呢？大家都在开始下意识地了解合同的重要性。合同的订立是合同得以成立的基础和前提，励志的句子的编辑经过筛选众多资料，最终呈现给大家这篇名为“保证金合同”的文章，希望能对您有所帮助！

保证金合同 篇1

甲方：××市×××房地产开发 有限公司 法定代表人 ：

住所地：

乙方：×××××房地产开发有限公司 法定代表人：

住所地：××市×××路

甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：

一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付××××万元人民币的保证 金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。

否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

二、保证金的留置期限为××××年，期间 ，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照××××的利率支付给甲方利息；

三、余下保证金的归还期限为：

四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；

五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

甲方：××市×××房地产开发有限公司

乙方：×××××房地产开发有限公司

年 月

保证金合同 篇2

天津市场场地租赁保证金合同范本

（试行）

出租人（甲方）：

承租人（乙方）：

保管人（第三方）：北京市市场协会

根据《华人民共和国合同法》、《华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：

第一条保证金的管理

保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。

第二条乙方保证金

自本合同签订之日起▁▁▁日内，乙方（是/否）应支付《租赁合同》约定租金总额▁

▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

第三条乙方保证金按下列第▁▁种方式支付：

1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

第四条乙方保证金应用于以下第▁▁▁▁▁▁▁▁种情况：

1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。

4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前▁▁日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。

第六条乙方保证金的补足

在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后▁▁▁日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。

第七条乙方保证金的返还

《租赁合同》终止后▁▁日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。

第八条乙方逾期▁▁▁日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。

第九条甲方保证金支付方式

甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的▁▁▁%（2-5%），以作为履行合同的担保。

甲方保证金应于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于▁▁▁日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

第十条甲方保证金应用于以下情况：

1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

2、▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第十一条第三方的权利义务

1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。

2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。

保证金合同 篇3

编号：

保证金合同

甲方：

乙方：

丙方：

签订日期：年月日

甲方:法定代表人:

乙方：

法定代表人:

丙方：

法定代表人:

就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（编号：），甲乙丙三方就资产包支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金合同条款如下：

一、乙方受让的上述债权资产包债权总额为：人民币元，（明细附后，利息计算至年月日）。

二、乙方受让上述资产包需支付给甲方的全部价款为：人民币（大写）（¥元）（或等额可自由兑换的美元）。

付款方式

为一次性付款。

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。

三、乙方交付的保证金为：人民币（大写）（¥元）（或等值可自由兑换的美元），实际数额不得低于本合同约定，且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户的数额为准。

保证金应于本合同签订前存入丙方账户:

户名：

帐号：

开户行：

保证金用于保证：

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金全部支付如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给。

四、保证金的效力为：

1、若买受人为境内投资者，在该资产包获得批复后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

2、若买受人为境外投资者，在该资产包获得公司总部批复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

3、甲乙双方间的资产包转让行为生效后，定金（即上述保证金转化的定金）可抵作受让价款。如果乙方以外币支付保证金或受让价款，则:

（1）保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成双方约定的等额的人民币；

（2）如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银行挂牌汇价将

定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；

（3）如果因为人民币升值等原因，导致甲方兑换外币后，未达到乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付价款，直至达到本合同约定数额；

（4）因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价款迟延到达甲方或公司指定的账户的，不视为逾期。

4、乙方以外币支付保证金或受让价款后，在甲方兑换成人民币前，可以随时以等额人民币替换。

5、甲、乙双方签订书面的《资产包转让合同》后，在乙方按期付清全部价款之日起内，甲方选择一个中国省级（含）以上报纸刊登资产包转让公告。

6本合同签订后，甲方在履行资产包的处置程序过程中未签订资产包转让合同前，甲方应勤勉尽责地维护资产包及其项下债权、资产的收益权，对于破产债权申报、参加执行分配以及其它因为突发情况会对资产价值带来实质性影响的债权处置，甲方在已知的情况下须及时告知乙方。

如乙方放弃购买意向并且拒绝与甲方签订《资产包转让合同》，则乙方同意以本合同为证据，自动放弃定金、孳生利息的所有权，乙方所交纳的定金甲方有权扣收。乙方对此充分认可接受。

7、如公司或国务院有关部门最终未批准同意乙方成为此资产包的受让人，则甲方仅将上述保证金的本金返还给乙方，乙方对此充分认可接受；如甲乙双方最终签订正式的资产包转让合同，则定金抵作价款。

8、本合同生效后，甲方不得上报将本合同项下资产包转让给非乙方的任何其他

第三方的方案，否则，甲方应向乙方退还全部保证金，并另行向乙方支付等于保证金金额的损害赔偿金。如果公司或国家相关部门未批准本方

案，则甲方可另行处置，乙方放弃对甲方任何形式的追索。

五、陈述与保证：

1、甲方在本合同生效之后按照程序尽快将甲乙双方间资产包转让方案上报公司。如果出现下列情况之一：

（1）华融公司未批准；

（2）国务院有关部门未同意乙方成为债权受让人。则甲方将保证金本金退还给乙方。

2、公司批准后，甲方应当尽快将资产包转让方案向国家相关部门报批，如果最终本方案未取得国务院相关部门同意的，则乙方有权解除合同，并有权请求返还保证金本金。

3、乙方已经对受让债权的合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍、债权凭

证、甲方现有的债权及从权利凭证等所有问题进行了了解。对债务人和保证人的现状、现场进行了调查、并到房产、土地、工商局、规划、企业主管部门等部门对债务人及保证人资产及乙方管线的所有问题进行了调查。乙方依据自身的勘察、

测试和了解，自愿受让甲方享有的上述债权。

4、甲方已经就上述债权的合法性、有效性及一切相关情况充分、真实、全面告知了乙方；甲方将上述债权涉及的所有债权重要的或非重要的凭证或其他资料全部提供给了乙方。乙方对甲方告知和提供的凭证或资料事项认可无异议，且乙方保证不以出现任何事由而主张本合同可变更、可撤消、无效或拒绝履行本合同约定的义务。

5、甲乙双方同意本合同产生的纠纷也适用中国法律，由中国法院管辖。

6合同表明的上述债权的基本情况与乙方调查、了解不一致的，乙方同意按照上述债权的实际状况受让债权，且受让价款不变更。

7、乙方认为本合同不存在任何可变更、可撤消及无效事由，乙方支付上述保证金及任何放弃权利的意思表示完全、真实、自愿。

8、乙方受让资产包可能存在但不限于以下瑕疵：

（1）资产包内债权有可能超过诉讼时效；

（2）资产包内债权所设定的抵押/保证/质押未经法院确权；

（3）资产包内债权可能存在执行终结或破产终结或债务人和保证人的主体资格不存在；

（4）乙方受让债权后可能存在向债务人主张权利的法律障碍；

（5）资产包内债权可能存在与现有卷宗材料不符的情况，以债权现状为准；

（6）本合同所列资产包内债务人所欠本金和利息，来源于银行和公司的会计记录，与债务人的财务记载可能存在出入。

六、乙方承诺条款:

1、乙方是审慎的购买者，本《合同》签署前，乙方对标的资产的现状进行了审慎的调查，已对受让标的及标的项下单项资产的性质、金额、真实性、合法性、有效性、存在的诉讼纠纷、实现权益的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解。

2、乙方在此确认，甲方未就本《合同》转让标的及标的项下单项资产的性质、状况或可回收性作出任何明示或暗示的声明或保证，亦未对乙方的预期收益做出任何明示或暗示的声明和保证。乙方已被告知并完全理解资产及本次交易的风险，自愿承担因资产和本次交易的风险可能给其造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。乙方基于独立慎重做出签署本合同的决定，同意按照现状收购本合同项下标的资产。

3、乙方已被告知并完全理解，其受让标的项下的单项资产及其从权利，可能存在着瑕疵或尚未发现的重大缺陷，这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使乙方实际接收的资产金额与本合同表述的资产金额以及本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损等，以至于乙方预期利益无法最终实现。

4、乙方已被告知并完全理解，其受让的标的项下单项资产可能包括但不限于以下从法律上讲已灭失的“资产”，如因原债务人已注销、诉讼已被法院裁定终结执行、债务人已被法院裁定破产终结等原因，导致相应债权实际已灭失的“资产”。

乙方认为该类资产存在着基于法律法规、债务人自身之过错或过失，从而使该类“资产”有继续追索的可能，因此乙方根据自己独立之商业判断，同意该类资产构成本合同项下转让标的

5、乙方理解并同意：任何情况下，乙方都无权基于从甲方受让的标的资产及标的资产项下的单项资产，以任何理由向甲方（含甲方分支机构，下同）或工商银行（含其分支机构）提出任何权利主张，并且乙方应当在与其继受方签订的转让合同中、明确约定其继受方不能就甲方已转让给乙方的资产向甲方或工商银行提出任何权利主张，如果该继受方向甲方或工商银行提出任何权利主张，乙方承诺赔偿甲方或工商银行因此而产生的任何损失。

6、乙方已仔细阅读了本《合同》，并有机会对本《合同》的条款提出意见。本

《合同》一经签署，乙方即放弃基于本合同项下标的的任何瑕疵，以误解、显失公平、欺诈、重大误解或其他任何理由主张变更、撤销本《合同》或申请本《合同》无效或部分无效的权利。

7、乙方已被告知并完全理解中国现行有关不良资产管理和处置法律法规，包括但不限于国家发展与改革委员会、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门颁布的行政规章以及其他相关政策，并自愿遵守上述法律法规、行政规章以及相关政策。

七、丙方的承诺条款

丙方承诺按照甲方规定的数额代甲方收取保证金，并按本合同的相关规定及时将保证金划至甲方帐户，如违约，按应划保证金数额的日万分之三支付违约金。

八、本合同未尽事项，甲乙丙三方协商解决。

九、本合同自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效，甲乙丙三方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

签署时间：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

保证金合同 篇4

工程名称：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签订地点：签订日期：

保证金合同 篇5

银_______________年高质字_______________号

出质人：________________邮编：_________________

住所：________________电话：_________________

法定代表人：________________电话：_________________

质权人：________________银行股份有限公司_____________

地址：_________________

鉴于___________________(以下称为申请人)与质权人在本合同第二条第一款的约定的期间签署一系列融资合同(包括但不限于一系列借款合同、委托贷款合同、减免开证保证金合同、出口押汇合同、进口押汇合同、出口信用保险融资业务合同、银行承兑汇票承兑合同、商业承兑汇票贴现合同、商业承兑汇票贴现额度合同和质权人为申请人提供担保而签署的对外担保合同、个人消费自助质押合同和金鹿信用卡领用合约等，以下统称主合同)，为保障质权人债权(包括主合同项下或有债务而产生的债权，下同)的实现，出质人自愿为上述主合同提供最高额质押担保。根据有关法律法规的规定，经出质人和质权人协商一致，特订立本合同。

第一条质押物

1、质押物的名称：________________。

2、质押物的详细情况见本合同所附一：________________质押物清单。

3、质押权的效力除及于“质押物清单”所列的质押物本身外，还及于其从物、从权利、附着物、附合物、孳息及代位物。

第二条担保债权

1、出质人为质权人与申请人在___________年___________月___________日至___________年___________月___________日期间签署的所有主合同项下各笔债权(不论币种)提供最高额质押担保。对申请人与质权人在本合同签署前于___________年___________月___________日至___________年___________月___________日期间签署的___________个主合同(详见附二：________________已有债权主合同清单)项下各笔债权(不论币种)也提供最高额质押担保。

2、本合同的决算日为___________年___________月___________日。若主合同中最后到期的债权的到期日晚于上述日期，则决算日以该到期日为准;若质权人根据主合同的约定宣布所有主合同项下全部债权提前到期，则决算日以该提前到期日为准。

3、出质人担保的最高债权余额为(币种、大写金额)___________________。

4、质押担保的范围：________________主合同项下债权本金、利息、逾期利息、逾期罚息、复利、履行主合同和本合同过程中发生的费用(包括但不限于律师费、保险运输评估费、登记费、保管费、鉴定费、公证费、处理货物的费用等)、实现债权和质权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用)等。

5、因主合同无效导致本合同无效的，申请人应对质权人承担法律责任，出质人自愿承担连带赔偿责任。

第三条公证和质押登记

1、质权人有权要求出质人向指定的公证机关办理具有强制执行效力的公证手续。

2、出质人应于___________年___________月___________日前将质押物及/或相关权利凭证移交质权人占有。如需办理出质登记的，出质人应依照法律规定主动向有关部门办理出质登记手续，并将质押登记证明和质押物的权利凭证交质权人保管。

3、出质人未移交质押物占有、交付权利凭证或者办理出质登记，致使质押权未设立而给质权人造成损失的，出质人应承担全部赔偿责任。

第四条保险与保管

1、质权人有权要求出质人为质押物投保，并指定质权人为保险权益的第一受益人。手续办妥后，出质人应将保单正本交质权人保管。

2、在本合同有效期内，出质人应按时支付所有保费，并履行维持保险的有效存续所必需的其他义务。

3、出质人未能投保或续保，质权人有权自行投保、续保，代为缴付保费或采取其他保险维持措施，出质人应提供必要协助，并承担质权人因此支出的保险费用和相关费用。

4、动产质押的，在签订本合同的同时，双方共同指定保管人，由质权人与保管人签订保管合同，由出质人承担质押物的风险和保管费用。

第五条陈述与保证

1、出质人保证对质押物享有合法的、充分的、无争议的处分权，签约时质押物上不存在任何未告知质权人的他项权利、租赁、托管或共有等情况。

2、出质人承诺：________________

(1)在申请人未向质权人清偿主合同项下所有债务之前，不得向申请人行使因履行本合同所享有的追偿权。

(2)质权人和申请人对主合同的期限变更(含信用证项下的展期)无需征得出质人的同意，出质人仍按本合同确定的担保范围承担担保责任。

(3)申请人与质权人在银行承兑汇票承兑合同实际履行过程中，若质权人委托他行代为承兑，出质人仍按本合同确定的担保范围承担担保责任。

第六条其他约定事项

___________________

___________________

第七条质押权的实现

1、本合同担保的债权既有质押物(不论是申请人本人还是第三人提供)的担保又有人的担保的情况下，质权人可以就要求保证人或者出质人优先承担担保责任进行选择。

2、下列任一情况出现时债权确定，质权人有权行使或提前行使质押权：________________

(1)决算日已到;

(2)出质人的行为足以使质押物安全受到威胁、价值减少，质权人请求质押人停止侵害、恢复原状或另行提供担保遭到拒绝;

(3)出质人违反第五条规定的任一义务，或质押物被行政、司法部门采取了限制权利的强制措施时;

(4)出质人被宣告解散、破产或死亡的;

(5)质权人为申请人提供担保而签署的担保合同有效期间，受益人按照该担保合同所列索偿条件要求质权人支付担保合同项下款项时;

(6)出质人未征得质权人书面同意，将质押物出租、出售的;

(7)在质押物为外币存单的情况下，如汇率波动过大，足以危害质权人权利的，质权人要求出质人提供与减少的价值相应的担保，出质人拒不提供的;

(8)其他严重影响质权人债权和质押权实现的情形。

3、质权人有权选择下列任一方式处理质押物：________________

(1)在书面通知出质人后，委托中介机构在有评估资质的评估机构评估的基础上拍卖质押物，所得价款优先受偿;

(2)与出质人协商一致后，以质押物折价抵偿债务或者用变卖质押物的价款优先受偿;

(3)质押物为温州银行股份有限公司及其分、支行存单的，直接扣款偿还，如存单为外币的，以扣划时温州银行股份有限公司公布的外汇买入价折算;

(4)向人民法院提起诉讼或申请强制执行。

4、出质人采取其他方式履行担保义务的，必须经质权人书面同意。

第八条通知方式

1、本合同履行过程中质权人行使单方解除合同、转让债权等事项的通知，应采用书面形式，以专人递交或挂号信函或邮政快递等方式送达。本合同记载的出质人地址为约定送达地址。通知以邮政快递、挂号信函方式送达的，在邮件寄出后三个工作日视为送达。

第九条其它条款

1、本合同项下有关质押物的评估、登记、公证、鉴定、保险、保管、维修、保养、提存及运输等费用均由出质人承担。

2、出质人授权质权人向中国人民银行信用信息基础数据库查询其信用报告，用以审核其担保能力，并将其信用信息向中国人民银行信用信息基础数据库报送。

3、本合同在履行过程中所发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，则按下列第___________项方式解决：________________

(1)向质权人所在地人民法院起诉;

(2)申请___________________仲裁委员会仲裁。

4、本合同所附的“质押物清单”、“已有债权主合同清单”是本合同的组成部分。

5、本合同自双方签字或盖章后生效。质权自质押物移交占有、权利凭证交付或办理出质登记时设立。

6、本合同一式三份，出质人、质权人、质押登记部门各执一份，副本数份备查。

7、请出质人认真阅读本合同，尤其是带有***符号的条款，在确认无异议后签署本合同。

出质人(签字或盖章)质权人(盖章)

法定代表人：________________负责人：________________

(或授权代理人)(或授权代理人)

签署日期：________________签署日期：________________

保证金合同 篇6

甲方：__________（转让方）

乙方：__________（承接方）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，达成档口转让协议如下：

一、甲方同意将座落__________档口（档口使用面积为__________平方米）转让给乙方，转让价格为__________元（其中含保证金__________元，三个月租金__________元，所含租金从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止）。甲方保证转让给乙方的档口是合法的直接租赁者，并具有合法的转让权利。

二、乙方首付给甲方档口转让费__________元人民币，（从乙方交付甲方转让费之日起开始计算，甲方应在3日内将档口倒出，并将档口交付给乙方使用）。乙方的转让费余额（__________元人民币），待甲乙双方更名过户后一次性付清。

三、如果甲方不能按期将档口交付乙方使用，并不能及时更名过户，所发生的一切后果及经济损失由甲方负责。如果甲方违反本转让协议悔约，须按转让成交价格的二倍赔偿乙方的损失。

四、本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方签字：__________乙方签字：__________

身份证号：__________身份证号：__________

联系电话：__________联系电话：__________

签订日期：__________年__________月__________日

保证金合同 篇7

甲方：

乙方：

为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。

二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：

1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。

甲方单位公章：

甲方参加人员：

乙方：

联系电话：

保证金合同 篇8

委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

建设单位：_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_____________ 签订地点：_____________

丙方(签章)：_________

_________年____月____日

签订地点：_____________

附件：

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行：_________(盖章)

专户帐号：______________

经办人：_________(签字)

_________年_________月_________日

保证金合同 篇9

甲方（采购代理机构）：广州市政府采购中心

乙方（供应商）：

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国政府采购法）等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

第一条 预存保证金金额，收取，退还

1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。

3、办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1、除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2、个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡"，乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

4、 "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户"，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

2、在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

3、在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

保证金合同 篇10

一、合同双方当事人：

出让方(以下简称甲方)：

受让方(以下简乙称)：

根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同：

二、转让公司的基本情况：

本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。

三、职工的安置

本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处

理：

1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。

2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。

四、债权、债务处理

1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。

五、公司转让及价款支付情况

转让价款为人民币(大写)元，双方约定在日内，乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。

采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。

六、产权交割

乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。

七、税费负担

经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理：

八、争议处理

在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。

九、违约责任

1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。

2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。

3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。

十、合同的变更和解除

当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：

1、因情况发生变化，当事人双方协商一致，并订立了变更或解除协议，而且不因此损害国家和社会公共利益的。

2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。

3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同，另一方予以认同的。本合同需变更或解除，甲、乙双方必须签定变更或解除协议，并报产权交易机构备案后生效。十一、权证变更

甲、乙双方在交割完成后，由负责,于日之内办妥权证变更事项。

十二、双方约定的其他条款：

十三、合同的生效

本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效,产权交易中心凭交易合同及《产权转让交割单》出具产权成交确认书。

十四、其他

1、本合同共页，附件件(共页)。一式份，甲、乙双方及委托的会员各执份，产权交易机构备存份。

保证金协议书2

一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周____到周____的_________。

二、客户太平洋卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。

三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。

四、客户请牢记太平洋卡密码，卡丢失后，请及时向交通银行深圳分行营业网点办理挂失。

五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户____日内未提出异议视为认可。

六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。

七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。

八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的____%提取，但若当天提取金额超过日转账上限____万元，则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。

九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。

十、申请人作以下承诺

(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。

(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。

(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。

(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。

1.本人期货保证金帐户或太平洋卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。

2.因本人期货保证金帐户或太平洋卡可用余额不足导致交易不成功。

3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。

4.指令下达超过本系统规定的营业时间。

5.由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。

6.本人密码或太平洋卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。

十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。

十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。

申请人签名：________________

____________期货经纪有限公司

银行：______________________

保证金合同 篇11

不同的履约保证书包括担保、保函、即付保函、有条件保函、保证书和备用信用证。各类保证均基于合同双方潜在的合同义务。保证书不同于作为为一种保障合同的保险单。保证不要求被担保方有责任告知所有已知的风险，然而，在保险合同中，被保险方则有责任告知所有已知的风险。

1、 保证的三个基本组成部分：

(1) 委托方(principal party);

(2) 受益方(beneficiary);

(3) 担保人(guarantor)。

2、 跟单信用证(documentarycredit form)，由被担保方委托银行签发的信用证。若委托方违约，受益方可以直接要求银行支付赔偿费。

3、 保证性保函(suretyshipguarantee)，采用担保的形式，其规定受益方在要求担保人支付赔偿费或承担委托方未履行的义务之前，必须证明是委托方的过失。保证性保函是所签合同的附件。

4、 即付保函(demandguarantee)，介于以上两种保证之间。首先要求委托方按所签合同的规定履行其义务。只有委托方未能按所签合同的规定履行其义务时，受益方才能要求要求使用该保函。因为只有当委托方有过失时，受益方才能要求使用此类保函，从这方面来讲，即付保函是基于所签合同的。然而，即付保函中担保人的义务和责任仅仅由保证书中的条款和条件规定，无需再证明委托方的过失或由其提出的抗辩，从这个意义上讲，即付保函与所签合同又是独立的.。

5、 对履约保函的要求建议：

(1) 在委托方已完全履行了其义务之前，委托方所签发的担保应持续有效。在履约期间，不应设置撤销条款或终止担保的日期。就此而言，检查拟采用担保的措词是很重要的，应确保其措词清晰，易于理解，且不包括任何担保人有时会鼓励和提倡使用的，可能会允许担保人撤销担保或使担保无效的限制条款;

(2) 在国际施工合同中，应放弃使用传统的、过时语言的担保措词，而代之以清晰简洁的措词所表达的，保证按照相关合同的规定切实履行承包商应尽的一切义务的明确的承诺;

(3) 此文件应符合合同所适用的法律的规定;

(4) 在履约担保有效期内的任何时候都不应提及或规定解除此类保证;

(5) 保证书中不应有要求在一定期限内通知担保人有关承包商违约或业主有要求索赔的意向的条款，因为这样的条款会给业主和承包商带来几乎不可能充分地履行的义务;

(6) 保证书不应对履行合同有其他条件或限制;

(7) 保证中规定的任何限额都不应涉及利息或诉讼费用。保证书中最好明确规定：不论利息和诉讼费用来自承包商还是担保人，保证限额都不包括利息和诉讼费用。

(8) 保证书中应有明示规定，不能因下列原因撤销担保：

1) 业主和承包商对合同做出的任何更改;

2) 对拟建工程的性质或范围的任何更改;

3) 对承包商的任何时间的放宽;

4) 任何延期付款、追加付款或预付款、延期偿付或给承包商的优惠;

5) 对于承包商的任何争端的任何妥协;

6) 任何未能对承包商的错误进行监督、察觉或预防。

7) 通常也应当甚至必须包含一个反面的条件，即由于受益方本身违约可导致履约担保不可执行。另外，委托方有必要坚持要求受益方不得转让其按担保规定享有的权利。

6、 即付保函

即付保函有两种情况：

(1)开证行要求并从其顾客、委托方或被担保方那里得到对背保证书(counterindemnity)，记入账户的借方，用于所有收到并支付的索赔。

(2)如果开证行是一系列的银行，则开证行根据具体情况要求其通知代理银行(instructing correspondentbank)或直接要求委托方提供对背保证书。通常，即付保函和对背保证书的措词都非常谨慎，以保证其中一份不会在另一份期满之前终止。

受益方只需向开证行提出付款要求即可要求其履行支付担保金额的义务。在大多数情况下，对银行而言，惟一有效的抗辩是受益方有欺诈行为，而且必须在受益方向银行提出要求时开证行已经获悉受益方的欺诈行为。

此类保证的无条件性源于采用了不可撤销信用证的原则的其他种类的商业合同，即一旦通过出示提单或其他形式的收据证明已经交货，则通过信用证付款的义务就将被履行。

极端状况：无条件履约保函，客户做出没有任何根据的指控，保函更像一个折扣。

fidic不提倡使用即付的保函，原因：受益人无需任何正当理由即可对保函提出要求，而且即付的保函可能会导致投标人为此风险而提高投标金额。

7、 与施工合同相关的其他保证

(1) 投标担保或保函;

(2) 预付款保函;

(3) 保留金担保;

(4) 维修担保和缺陷责任担保;

(5) 公司保证

保证金合同 篇12

甲方（出租方）

身份证

乙方（承租方）

身份证

第一条：《根据中华人民共和国租房民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理办法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。

第二条：乙方租用甲方坐落在____县金龙镇木金路房租一套，租用期间为________年，自________年____月____日至________年____月____日。

第三条：甲方提供乙方六楼套房一套。

第四条：甲乙双方在签订《房屋租赁合同》时，乙方已向甲方交付租房保证金捌万元，承租期满后，甲方应____月内将保证金退还乙方，否则乙方继续对房屋有使用权。在承租期内，除房屋保证金外，房租费用为零。除地震等自然灾害或政府强拆不可抗拒因素外，甲方提前终止合约视为违约；乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。甲方如有违约，违约金为每年一万元，乙方如有违约，违约金为每年5000元。

第五条：房屋租用期间，涉及房屋应交的一切税务（包括水电费等）均由乙方承担。因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责，甲方概不负责。

第六条：甲方将完好的房屋交给乙方管理使用，如有损坏由乙方负责修复。

第七条：甲方出租给乙方全家使用，在合同期间转租给

第三人，应先征得甲方的同意。

第八条：本合同甲乙双方各执一份，即日生效。

甲方签名：____日期

乙方签名：____日期

保证金合同 篇13

合同编号：__________

甲方：**贸易有限公司

法定代表人：地址：

乙方：

法定代表人：地址：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日年月日

合同签署地：东莞市莞城区

保证金合同 篇14

甲方：______________

乙方：______________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方出租甲方依法可以出租的房屋事宜，签订本合同。

一、租赁住房的基本情况

（ 1）房屋位置：_____ 。（以下简称“房子”）

（2）房屋所有权证名称：_____编号：_____

（3）房屋建筑面积：_____ m2，套内建筑面积：_____ m2。

（4）房产证记载的用途：。

除双方另有约定外，以上所列设施设备均作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满后退房的验证凭证。

二、租赁期限

（ 1）房屋租赁期限为_____个 月，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

（2）租赁期满，甲方有权收回房屋，乙方应按期归还。乙方如需继续租赁该房屋，应在租赁期满前天通知甲方。

三、租金和支付方式

（1）房屋租金为人民币_____/月（大写：_____；合同期总租金为人民币_____（大写：）。

（2）房屋租金支付方式：。

四、定金及其他费用约定：

（1）甲方交付房屋时，乙方应向甲方支付租金保证金、、押金为人民币（大写：）。甲方收到定金后，应向乙方开具收据凭证。

（2）租赁期间，因使用该房屋而发生的水、电、气、宽带费用由当事人承担；有线电视和物业管理费用由当事人承担。

（3）租赁期满或合同终止后，甲方应退还乙方已支付的租赁保证金、、

（4）其他协议：

五、租赁交易方式甲乙双方自行交易。

六、房屋转租和出售协议

（1）未经甲方书面同意，乙方不得将房屋转租或转借给他人。

（2）租赁期内，甲方如出售该房屋，应在出售前一天书面通知乙方。同等条件下，乙方有优先购买权。

七、甲方交货协议

（1）甲方应按照之前约定的条件将房屋交付给乙方。租赁合同经双方签字盖章并交付房屋钥匙后，视为已交付。

（2）甲方逾期交房超过一天，乙方有权单方解除合同。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自房屋交付之日起至房屋实际交付之日止，甲方每天按已付租金的%向乙方支付违约金。

八、乙方付款协议

（1）乙方应按本合同第三条约定的时间向甲方支付租金。

（2）如乙方未在约定时间内支付租金，甲方有权单方解除合同。如甲方不解除合同，乙方应向甲方支付应付租金的%的违约金。

九、其他协议

（1）租赁期内，甲方应保证该物业及其附属设施处于正常使用状态，并承担修复乙方正常使用状态下该物业及其附属设施损坏或故障的义务；甲方不承担房屋维修义务，导致乙方无法正常使用房屋及其附属设施的，乙方有权单方解除合同；甲方对乙方的装修、改良及附加物品不承担维修义务。

（2）乙方应合理使用并爱护该物业及其附属设施。因乙方保管不善或不合理使用造成房屋及其附属设施损坏或失效的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；如果乙方因保管不善或不合理使用而损坏附属物品、设备和设施，甲方有权单方面解除合同。

（3）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得改变房屋用途。不违反法律法规和政府关于房屋租赁使用的有关规定。乙方擅自改变房屋用途的，甲方有权单方解除合同。

（4）租赁期内，甲方提前收回房屋的，应提前天通知乙方并退还相应租金；乙方提前退租的，应提前天通知甲方，甲方退还乙方剩余月份已付租金。

（5）租赁期满或合同终止后，乙方应将房屋钥匙及正常使用的房屋原物归还甲方，并保证房屋附属设施、设备及装修完好，结清乙方应支付的相关费用、、

（六）甲方保证已如实介绍房屋的权属状况、附属设施设备、装修情况，保证房屋租赁不违反国家法律法规的有关规定，并有权决定租赁事宜。乙方保证已充分了解上述房产，并实地查看过该房屋，对该房屋现状无异议，愿意出租该房屋。

（7）经双方协商一致，本合同可以解除。

十、解决争议的方法

甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过协商解决。协商不成，可以依法选择：□向人民法院提起诉讼□向仲裁委员会申请仲裁。

十一、补充协议或事项

十二、补充规定

（1）本合同所列地址是各方的准确联系地址，当相关文件送达该地址时，将被视为已送达本人。任何一方变更地址，应及时书面通知相关方，否则自行承担相关责任。

（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

保证金合同9篇

合同精神是西方文明社会的主要精神，合同的使用频率日益增加。我们都知道签订合同的过程必须合理、合法，但是您是否清楚如何撰写一份出色的合同呢？为了满足您的需求，我整理了以下信息：“保证金合同”。希望您能轻松学习并愉快地分享这篇文章给您的朋友们！

保证金合同【篇1】

银期转帐划转保证金规定：

一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周一到周五的9：00-15：30。

二、客户_________卡姓名必须与保证金账户姓名一致，为同一人。

三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。

四、客户请牢记_________卡密码，卡丢失后，请及时向_________银行_________分行营业网点办理挂失。

五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户10日内未提出异议视为认可。

六、银行和期货公司终止本功能将提前一个月在营业场所公布。

七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。

八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的60%提取，但若当天提取金额超过日转账上限_________元，则需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到_________期货经纪有限公司财务部办理手续。

九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。

十、申请人作以下承诺：

(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上_________卡与期货公司资金账户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。

(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。

(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。

(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。

1.本人期货保证金账户或_________卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。

2.因本人期货保证金账户或_________卡可用余额不足导致交易不成功。

3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。

4.指令下达超过本系统规定的营业时间。

5.由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。

6.本人密码或_________卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。

十一、银期转帐划转保证金业务只适用于_________市_________卡的客户。

十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。

申请人(签字)：_________　_________银行(盖章)

负责人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

_________期货经纪有限公司(盖章)

负责人(签字)：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

保证金合同【篇2】

贷款保证金合同范本

按揭贷款保证金是银行在按揭贷款过程中按照贷款总额的一定比例向开发商收取的钱，并承担按揭贷款的连带保证责任，直至房产证办理出来并完成抵押登记后，银行才将按揭贷款保证金退回开发商。

以下是合同网小编整理的“贷款保证金合同范本”，仅供大家参考。

贷款保证金合同范本【范本一】：贷款保证金合同

合同编号：

签约地点：

贷款方：

借款方：

担保方：

借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币（币种） 元（大写）。

第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 。借款时间以对应日为准（即借款日与还款日都在利息计算范围内）

第三条 借款和还款期限

1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。

借款保证金合同范本

2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 （请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）

3、付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

第四条担保条款

1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。

第五条 各方权利与义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）。

2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。

第六条 违约责任

1、借款方的违约责任

A。借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

B。借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

C。如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

D。借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

2、贷款方的违约责任

贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

第八条其他

本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。

贷款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

借款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

担保方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

贷款保证金合同范本【范本二】：按揭贷款保证金合同

抵押权人：_______________ (贷款人)

抵押人：_________________ (借款人)

担保人：_________________ (担保人)

第一条 总 则

抵押权人与抵押人于____年___月___日会同担保人签订本房产按揭贷款合同(下称“合同”)，抵押人同意以其与担保人签订之房产买卖合同项下之全部权益抵押予抵押权人，赋予抵押权人以第一优先抵押权，并愿意履行合同全部条款；抵押权人向抵押人提供一定期抵押贷款，作为抵押人购置抵押物业之部分楼款。担保人同意承担该笔贷款之担保责任。

经三方协商，特订立本合同，应予遵照执行。

第二条 贷款内容

一、贷款金额____币____元整。抵押人在此不可撤销地授权抵押权人，将此笔贷款全部以抵押人购楼款名义，存人售房单位账户。

二、贷款期限从____年___月____日至____年____月____日共___月。

三、贷款利率：月息___‰。如遇国家利率调整，贷款利率相应调整。

第三条 还本付息

一、本合同项下之贷款本金及其相应利息以分期付款等额偿还的方式还本付息。期数_______每期应缴付本____息____(不包括利率调整带来之应缴金额变动)，首期还款日_______。

二、抵押人必须在抵押权人处开立存款账户。抵押人并不可撤销地授权抵押权人，对与本抵押贷款有关之本息和一切费用，可照付该账户，若因此而引致该账户发生透支，概由抵押人承担偿还之责。

三、如果抵押人未能按规定及时缴付本息时，抵押人必须立即补付期款及逾期利息。抵押权人并有权在原利率基础上，向抵押人加收20%以上的罚息。抵押人所欠利息，按日累积计收。

第四条 提前还款

一、抵押人自愿提早缴付本合同规定之部分或全部款项时，需提前1个月以书面形式通知抵押权人并经认可，且应给予抵押权人相等于该部分或全部款项1个月利息之补偿金。

二、在下列所述之任何情况下，抵押权人有权要求抵押人立即提前清还部分或全部实际贷款额，及/或立即追讨担保人。

1。抵押人及/或担保人违反本合同之任何条款。

2。抵押人及/或担保人有不正当或违法经营。

3。抵押人及/或担保人发生任何之重大变化而影响其履行本合同条款能力。

4。抵押人舍弃抵押房产。

第五条 手续费及其他费用

一、抵押贷款手续费：抵押人应按贷款金额的3‰。缴付手续费，在贷款日一次性付清。抵押权人在任何情况下都不予退还该笔手续费。

二、抵押贷款文件及保管费：抵押人在贷款日一次性付￥100元整。

三、公证费用及抵押登记费用：

有关本合同所涉及之公证及抵押等费用，全部由抵押人支付。

四、由于抵押人及／或担保人的原因引致抵押权人采取正当行为而引起的费用，概由抵押人及／或担保人负责偿还，且该项费用自发生之日起至收到之日止，同样按日累积计收利息。

第六条　房产抵押

一、本合同项下的房产抵押是指抵押人与担保人签订之“房产买卖合同”内抵押人全部权益抵押，包括：

1．房产物业建筑期内（售房单位发出入伙通知书日期之前）抵押人之权益抵押。

2．售房单位发出入伙通知书后抵押人之房产物业抵押（见附表）。

二、抵押房产物业登记：

1．物业建筑期之购房权益抵押应向深圳市房地产权登记处办理抵押备案。抵押人之“房产买卖合同”及由售房单位出具之“已缴清楼价款证明书”等交由抵押权人收执和保管。

2．物业建成人伙即办理房产物业抵押登记，抵押物业之《房产权证书》由担保方负责办妥并交由抵押权人收执和保管。

三、抵押房产物业的保险

1．抵押人须在规定时间内，到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的'险种投保。保险标的为本合同项下之抵押房产。投保金额不少于重新购置抵押房产金额之全险。在贷款本息还清之前，抵押人不得以任何理由中断保险，否则由此引起的一切费用及损失，概由抵押人承担。

2．保险单上必须注明抵押权人为保险第一受益人，且不得附有任何有损于抵押权人权益和权力的限制条件，或任何不负责赔偿之金额（除非经抵押权人书面同意），保单正本由抵押权人执管。

3．若上述保险赔偿金额数，不足以赔付抵押人所欠抵押权人的欠款时，抵押权人有权向抵押人及／或担保人追偿，直到全部收回。

4．倘该房产在本合同有效期内受到损坏，而保险公司认为修理损坏部分符合经济原则者，则保单项下赔偿金将用于修理损坏部分。

四、抵押之解除：该抵押人依时清还抵押权人一切款项，并履行合同全部条款及其他所有义务后，抵押权人即须在抵押人要求及承担有关费用之情况下，解除在抵押合同中对有关抵押房产的抵押权益，并退回抵押物业之“房产权证书”及“房产买卖合同”，另具函深圳市房产地权登记处将该项抵押物之抵押登记予以注销。

五、抵押物之处分

1．抵押人逾期30天仍未清缴全部应付款项或抵押权人按本合同规定要求抵押人立即提前归还部分或全部欠款而不得时，抵押权人即可通过拍卖、转让、出租抵押物等形式行使其处分抵押物之权力。

2．抵押权人处分抵押物所得价款在依次扣除处分该抵押物而支出的一切费用、所欠之一切税款及抵押人根据此合同一切应付之费用及杂费后，扣还抵押人所欠贷款及应付利息。如有余款，抵押人将其退还抵押人或其他有权收取之士，如不足，抵押权人有权另行追索抵押人及／担保人。

3．抵押权人于运用其权力及权利时，而令抵押人受到不能控制之损失，抵押权人概不负责。

第七条　抵押人声明及保证

抵押人在遵守本合同其他条款的同时，还作声明及保证如下：

一、向抵押权人提供一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处。

二、未经抵押权人同意，抵押人不得将上述抵押房产全部或部分以任何形式处置。如上述抵押房产之全部或部分发生毁损，不论何原因所致，亦不论何人之过失，均由抵押人负全部责任，并向抵押权人赔偿由此引起的一切损失。

三、抵押人将抵押房产出租必须事先征得抵押权人书面同意，且租约内必须订明：抵押人背约时，由抵押权人发函日起计1个月内，租客即须迁出。

四、如担保人代抵押人偿还全部欠款，抵押人同意抵押权人将抵押物业权益转给担保人，担保人有权以任何形式处分抵押物并对抵押人有追索权，抵押人对担保人则没有反索权。

五、按照抵押权人合理之请求采取一切措施及签订一切有关文件，以确保抵押权人之合法权益。

第八条　担保人及担保责任

一、担保人是中华人民共和国的企业法人，是本合同项下抵押权益之房产买卖合同的卖方，也是本合同项下贷款抵押人的介绍人及担保人，承担无条件及不可撤销担保责任如下：

1．担保额度：以本合同项下贷款本息及与本合同引起有关之诉讼费用为限。

2．担保期限：以本合同生效日起至担保人交付房产，发出入伙通知书和办妥房产权证并交与抵押权人止。

二、担保人保证按抵押权益之房产买卖合同的要求，准时、按质完成抵押物业的建造工程，抵押权人对此不负任何责任。

第九条　抵押权人在核实已收齐全部贷款文件后起3天内须将贷款金额全数贷出。

第十条　其他

一、对本合同任何条款，各方均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。

二、在本合同履行期间，抵押权人对抵押人任何违约或延误行为施以的任何宽容、宽限或延缓履行本合同享有的权益和权力，均不能损害、影响或限制抵押权人依本合同和有关法律规定的债权人应享有的一切权益和权力。

三、本合同不论因何种原因而在法律上成为无效合同、或部分条款无效，抵押人和担保人仍应履行一切还款责任。若发生上述情况，抵押权人有权终止本合同，并立即向担保人和抵押人追偿欠款休息及其他有关款项。

四、抵押权人向抵押人和担保人讨还欠款时，只须提供抵押权人签发之欠款数目单（有明显错误者例外），即作为抵押人和担保人所欠之确数证据，抵押人和担保人不得异议。

五、未尽事宜，按照_________及有关法规执行。

第十一条　本合同按中华人民共和国法律订立，并受其保障。

第十二条　附则

一、本合同须由三方代表签字，并经_________公证。

二、本合同以抵押权人贷出款项之日期作为合同生效日。

三、本合同内所述之附表一、二，抵押贷款申请书，借款借据及抵押人与担保人所签订之房产买卖合同为本合约不可分割之一部分。

四、本合同用中文书写，一式_________份，均具有同等效力，抵押人抵押权人、担保人各执_________份，公证处、登记处各存档一份。

借款人 贷款人

借款单位（公章 ） 贷款单位（公章）

法定代表人（签字） 负责人（签字）

经办人（签字） 经办人（签字）

担保人

保证人（章）

法定代表人（签字）

经办人（签字）

鉴（公）证意见：

经　办　人：

鉴（公）证机关（章）　

年 月 日

（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

附件

一、抵押人资料

抵押人（业主）姓名：（中文） （英文）

性别： 年龄： 身份证号码：

工作单位： 电话：

配偶姓名： 年龄： 身份证号码：　

工作单位： 电话：

家庭住址： 电话：

二、抵押物详情

房产地址：

大厦名称： 楼宇座别： 楼数：

年期： 面积（建筑） 用途： 购入价： 房地产买卖合同公证编号：（ ）证房售字第 号

贷款保证金合同范本【范本三】：抵押贷款保证金协议书

甲方（借款方）：

乙方（放款方）：

甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。

一、甲方自愿用自购土地 亩，地址： 及其上所建工程 平方米做为抵押贷款，贷款额度为1年年利息为，第2年年利息为15。6% ，第3年及以后年利息均为15。6%。手续费为申请款项总额的5%一次性收取，合同另行签定。

二、本次抵押贷款收取保证金

三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款。如果由于乙方原因在约定期限内未放款成功，在15个工作日内，原款退回；15个工作日外，双倍返还保证金。若甲方同意延期贷款，双方协商再议。若甲方在15个工作日内，资料未准备齐或不要此款项，导致无法办理抵押放款，保证金不退。

甲 方： 乙 方：

法 人 代表： 法 人 代表：

身份证号码： 身份证号码：

日 期： 日 期：

贷款保证金合同范本【范本四】：简单的贷款保证金合同

甲方：

乙方（贷款人）：

现有乙方 认购由甲方开发建设的明珠花园小区 楼 单元 号房，面积为 。乙方选择按揭贷款付款方式，并确定由甲方（嘉峪关市红日房地产开发有限公司）为乙方代做担保，为了使乙方能更好的履行贷款合同，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、乙方自愿向甲方缴纳现金壹万元整（小写：10000元）作为还款保证金，如乙方因个人原因未按时、足额向银行还本付息，甲方有权从保证金中扣除相应的金额向银行还本付息，并同时每次从乙方保证金中扣除违约金贰仟元（小写：￥2000元）；

二、如乙方有恶意拖欠贷款行为，按《商品房买卖合同》附件五相关约定执行；

三、自乙方在银行成功办理按揭贷款并获放款之日起一年内，若无拖欠银行按揭贷款现象，甲方全额退还乙方保证金；若乙方有拖欠贷款行为，则甲方在扣除违约金及应向银行支付的本息后将剩余的保证金退还乙方；

四、本协议在执行过程当中发生任何纠纷，甲乙双方可协商解决，协商不成的可依法向人民法院起诉；

五、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年月日

延伸阅读：银行按揭贷款保证金担保

银行按揭贷款保证金担保在银行界普遍存在。通常的做法是银行与房地产开发企业(以下简称开发商)签订《个人购房贷款项目合作协议》以及《个人购房担保借款合同》，并在合同上约定，银行为开发商开发楼盘的购房人发放住房按揭贷款，而开发商在银行开立保证金专户，并按着发放贷款余额的一定比例存入保证金，为银行的按揭贷款提供担保。当购房借款人取得房地产证，并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续后，银行将保证金账户中的对应保证金退还给开发商。

在此期间内，若购房借款人未按合同约定按期还本付息的，由开发商代为偿还，银行有权直接从保证金账户中扣划相关款项。按揭贷款保证金的意义按揭贷款保证金担保为银行的按揭贷款提供了第二还款来源，对于维护银行的资金安全具有重要意义。开发商在按揭贷款中的风险“按揭”犹如一把双刃剑，虽然为开发商回流资金提供了一臂之力，但是其中的风险也已经点点滴滴渗透于开发商的房屋销售过程中。

在购房人没有取得房屋所有权证之前，因为各种复杂的情况，银行随时可能要求开发商提供连带保证责任，因而引发的各方风险也会接踵而至。银行在按揭贷款的风险保证金账户中的资金被法院冻结、扣划的情形时有发生，原因在于法院有时认为该保证金担保不属于动产质押，不能具有对抗第三人的效力，亦即银行并无优先受偿权。风险最小化的建议双方风险最小的最好办法还是双方都有防范法律意识，采用有效措施完善与各方当事人之间的合同，使风险完全掌控在自身的视野范围内，进而将风险降至最小化。完全避免风险或者置之不理的态度都是不正确的。

同时，最高人民法院也有必要对金钱动产质押的设定方式做更进一步的解释，对目前各商业银行普遍采用的保证金质押方式予以认可并规范其操作形式。只有相关法律法规完善了，分清了双方各自的权利和义务，才能更好地解决这类争执纠纷。

保证金合同【篇3】

质量保证金条款作为合同买方保护自己权益的一种方式，在商品交易以及建设工程、加工承揽中被广泛运用。由于质量保证金不是法定概念，在《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》之前的法律、司法解释中，鲜有规定。审判实践中，由于理论支撑不足、适用规则缺乏，加之当事人订立的合同对质量保证金条款约定一般较为简单，因此对质量保证金的性质、特征、适用条件等问题见解各异。

一、质量保证金是否属于《担保法》规定的担保方式。

我国《担保法》对担保的方式采取的是法定主义，担保的方式或形式都是法律规定，当事人只能在法律规定的担保方式中选择使用，不能在此之外另行创设新的担保方式，并且必须遵守担保法对各种担保方式具体内容相应的规定。《担保法》第二条规定“本法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金”，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第一条规定：“当事人对由民事关系产生的债权，在不违反法律、法规强制性规定的情况下，以担保法规定的方式设定担保的，可以认定为有效”。由此可见在我国，担保的法定方式只有上述五种，当事人在借贷、买卖等民事活动中为保障实现其债权，能设立哪些担保方式，各种担保方式有哪些基本功能，只能由法律规定，当事人之间不能创立。而质量保证金虽是为了担保合同标的物之质量，在交易中不乏其例，但相关法律对其却未置明文，其自身不属于法定担保方式之一。

从另个角度而言，担保合同是主合同的从合同，却具有相对独立性。如担保合同的成立并非必须以被担保的主合同的现实存在为基础，《担保法》第十四条、第五十九条分别规定了最高额保证和最高额抵押，允许当事人为将来发生的债权提供担保;再如，主合同无效并不引起担保合同必然无效，《担保法》第五条即允许当事人自由约定主合同无效，担保合同的效力不受影响。而相对质量保证金而言，实践中通常表现为买受人保留部分货款的形式作为标的物质量的担保，质量保证金即为特定化的货款，其本身就是主合同价款的一部分，其成立、存续、处分和消灭均随着买卖合同的变动而谈动，当买卖合同不成立、无效、被撤销时，质量保证金亦随其命运。综上，笔者认为，质量保证金属于合同的特殊担保措施，但不宜解释为《担保法》所规定的担保。

二、质量保证金对合同以外的第三人有无对抗效力。

当事人通过合同约定，由买受人采取保留部分货款作为出卖人对标的物的质量瑕疵承担违约责任的一种具体方式。质量保证金交付于标的物质量尚未被确认不合格之前，通常是在合同订立或履行期间，买受人以保留货物尾款的形式留存，此时违约行为还没有发生。质量保证期间，标的物质量不符合约定而使买受人遭受损失时，买受人可以此作为赔偿，客观上在买卖合同当事人之间达到“优先受偿”的效果，保障买受人权利实现的作用。但如前所述，质量保证金不属于法定担保方式，其根据意思自治原则由当事人自由选择和约定。

如当事人既可以约定，一旦出卖人交付的标的物出现质量问题，质量保证金即不予退还;也可以约定标的物出现质量问题后，出卖人应先采取修理、更换等补救措施，采取补救措施后仍未能解决质量问题以至影响标的物的价值与效能的，质量保证金才不予退还。因此，作为非典型性担保，当事人可以在不违反法律禁止性规定的前提下，对承担质量保证金责任的条件预先自由约定，其规则的设立效力仅对买卖双方当事人产生约束力，而对合同以外的第三人则无物权法上的对抗效力。

三、质量保证金责任与违约责任能否并用。

《合同法》第一百一十一条规定“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定“买受人依约保留部分价款作为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或者使用效果，出卖人主张支付该部分价款的，人民法院不予支持”。

如果当事人在买卖合同中约定了质量保证金条款，当出卖人违反质量瑕疵担保义务时，质量保证金与违约责任能否并用?笔者认为，我国民事责任是以补偿性为原则，惩罚性为例外的，若法律无特别规定民事责任具有惩罚性，则应为补偿性，属于损害填补责任。质量保证金的基本功能在于担保标的物的质量，在事前具有一般担保性，事后具有补偿性。在出卖人违反质量瑕疵担保义务，出现质量保证金责任与违约责任竞合时，由于二者责任的承担者皆为出卖人，对同一违约行为依据不同的民事法律关系给予重复制裁，有失公正。出卖人交付了质量不合格的标的物，在质量保证期间未能及时解决质量问题，影响买受人对标的物的使用效果或降低标的物的交换价值时，依据质量保证金条款，质量保证金便转化为对买受人所遭损失的一种补偿。从这一层面看，质量保证金类似违约金，可以比照合同法的违约金规则来处理。只有在出卖人承担了质量保证金责任却仍不足弥补买受人的损害时，买受人才能另行主张违约责任进行填补。

保证金合同【篇4】

北京市市场场地租赁保证金合同范本2019

出租人（甲方）：

法定代表人：

委托代理人：

承租人（乙方）：

法定代表人：

委托代理人：

保管人（第三方）：北京市市场协会

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：

第一条保证金的管理

保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。

第二条乙方保证金

自本合同签订之日起_________日内，乙方（是／否）应支付《租赁合同》约定租金总额_________%计_________元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

第三条乙方保证金按下列第_________种方式支付：

1、由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

2、乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

第四条乙方保证金应用于以下第_________种情况：

1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的`费用的，甲方有权向乙方追偿。

3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。

4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前_________日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。

第六条乙方保证金的补足

在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后_________日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。

第七条乙方保证金的返还

《租赁合同》终止后_________日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。

第八条乙方逾期_________日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。

第九条甲方保证金支付方式

风险提示：明确各项金额及支付方式

租金、押金的金额及支付方式等需明确约定，否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。

在支付租金及押金时，应当在合同中约定支付方式。最好是用银行转账方式，以确保纠纷发生时候有充足的支付依据。如果采用现金支付的方式，应注意保管好有效的收款凭证，在纠纷发生时才能有效保护自己的合法权益。

另外，最好约定租金的调整方式，避免因出租方随意增加租金引起的争议纠纷。

1、甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的_________%（2-5%），以作为履行合同的担保。

2、甲方保证金应于每年_________月_________日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于_________日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

第十条甲方保证金应用于以下情况：

1、甲方因自身原因擅自解除合同的，应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

2、_________。

第十一条第三方的权利义务

1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。

2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。

3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

第十二条争议解决方式

本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第_________种方式解决（只能选择一种）：

1、提交_________仲裁委员会仲裁；

2、依法向_________人民法院起诉。

第十三条其他约定事项_________。

第十四条本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，第三方_________份。

第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

_________年___月___日

签订地点：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

_________年___月___日

签订地点：

第三方（盖章）：

_________年___月___日

签订地点：

保证金合同【篇5】

工程保证金合同范本

工程保证金是指施工单位在建设签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。

以下是合同网小编整理的“工程保证金合同”，仅供参考！

工程保证金合同范本【范本一】：工程施工保证金协议

工程名称：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签订地点：签订日期：

工程保证金合同范本【范本二】：工程履约保证金合同

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

工程保证金合同范本【范本三】：工程保证金纠纷协议书

甲方：××××工程有限责任公司

乙方：××市××人民医院

甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。

2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方： 乙方：

年　月　日 年　月　日

工程保证金合同范本【范本四】：工程保证金合同

委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)建设单位：_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的`维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”

如下：

1。甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2。丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3。建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4。工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5。乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

6。本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。7。本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_________乙方(签章)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_____________签订地点：_____________丙方(签章)：__________________年____月____日签订地点：_____________

附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。

应交存_________元“保证金”。开户行：_________(盖章)专户帐号：______________经办人：_________(签字)_________年_________月_________日

工程保证金合同范本【范本五】：工程履约保证金合约

工程名称：遵大蓝湖国际精装房工程 甲方：

乙方（意向施工方）：

甲乙双方就遵大蓝湖国际精装房工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

1、就遵大蓝湖国际精装房工程项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元交付甲方。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证用于甲、乙目前已达成协议，乙方愿意承接遵大蓝湖国际精装房工程的基础装修（含辅料）的施工。

3、当工程具备施工条件，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行进场施工，甲方可不予退还保证金；实际发生的因违约等其它因数所发生的所有损失由乙方承担。

4、工程出现工程进场进度问题。因乙方造成工期延误，乙方须提前以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后确认后同意延期。

5、乙方应对其即将上岗的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责。入场后因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。在甲方确认乙方不适合本工程施工条件或是甲方已经同意乙方签署施工合同并已经进场进入正常施工状态后可以退还保证金。

8、擅自违规转包者将扣除全部保证金；泄漏本工程信息的扣除全部保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字或盖章后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

签订时间： 签订日期：

保证金合同【篇6】

施工安全责任协议书（不含保证金协议）范本2019专业版

甲方：

联系电话：

风险提示：

发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

（3）审查承包人是否存在“挂靠”情况，“挂靠”导致合同无效。

发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。

乙方：

联系电话：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：

第二条施工地址：

第三条甲方安全责任：

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派_____同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

风险提示：

如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。

风险提示：

施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

风险提示：

工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的.设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第七条甲乙双方约定的其他事项：

第八条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第九条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十条本协议有效期限：自_____年___月___日起至______年____月____日止。

第十一条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十二条本协议一式___份，甲乙双方各执______份。

第十三条本协议签订地点在甲方住所地。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

_____年____月____日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

_____年____月____日

保证金合同【篇7】

项目保证金是一种经济活动中常见的财务安排。在商业合作中，保证金可以作为一种担保措施，用于确保项目的顺利进行，减少风险并保护各方的利益。项目保证金协议书是一种法律约定文件，用于明确各方的权利和义务，保障合作双方的合法权益。下面将详细介绍一份项目保证金协议书的范本。

项目保证金协议书

甲方：（公司名称）

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：（公司名称）

地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、保证金的支付

1. 甲方应在签订本协议后（协议签订日期）的3个工作日内，支付保证金人民币（金额）到乙方指定的银行账户。

2. 保证金支付完成后，甲方应向乙方出具支付证明，包括支付凭证、日期和金额等。

3. 保证金支付成功后，乙方应立即出具保证金收据，并将其交付给甲方。

二、保证金的用途

1. 保证金将用于项目合作或交易的担保，以确保合作的正常开展。

2. 如项目合作或交易未出现任何争议和违约行为，保证金将在项目合作结束后的5个工作日内无息返还给甲方。

3. 如项目合作期间发生争议，乙方有权在争议解决之日起的10个工作日内，向甲方提出索赔，并支付索赔金额的部分或全部。

三、保证金的返还

1. 如项目合作或交易期间无任何争议和违约行为，甲方提出保证金返还请求后的5个工作日内，乙方应将保证金无息返还给甲方。

2. 甲方应提供有效的账户信息和联系方式，以便乙方进行保证金的返还操作。

3. 保证金的返还应包括任何可能的费用或手续费，由甲方承担。

四、违约责任

1. 如甲方逾期支付保证金，乙方有权要求甲方在3个工作日内补足保证金。逾期未补足的，乙方有权解除合作或交易并要求甲方承担违约责任。

2. 如甲方在项目合作或交易期间存在重大违约行为，乙方有权扣除保证金的部分或全部，并要求甲方承担相应赔偿责任。

五、协议的生效和解除

1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在项目合作结束后自动解除。

2. 在项目合作期间，如有任何争议应友好协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交至乙方所在地的人民法院进行解决。

六、其他事项

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议的修改和补充应经甲乙双方的书面协商一致，并以书面形式作出补充和修改。

3. 本协议未尽事宜，可根据双方协商后形成补充协议，并具有同等法律效力。

甲方（公司名称）： 乙方（公司名称）：

签字： 签字：

日期： 日期：

以上就是一份项目保证金协议书的范本。当参与商业合作并希望确保项目顺利进行时，签订一份明确的项目保证金协议书非常重要。双方应认真履行协议中规定的义务，以达到保障各方利益的目的。同时，在合作期间如有争议，双方也应友好协商解决，以维护双方的合法权益。

保证金合同【篇8】

保证金合同范本

保证金合同范本【范本一】：保证金合同书

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。 (1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户； (2)若甲方中标后，(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

签字(盖章)

签字(盖章)

年月日 年月日

保证金合同范本【范本二】：投标保证金协议书

甲方：

乙方：

为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写：万元)。

二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：

1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。

甲方单位公章：

甲方参加人员：

乙方：

联系电话：

保证金合同范本【范本三】：保证金合同范本

甲方： 乙方：

为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县 街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写： 万元)。

二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的'招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。

甲方单位公章： 乙方：

甲方参加人员： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

保证金合同范本【范本四】：质量保证金协议

甲方：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担。 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议：

1。 乙方提供甲、乙双方2014年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于RMB10000。00元，具体标准如下：

甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A。 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证金比例15%；

B。 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证金比例20%；

C。 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%； 2。 以上质量保证金由甲方在2014年9月份应付乙方款项中扣除。 3。 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。

4。 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。

5。 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6。 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7。 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求的，乙方可申请降低质量保证金比例。

8。 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量保证金。

9。 当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时，乙方可在第二年4月份提出申请，按照第二年前三个月的具体数额重新确定，具体实施流程按照第8项执行。

10。 以上保证金的返还和修订，需由供应商书面通知采购部，采购部提出申请，经采购部部长。品质部部长认可后，交副总批准后，采购部通知财务部实施。

11。 乙方提出返还质量保证金要求后，经甲方确认符合本协议第5、6。条要求，甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。

12。 本协议经双方签字盖章后生效，直至双方重新签订协议之前有效。 13。 当出现双方争议而未能达成协议时，可向甲方当地法院申请仲裁确定。

甲方（公章） 乙方（公章）： 甲方代表： 乙方代表： 日 期： 日 期：

保证金合同范本【范本五】：保证金范本

合同附件一；本履约保证金由合同双方于年月日在订立；第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建；第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行；第三条保证金额；乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币；第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等；第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设；同相关约定退还保证金给乙方；甲方（盖章）：乙

________________________________________

合同附件一

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同【篇9】

履约保证金通用合同范本

履约保证金，一般为促使履行合同、保证合同的履行，而要求一方交纳的保证金。在合同履行后，保证金一般冲抵应付款，或者作为违约金予以扣除。

保证金一般不约定利息，但以双方约定为准。如果合同履行完毕，保证金就应归还，并从一方主张返还保证金之日起算利息，利息可按同期银行逾期贷款利率计算。

以下是合同网小编整理的“履约保证金通用合同的范本”，仅供大家参考！

履约保证金通用合同范本【范本一】：履约保证金通用补充协议

发包人： （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

甲乙双方于 年 月 日签订了编号为“ ”的《 》【以下简称“原合同”】，现经过甲乙双方协商，对原合同进行补充，内容如下：

双方经协商决定采用下述第 种方法（在具体方法前的 □ 中打√ 或× ），向发包方提供履约保证金。

□1、以年度发包形式签订的工程建设合同，每份合同履约保证金不低于50万元。

□2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。

□3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同，劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。

□4、与劳务分包公司签约的承包队伍，要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。

□5、以单项工程发包的工程建设项目，每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。

其他：

1。本补充合同未约定之处，仍按原合同执行。

2。本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

发包人（公章或合同专用章）： 住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真： 开户银行： 帐号：

签订时间：签订地点：年 月 日

承包人（公章或合同专用章）：住所： 法定代表人（或授权代表人）签字： 电话： 传真：开户银行： 帐号：

签订时间：签订地点：年 月 日

履约保证金通用合同范本【范本二】：履约保证金合同

合同编号：__________

甲方： **贸易有限公司

法定代表人： 地址：

乙方：

法定代表人： 地址：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于 年 月 日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度 万元为基数，保证金比例为 %/年，金额为人民币大写（￥ ）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

合同签署地：东莞市莞城区

履约保证金通用合同范本【范本三】：网上政府采购预交保证金合同

甲方：_________

乙方：_________

根据《_________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：

一、乙方自愿按规定数额预交保证金（含投标保证金和履约保证金），作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金（公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外）。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：_________

电话：_________ 电话：_________

地址：_________ 地址：_________

开户行：_________ 开户行：_________

_________年____月____日

履约保证金通用合同范本【范本四】：履约保证金合同

甲方：公司

乙方：公司

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就）项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、甲方交由乙方承包施工的范围为：玻璃幕墙，建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

二、为甲乙双方更好合作，乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户，乙方缴纳的履约保证金全额到账，以到账时间为准，本“框架协议”生效。

三、履约保证金的返还方式：

1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。5%，即叁佰万元整；

2、在第一次拔付工程款时，甲方向乙方无息返还履约保证金的25%，即贰佰万元整；

3、在第二次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整；

4、在第三次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整；

5、竣工验收合格后，无息返还余下的12。5%的履约保证金，即壹佰万元整。

四、工程计价：本合同暂定金额9500万元，最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单，依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《建设工程工程量清单计价定额》（2015）及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行，规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价，其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。

六、支付框架协议：

1、本工程工期为180天。进场后，每二个月为一个支付周期，每个周期拔付已完工程量价款的70%；

2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的.85%；

3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%；

4、剩余3%的工程款作为质保金，保修期为一年，待保修期满无违反合同条款且无质量问题，保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款；此协议签订后，乙方进场时间不晚于20××年3月31日。如在20××年3月31日前现场不能达到乙方进场的要求，乙方有权解除合同，甲方应立即退还履约保证金，同时需以履约保证金为基数，按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金，违约金从保证金到账之日起计算；如乙方未提出解除合同，甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位，除按以上违约责任赔偿外，还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

七、本框架协议一式两份，双方各持一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

住所：住所：

开户银行：开户银行：银行帐号：

银行帐号：

签订时间：年月日

履约保证金通用合同范本【范本五】：履约保证金合同附件

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日

保证合同系列10篇

随着人类社会的不断发展，我们会遇到许许多多的范文类型，范文能够运用到我们生活的方方面面，你可能正在找一些相关内容的范文，小编特别为你收集的“保证合同系列10篇”，在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。

保证合同(篇1)

编号：_________________

致受益人：_________________

鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证：_________________

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_________种：

1.本保函有效期至________年________月________日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：_________________

(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

(二)索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：________________________________

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：_________________。

十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(公章)：_________________

负责人或授权代理人(签字)：_________________

签发日期：_________________

保证合同(篇2)

贷款保证合同书范本

债权人：简称甲方，

连带保证人：简称乙方。

兹为将来债务保证经双方同意订立本契约如下：

第一条乙方对主债务人xxx与甲方间已于xxxx年x月x日所订契约，主债务人向甲方以本金人民币xx元整为限度透支借款，乙立自愿应甲方的要求与主债务人负连带保证责任是实。

第二条乙方应担保主债务人将来所负首开最高限额的票据上债务的清偿，及其利息迟延违约金实行担保物权费用。以及因债务不履行而行的全部损害赔偿。

第三条甲方如未经乙方的同意，纵对主债务人为超过第一条所约定、限度的、透支借贷时，乙方就超过额仍应负责任。

第四条甲方经同意主债务人将债权担保物件之一部分先行解而抛弃抵押(质押)权，或调换其一部分或全部时，乙方的连带保证责任并不因此而变更，仍应负责不得借口以担保物权中途变更而主张免除其责任。

第五条主债务人如不含有约履行债务时，不拘担保物件的多寡，乙方经甲方通知后，应即将主债务人所负的债务全部代为清偿，并愿意抛弃先诉抗辩权。

第六条乙方的保证债务履行地约定为甲方所在地。

第七条乙方不依约履行责任时，其诉讼法院管辖悉听甲方指定，乙方决无异议。

前项诉讼费用乙方应我连带赔偿决不推诿。

第八条乙方同意甲方得将对主债务人所有债权之一部分或全部，以及其担保物权一并转让与他人。

本契约一式两份，当事人各执一份为凭。

债权人(甲方)xxx

住址：

身份证统一号码：

连带保证人(乙方)xxx

住址：

身份证统一号码：

xxxx年x月x日

保证合同(篇3)

保证人

各方为明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用的原则，经协商一致，特签订本合同，以求共同恪守。

第一条 保证人保证的为 合同(以下称主合同)。

第二条 保证人对上述合同的债务人的义务承担无限连带责任。如债务人不按主合同履行相应的义务，由此而造成的债权人的损失，债权人有权直接向保证人追偿。保证人保证在接到债权人书面索款通知后30日内清偿债权人的损失。

第三条 保证人的保证责任不因债务人地位及财力状况的改变;也不因本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。

第四条 保证人机构若发生变更、注销，保证人应提前30天书面通知债权人和债务人，本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担;或由债务人和保证人落实为债权人所接受的新的保证人。

第五条 本合同生效后，债务人和债权人如需要延长主合同项下履行期限或者变更主合同其它条款，应征得保证人同意，由三方达成书面协议。

第六条 本合同生效后，保证人有权对债务人的资金和财产情况进行监督，有权要求债务人提供其财务报表等材料，债务人应如实提供。

第七条 保证人代债务人履行主合同项下的义务或代为赔偿债权人的损失后，有权向债务人追偿。

第八条 在本合同有效期内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

第九条 争议解决

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，提交苏州市仲裁委员会仲裁。

第十条 本合同由三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。

第十一条 本合同正本一式三份，三方各执一份。

保证人(签章)：

债权人(签章)：

债务人(签章)：

xxxx年xxx月xxxx日

保证合同(篇4)

按份共同保证合同范本

甲方（出借人）：

身份证号：

联系地址：

乙方（借款人）：

身份证号：

联系地址：

丙方（保证人）：

身份证号：

联系地址：

丁方（保证人）：

身份证号：

联系地址：

乙方因甲方借款，丙方丁方愿意为乙方借款向甲方提供按份共同保证担保，现各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。

一、借款金额

乙方向甲方借款金额（大写）___________________人民币万元整（小写：￥__________元）。乙方指定的收款帐户为：

开户银行：

账户名称：

账号：

二、借款期限

借款期限______________年，自__________年_______月_______日起（以甲方实际出借2款项之日起算，乙方应另行出具收条）至__________年_______月_______日止，逾期未还款的，按本合同第八条处理。

三、还款方式

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利息，乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将借据交给乙方。

甲方指定的还款账户为：

开户银行：

账户名称：

账号：

四、借款利息

自支用借款之日起，按实际支用金额计算利息，在合同第二条约定的借款期内月利为，利息按月结算。借款方如果不按期还款付息，则每逾期一日按欠款金额的每月万分之八加收违约金。

五、权利义务

贷款方有权监督贷款使用情况，了解借款方的偿债能力等情况，借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息（贷款方提前还款的，应按规定减收利息）。

六、保证条款

丙方、丁方自愿为乙方的借款提供连带责任保证担保，保证期限为自乙方借款期限届满之日起二年。保证担保范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿金，甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

丙方承担的保证份额为总债务的_______%；丁方承担的保证份额为总债务的________%。

七、逾期还款的处理：

乙方如逾期还款，除应承担甲方实现债权之费用（包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等）外，还应按如下方式赔偿甲方损失：

逾期还款期限在30日以内的部分，按逾期还款金额每日（___________‰）的.比例赔偿甲方损失；超过30日以上部分，按照逾期还款金额每日（________‰）的比例赔偿甲方损失。

前款约定的损失赔偿比例，系各方综合各种因素确定。在主张该违约金时，甲方无须对其损失另行举证，同时双方均放弃《民法典》第五百八十五条规定的违约金或损失赔偿金调整请求权。

八、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起诉。

九、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式四份，双方各持一份。每份均具有同等法律效力。

十、本合同项下的一切形式的通知、催告均采用书面形式向本合同各方预留的地址发送，如有地址变更，应及时通知对方，书面通知以发送之日起三日届满视为送达。

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

签订约日期：_________年______月______日

保证合同(篇5)

身份证号：

联系地址：

乙方因甲方借款，丙方丁方愿意为乙方借款向甲方提供按份共同保证担保，现各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。

一、借款金额

乙方向甲方借款金额（大写）___________________人民币万元整（小写：￥__________元）。乙方指定的收款帐户为：

开户银行：

账户名称：

账号：

二、借款期限

借款期限______________年，自__________年_______月_______日起（以甲方实际出借2款项之日起算，乙方应另行出具收条）至__________年_______月_______日止，逾期未还款的，按本合同第八条处理。

三、还款方式

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利息，乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将借据交给乙方。

甲方指定的还款账户为：

开户银行：

账户名称：

账号：

四、借款利息

自支用借款之日起，按实际支用金额计算利息，在合同第二条约定的借款期内月利为，利息按月结算。借款方如果不按期还款付息，则每逾期一日按欠款金额的每月万分之八加收违约金。

五、权利义务

贷款方有权监督贷款使用情况，了解借款方的偿债能力等情况，借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息（贷款方提前还款的，应按规定减收利息）。

六、保证条款

丙方、丁方自愿为乙方的借款提供连带责任保证担保，保证期限为自乙方借款期限届满之日起二年。保证担保范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿金，甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

丙方承担的保证份额为总债务的_______%；丁方承担的保证份额为总债务的________%。

七、逾期还款的处理：

乙方如逾期还款，除应承担甲方实现债权之费用（包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等）外，还应按如下方式赔偿甲方损失：

逾期还款期限在30日以内的部分，按逾期还款金额每日（___________‰）的比例赔偿甲方损失；超过30日以上部分，按照逾期还款金额每日（________‰）的比例赔偿甲方损失。

前款约定的损失赔偿比例，系各方综合各种因素确定。在主张该违约金时，甲方无须对其损失另行举证，同时双方均放弃《民法典》第五百八十五条规定的违约金或损失赔偿金调整请求权。

八、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起诉。

九、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式四份，双方各持一份。每份均具有同等法律效力。

十、本合同项下的一切形式的通知、催告均采用书面形式向本合同各方预留的地址发送，如有地址变更，应及时通知对方，书面通知以发送之日起三日届满视为送达。

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

签订约日期：_________年______月______日

保证合同(篇6)

1.保证合同约定，债权人转让其债权，保证责任免除的;

2.保证期间，债务人虽然得到债权人许可，将其债务移转第三人，但未经保证人同意;3.债权人与债务人协议变更主合同，但未经保证人同意(除非当事人有相反的约定外);4.在连带责任保证，保证期间届满，债权人未要求保证人承担保证责任的;5.在同一债权既有保证又有物的担保的情况下，债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免责。

第九条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十条争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十一条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十二条合同变更解除

本合同有效期内，合同双方任何一方不得擅自变更或解除合同。

第十三条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十四条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十五条保证合同效力

1.本合同的效力独立于被保证的主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。

2.保证人(企业法人)的分支机构未经保证人书面授权或者超出授权范围与债权人订立保证合同的，本保证合同无效或者超出授权范围的部分无效，债权人和保证人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任;债权人无过错的，由保证人承担民事责任。

3.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

4.本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

保证人(盖章)：_________债权人(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日

_________年____月____

保证合同(篇7)

合同编号：（ ）银保字第____号

保证人：__________________公司

住所：________________________

邮政编码：____________________

电话：________________________

传真：________________________

法定代表人：__________________

开户行及账户：________________

债权人：__________________银行

住所：________________________

邮政编码：____________________

电话：________________________

传真：________________________

法定代表人/负责人：___________

开户行：中国银行总行营业部

债务人：__________股份有限公司

住所：________________________

邮政编码：____________________

电话：________________________

传真：________________________

法定代表人：__________________

开户行及账户：________________

合同签订地点：________________

合同签订日期：________________

为保障债权人债权的实现，保证人自愿为债权人与债务人之间形成的相关债权提供最高额保证。为此，依据《合同法》、《担保法》及其他有关法律、法规的规定，保证人和债权人经平等协商，订立本合同内容如下：

第一条 定义

最高额保证，是指债权人与保证人之间就债务人在一定期间内连续发生的多笔债务，确定一个最高额度，由保证人在此最高额度内对债务人履行债务向债权人提供保证。该最高额度是指债务人在债权人处的各项债务（含或有负债）的总余额。

第二条 被保证的主债权

被保证的主债权是指自______年____月____日至______年____月____日期间因债权人根据债权人与债务人之间的综合授信合同向债务人授信（综合授信合同编号为（ ）银授字第______号）而形成的一系列债权，其最高额度为人民币__________元整（￥_________）（其中含美元__________元）。

在上述约定期限和最高额度内，债权人与债务人根据综合授信合同所签订的一系列合同、协议及其他法律文件为本合同的主合同。

第三条 保证方式

保证人提供的保证为连带责任保证。只要综合授信合同及其他主合同（以下统称“主合同”）项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，债权人即有权直接要求保证人承担保证责任。

当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），债权人均有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

第四条 保证期间

1．对于贷款，保证期间分笔计算，保证期间自贷款到期之日起两年止。

2．对于保函，保证期间为债权人对外支付保函金额之日起两年止。

3．对于信用证，保证期间自债权人对外支付信用证款项之日起两年止。

4．对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自每张银行承兑汇票载明到期日后两年止。

5．对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自债务履行期届满之日起两年止。

6．若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。

第五条 保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

第六条 保证人声明与保证

1．保证人是依法成立的法人或其他组织，具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。

2．保证人自愿为主合同债务人提供担保，其在本合同项下的全部意思表示是真实的。

3．保证人提供的与主合同有关的一切文件、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。除已向债权人书面披露的情形以外，保证人没有任何可能影响本合同履行的其他任何重大负债（包括或有负债）、重大违约行为、重大诉讼、重大仲裁事项或其他影响其资产的重大事宜未向债权人披露。

第七条 保证人的权利与义务

1．保证人应向债权人提供真实有效的能够证明其合法身份的法律文件。

2．在本合同有效期内，如保证人变更法定代表人、住所、名称、电话、传真，应于变更后一周内书面通知债权人。

3．保证人应定期或随时应债权人要求，向债权人提供真实反映其综合财务状况的报表及其他文件。

4．在本合同有效期内，如保证人发生转股、改组、合并、分立、股份制改造、合资、合作、联营、承包、租赁、经营范围和注册资本变更、重大资产转让等，应提前三十日书面通知债权人。

5．保证人停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、财务状况恶化或涉及重大经济纠纷应在发生之日起三日内书面通知债权人。

6．在本合同有效期内，保证人如再向第三方提供任何形式的担保，均不得损害债权人的利益。未经债权人书面认可，保证人不得在其土地使用权、房屋、设备等资产上设立抵押、质押等担保负担。

7．在本合同有效期内，保证人如出现本条第四款、第五款约定的情况，保证妥善落实本合同项下全部保证责任。

8．主合同债务人未按约定清偿主合同项下的全部或部分债务（包括主合同约定主合同债务提前到期的情形），债权人要求保证人承担保证责任的，保证人在接到债权人书面通知之日起立即按通知的金额、方式向债权人支付，代为清偿主合同项下债务。

9．如保证人未按本条第八款的约定履行义务的，保证人授权债权人直接从保证人在债权人开立的任何账户中扣收和／或对债权人合法占有和管理的保证人财产或财产权利行使处分权利，以用于清偿主合同项下债务。

10．保证期间内，债权人与主合同债务人可以协议变更主合同的有关条款，而不必取得保证人同意，保证人仍承担保证责任；但债权人与主合同债务人变更主合同而明显加重债务人债务的，应征得保证人同意，否则保证人对主合同债务人加重的部分不承担保证责任，但因中国人民银行利率调整而加重主合同债务人债务的，保证人应对由此加重的债务承担保证责任。

11．除非本合同另有约定，对于保证人为履行保证责任而向债权人支付的任何款项按下列顺序清偿：（1）实现债权之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）主债权之逾期罚息；（5）主债权之利息；（6）主债权之本金。

第八条 债权人的权利和义务

1．债权人将主合同项下的全部债权转让第三人时，应在债权转让合同签订后十五个工作日内书面通知保证人。

2．主合同债务人未按主合同约定履行全部或部分债务的（包括主合同约定主合同债务提前到期的情形），债权人有权要求保证人按本合同约定承担保证责任。

3．债权人应对保证人提供的有关保证人的资料、文件、信息保密，但法律、法规规定应当予以查询的除外。

4．债权人与债务人就主合同项下的具体授信业务签订具体业务合同时无须再通知保证人。

5．在本合同有效期内，发生下列情形之一的，债权人均有权宣布所有主合同全部到期并直接要求保证人承担保证责任。

（1）任一主合同债务履行期限届满而债权人未受清偿的；

（2）按主合同约定主合同提前到期的；

（3）发生本合同第七条第四、五款的事件时，债务人未落实还款责任或保证人未落实保证责任。

（4）保证人发生危及、损害或可能危及、损害债权人权益的其他事件。

第九条 违约责任

1．本合同生效后，甲乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

2．保证人在本合同第五条中所作声明与保证为不真实、不准确、不完整或故意使人误解，给债权人造成损失的，应予赔偿。

3．如因保证人过错造成本合同无效的，保证人应在保证范围内赔偿债权人全部损失。

第十条 权利义务的累加性

1．债权人在本合同项下的权利是累加的，并不影响或排除债权人根据法律和其他合同对保证人所可以享有的任何权利。除非债权人书面表示，债权人对其任何权利的不行使、部分行使和／或延迟行使，均不构成对该权利的放弃或部分放弃，也不影响、阻止和妨碍债权人对该权利的继续行使或对其他权利的行使。

2．保证人在本合同项下的义务和责任是累加的，并不影响和排除保证人根据法律以及其他合同对债权人所应承担的任何义务和责任。

第十一条 法律适用与争议的解决

1．本合同的订立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

2．凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决；协商不成的，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

第十二条 合同的效力

1．本合同独立于主合同，主合同由于任何原因无效，不影响本合同的效力，本合同仍然有效，保证人在本合同项下的连带保证责任延及主合同债务人在主合同无效后的法律责任（包括但不限于返还及赔偿损失）。

2．如本合同的某条款或某条款的部分内容在现在是或将来成为无效，该无效条款或该无效部分并不影响本合同及本合同其他条款或该条款其他内容的有效性。

第十三条 合同的生效、变更与解除

1．本合同自保证人授权代表与债权人授权代表签字并双方加盖公章之日起生效。

2．本合同生效后，除非其在本合同项下的义务履行完毕或者取得另一方的书面同意，任何一方均不得擅自变更或解除本合同。

第十四条 其他事项

1．本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．凡债权人就本合同给予保证人的任何通知、要求或其他通信，包括但不限于电传、电报、传真等函件，一经发出即被视为已送达保证人；邮政信函于挂号邮寄之日起第七日即被视为已递交保证人；若派人专程送达，则为收件人签收日视为送达保证人日。

3．本合同正本一式两份，保证人、债权人各执一份，具有同等效力。

保证人：（公章）________________

授权代表：______________________

债权人：（公章）________________

授权代表：______________________

保证合同(篇8)

保证合同

合同编号：

保证合同

重要提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护保证人的合法权益，债权人特提请保证人对合同条款中的黑体部分内容予以充分注意。

债权人：中国工商银行 (以下简称“甲方”)

负责人：

营业地址：

电话和传真：

保证人： (以下简称“乙方”)

法定代表人：

营业地址或住所：

为了保证甲方债权的实现，乙方自愿向甲方提供保证担保(反担保)。为明确双方权利、义务，依据《合同法》、《担保法》及其他有关法律法规，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

电话和传真：

第一条 被保证的`主债权

第1.1条 乙方所担保的主债权为甲方依据其与(下称债务人)于年 月 日签订的主合同(名称： ;编号： )而享有的对债务人的债权：

第1.2条 主债权的金额和期限依主合同之约定。

第二条 保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

第三条 保证范围

乙方保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

第四条 保证期间

第4.1条 若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款

提前到期日之次日起两年。

第4.2条 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。 第4.3条 若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。

第4.4条 若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。

第4.5条 若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

第五条 乙方陈述与保证

乙方向甲方作如下陈述与保证：

第5.1条 依法具备保证人主体资格，为甲方提供保证担保已根据本公司章程规定的程序和权限获得所有必需的授权或批准，不违反法律法规及其他相关规定。

第5.2条 如为上市公司或上市公司控股子公司，保证按照《证券法》、《证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求及时就该担保事项履行信息披露义务。

第5.3条 有足够的能力承担保证责任，并不因任何指令、财力状况的改变、与任何第三方签订的任何协议而减轻或免除所承担的保证责任。

第5.4条 完全了解主合同项下债务的用途，为债务人提供保证担保完全出于自愿，在本合同项下的意思表示完全真实。对于国际国内贸易融资，乙方承认融资所依据的基础交易真实，不存在欺诈。

第5.5条 向甲方提供的资料或信息在所有方面都是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

第5.6条 如本合同所担保的主债权为甲方向债务人提供的国际贸易融资，则乙方接受和认可相关业务的有关国际惯例。

第5.7条 若乙方为自然人，则其同时陈述和保证如下：

A 、具有完全民事权利能力和完全民事行为能力;

B、有合法的收入来源和充足的代偿能力;

C、无恶意拖欠银行贷款本息、信用卡恶意透支等行为;

D、无赌博、吸毒等不良行为或犯罪记录;

E、向甲方提供担保已征得配偶同意。

第六条 乙方承诺

乙方向甲方作如下承诺：

第6.1条 发生下列情形之一，自接到甲方通知之日起5个工作日内，无条件履行本合同项下的保证责任：

A、主债权到期(包括提前到期)债务人未予清偿的;

B、乙方或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销。

第6.2条 甲方主债权存在物的担保的，不论该物的担保是由债务人提供还是由第三人提供，甲方有权要求乙方先承担保证责任，乙方承诺不因此而提出抗辩。甲方放弃、变更或丧失其他担保权益的，乙方的保证责任仍持续有效，不因此而无效或减免。

第6.3条 应甲方要求及时提供财务资料、纳税凭证以及反映其财务状况的其他相关资料;

第6.4条 发生下列情形之一，无需经乙方同意，乙方继续按照本合同的约定承担保证责任：

A、甲方与债务人协商变更主合同，未加重债务人的债务或延长债务履行期限的;

B、在国际国内贸易融资项下，甲方与债务人对与主合同相关的信用证进行修改，未加重债务人在信用证项下的付款义务或延长付款期限的;

C、因主合同采用浮动利率或中国人民银行调整利率政策而导致主债权数额发生变化的;

D、甲方将主债权转让给第三人的。

第6.5条 如向第三方提供任何形式的担保，不损害甲方的利益。

第6.6条 进行合并、分立、减资、股权变动、重大资产和债权转让、重大对外投资、实质性增加债务融资以及其他可能对甲方权益造成不利影响的行动时，应事先征得甲方书面同意或就其在本合同项下的保证责任作出令甲方满意的安排，否则不得从事上述行为。

第6.7条 发生下列情形之一，及时通知甲方：

A、章程、经营范围、注册资本、法定代表人变更，股权变动;

B、歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销或被申请破产;

C、涉及或可能涉及重大经济纠纷、诉讼、仲裁，或财产被依法查封、扣押或监管;

D、乙方为自然人的，住所、工作单位、联系方式等发生变更。

第6.8条 对甲方发出的书面通知及时签收。

第6.9条 在国内信用证、国内信用证项下买方融资、进口信用证及进口押汇/进口代付业务项下，一旦发生下列情形之一，则乙方负有不可抗辩之保证义务，乙方不因任何司法机关或行政机关对该信用证项下之付款义务发布止付令、禁止令或采取查封、扣押、冻结与信用证有关财产的措施或类似措施而提出免责或抗辩：

A、甲方的指定人、授权人已按照甲方的指令善意地进行了付款;

B、甲方或者其指定人、授权人已对国内信用证项下货款善意地出具了到期付款确认书或已对进口信用证项下单据善意地作出了承兑;

C、信用证的保兑行善意地履行了付款义务;

D、信用证的议付行善意地进行了议付。

第6.10条 在提货担保、提单背书、授权提货业务项下，乙方不因债务人对相应信用证款项的拒付而提出免责或抗辩。

第七条 甲方承诺

甲方承诺：对乙方在履行本合同项下义务时所提交的有关文件、财务资料及其他相关资料中的非公开信息保密，但相关法律法规另有规定和本合同另有约定的除外。

第八条 违约

第8.1条 本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。

第8.2条 乙方不履行其在本合同项下的保证责任的，甲方有权扣划乙方开立在中国工商银行及其分支机构处的所有账户中的款项以清偿主合同项下的债务。扣划款项与主合同币种不一致的，按扣划日甲方所公布的相应币种适用汇率计算应扣划金额。扣划日至清偿日(甲方根据国家外汇管理政策将扣划款项兑换成主合同币种并实际清偿主合同项下债务日)期间产生的利息和其他费用，以及在此期间因汇率波动而产生的差额部分由乙方承担。

第8.3条 除本合同另有约定外，任何一方违约，另一方有权采取中华人民共和国法律、法规及规章规定的其他任何措施。

第九条 生效、变更和解除

第9.1条 本合同自签订之日起生效。

第9.2条 对本合同的任何变更应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

第9.3条 本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。

保证合同(篇9)

借款人（以下称甲方）：____________________

贷款人（以下称乙方）：____________________

保证人（以下称丙方）：____________________

因甲方的请求，丙方愿意为甲、乙签订的_____年_____字第_____号合同提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方还款的保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，按下列条款订立本合同。

第一条丙方保证金额为甲方根据_____年_____字第_____号合同（以下称主合同）向乙方借用的_____（币种）资金本金（大写）__________整及其相应的利息、费用。

第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如甲方不按主合同的约定偿

付借款本息和相应费用，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款

通知后_____个营业日内清偿上述款项。

第三条丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的`无效或解除而免除。

第四条丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前_________天书面通知乙方和甲方，本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担；或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的保证人承担。

第五条本合同生效后，甲方和乙方如需要延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款，应征得丙方同意，由甲、乙、丙三方达成书面协议。

第六条本合同生效后，丙方有权以甲方的资金和财产情况进行监督，有权要求甲方提供其财务报表等材料，甲方应如实提供。

第七条本合同的保证金额随甲方偿还或丙方代为清偿本合同第二条约定的本金、利息、费用的数额而相应扣减。

第八条丙方代甲方清偿借款本息、费用后，有权向甲方追偿。

第九条在本合同有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

第十条违约责任

1.丙方违反本合同第二条约定，未按期代为清偿到期债务的，乙方有权委托丙方开户金融机构从丙方存款帐户中直接扣收，并可视情况按保证总额的________%向丙方收取违约金。

2.丙方违反本合同第四条约定的，应由变更后的机构按保证总额的_________%向乙方支付违约金。给乙方造成经济损失，且违约金数额不足以弥补所受损失的，还应赔偿乙方直接经济损失。

3.甲方违反本合同第四条约定的，乙方有权停止发放新贷款，并提前收回已发放的贷款本息。

4.甲方和乙方违反本合同第五条的约定，未经丙方同意擅自延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款的，丙方可以自行解除担保义务。

5.本条所列违约金的支付方式，甲、乙双方商定如下：

第十一条争议的解决方式：

甲、乙、丙三方在履行本合同中发生的争议，由三方协商或通过调解解决。协商或调解不成，可以向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁，或者向合同签订地的人民法院起诉。

第十二条甲、乙、丙三方商定的其它事项：

第十三条本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。

第十四条本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

注：如合同当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

保证合同使用说明

一、适用范围：本合同是借款合同当事人以外的第三人，应借款人的要求，为借款人履行合同债务提供担保时与借款人和贷款人共同签订的担保合同。

二、合同中如有两个以上（包括两个）保证人提供担保时，则多个保证人同时作为丙方参与签订保证合同。各个保证人之间的保证责任，由各方协商一致后在第十二条"当事人商定的其他事项"中约定。

三、第二条、第四条日期前的空格，由各方当事人协商一致后填写具体期限。

四、第十条违约金的比例及支付方式均由各方当事人协商一致后填写。

五、合同当事人认为应当在合同中约定的其他事项，而本合同条款未涉及的，由各方协商一致后在第十二条中填写。

六、第十三条是对合同签字人的生效日期的约定。合同必须由甲、乙、丙各方的法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章后才能生效，其他任何人的签字和除单位公章之外的任何章都无效。如果合同当事人不具备法人资格，则由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

甲方：公章________乙方：公章________丙方：公章________

法定代表人：__________法定代表人：__________法定代表人：__________

日期：________日期：________

签订合同地点：_____省（市）_____市_____县（区）

保证合同(篇10)

一、当事人

甲 方：东方家园有限公司（以下简称甲方）

办公地址 ：

法定代表人：

开户银行 ：

帐 号：

税 号：

邮 编：

电子信箱 ：

电 话：

传 真：

网 址：

乙 方： （以下简称乙方）

办公地址 ：

法定代表人：

开户银行 ：

帐 号：

税 号：

邮 编：

电子信箱 ：

电 话：

传 真：

上列甲、乙双方之办公地址及通讯号码即为协议双方法定通讯联络地址，双方发生之一切有关业务联系，均以发到上列指定处的相关文件与信息为准。

二、资信证明

乙方应提供营业执照、税务登记证、注册商标证及法人授权委托书，以及特殊货物生产销售许可证等有关法律文件，同时还应提供自己的企业概况、货物目录和报价单。

三、货物资料

1、广告

甲方将利用报纸、样本、画报等广告媒体宣传乙方的货物，如乙方有制作广告的要求应向甲方广告部门提交所供货物的艺术构思、规格说明以及司徽等材料，以便甲方审核及广告制作，任何广告制作需经双方认可。

2、宣传品

乙方如备有发放给消费者的印刷品，需在供货同时提供给甲方，以便于及时散发。如宣传品有不实之词或货物名称不规范及有与法律相冲突的内容，乙方应承担全部责任。

3、货物说明及书面警告标签

按相关法律规定，乙方货物应备有符合法律规定的说明书及明确的警告标签等提示。

4、货物质量证书及检验标准

乙方向甲方提供货物时应提供相应的货物质量检验标准，其顺序为国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准、企业标准，并在实际供货时根据约定出具有效的质检部门的检验报告。所有货物应提供合格证（合格证应注明生产日期、适用标准代码、检验人）或质量检验证明，该货物的行业许可证等。若无明确的质检标准，双方应对货物封样或以经甲方确认的乙方样品为准，作为验收依据。甲方有权对货物进行抽样甚至全部检验。

5、货物知识培训

为了有效地向顾客提供优质服务，提高货物销售，乙方应对甲方销售人员进行货物知识的培训，培训主要内容为：

（1） 货物的特点、性能及其应用的相关知识；

（2） 货物的使用、安装、维护、修整的知识；

（3） 货物的质量保证及保修、包换的内容。

6、货物商标与知识产权

乙方应提供已享有的商标权、品牌、专利权或原产地证、报关单等证明文件。乙方的任何伪冒侵权行为所引起的一切法律后果及给甲方造成经济损失的由乙方承担。

7、货物包装

除裸装货物外，乙方货物内包装应有用中文标示出明确可辨的货物名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称、地址、电话等。

货物外包装应具有相应的强度、适宜搬运的规格尺寸，并标明堆放高度及其它注意标志。此外还应注明货物名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称。

包装物一般不回收，如有回收包装物的特别要求，需另外签订“包装物回收协议”，作为本供货合作协议附件。

8、环保要求

对国家有环保要求的货物，乙方应提供有关证明材料和生产许可证等。

四、供货

1、展示样品

为促进商场的货物销售，甲方愿在每家新开超市中提供货架、柜台为乙方展示样品，乙方也愿为甲方的每家新开超市中免费提供样品供商场展示。

乙方可在供货数量外另行提供展示样品，但需另订取样合同，也可让甲方在供货货物中取样展示，甲方需在取样时列出样品清单并经乙方确认。

2、货物条码（upc）

乙方应在供给甲方的货物上粘贴货物条码标签，否则应积极申请成为中国货物条码系统成员。

3、订货

按照本协议的条款，交易双方已在订单上加盖具有法律效力的印章（一般为合同专用章），或订单中的内容已经实际实施，则表明乙方认可并接受此项交易。

4、价格

甲方将与乙方建立长期的合作伙伴关系，乙方应向甲方提供优惠的货物价格并支持甲方的经营理念及平价宣言政策，乙方承诺给甲方供货价格低于给其他经销商的供货价格。随着甲方连锁超市的成倍发展，乙方货物在商场中的销售也将成倍增长。为确保成倍增长的市场占有率，乙方同意将供货价随销售额增加而相应下浮（下浮幅度则另行商洽）；甲方可对乙方供货价的下浮部分将全部转让给消费者受惠，供货价下浮后，该货物在商场的零售价也将作相应下浮，如果乙方违反价格承诺引起消费者对货物价格投诉，乙方应当解决并进行赔偿。

5、货物价格变动及调整

如乙方提高货物价格，必须提前30天以书面形式通知甲方以便甲方决策。如果提价被接受，乙方将接到一份注明生效日期的甲方书面确认书，但甲方库存待销货物则按原价格执行。否则，对于货物实际价格超过订单价格的部分货款，甲方不予支付。乙方同意如果货物在装运前的价格低于订单规定的价格，则订单中的价格也将随之下降至此时的价格。

6、最低供货价保证

乙方保证提供给甲方的供货价格相对国内其他供货商是最低价格，同时保证甲方的毛利率在 以上。

7、降价

1） 双方确定的价格为一段时间内的结算价格，当甲方发现乙方产品的供货价格高于乙方给其他销售商价格，或甲方应市场要求需要下调价格时，乙方有义务同步下降合同货物的价格。

2） 在双方确认进行供货价格降低时，在甲方门店中未形成销售的库存货物价值一并降低至降价以后的价格。

8、停产或中止供货

乙方因故需停产关闭或中止供货，须提前60天以书面形式通知甲方，以便甲方做好相应的调整。

9：货物促销

（1） 广告：乙方应对自己的货物提供广告支持，应在合同签订时拟定促销计划，具体方式在双方签署的确认书中明确

（2） 配合甲方整体促销政策，在3.15 5.1 10.1 甲方司庆及甲方各门店店庆期间 乙方须应甲方要求对其部分或全部货物折价，或采取其他方式，让利于消费者。

（3） 甲方在具体促销时，将促销方案及需要乙方的支持与合作的事项一并用传真方式发送给乙方，如果乙方未按传真所示的回执时间内回函反馈意见，视为乙方全部同意甲方的促销方案和要求。

10：在双方合作过程中，乙方货物的产地、价格、规范名称等相关信息发生改变时，应及时以书面形式通知甲方采购人员，以便甲方及时将甲方系统中相应信息进行更正，否则因此而产生的相关客诉以及其他损失由乙方负责赔偿。

五、交货

1、乙方保证按订单所确定的到货日期将货物运达订单指定的地点，提前或延后不得超过两天。如需分批交运时，应在运输单据上注明。如果不能按期交货，乙方应立即书面（含传真）通知甲方。未经甲方同意，乙方不得早于或迟于上述规定的期间交货。对于无故不按时交货的货物，甲方有权拒收和取消订单。

2、乙方迟延交货，造成甲方迟延交货给消费者，引起消费者投诉赔偿损失的，由乙方负担，但最高赔偿额度不超过消费者订购货物的总价款。

3、货物的运输方式由双方协商确定。对于改变运输方式可能会增加费用的情形必须经过甲方的书面同意。

六、收货及验收标准

1、 数量准确，包装完好，以甲方二次验收为准。甲方对产品数量、外观缺陷及内在质量提出期限为：1：对产品数量的验收以实际收货为准。2：对产品外观缺陷提出异议期限为打开货物外包装的7日之内。3：对产品内在质量问题以货物售出后在该产品的保质期内或消费者提出投诉7日之内。

2、对于与订单不符的货物、装箱单与货物不符的货物、外包装破损造成货损的货物、质量未达到标准的货物甲方有权拒收，并及时通知乙方。为了减少损失，甲方可代为保管，其货损和由此产生的费用由乙方承担。若乙方在两个月内尚不能妥善处理，甲方有权将之拍卖或变卖，所得偿付相关费用后余额返还乙方。

3、甲方对完好接收的货物签发收货凭证，以便于乙方记帐、结算。

七、开票及结算

1、甲方根据订单中规定的条款于每月的10日、25日支付货款，双方另有约定的除外。

2、甲方付款时，乙方应根据双方核对的结算金额出具填写正确无误的全国统一正本增值税发票及其它必要的单据。双方另有约定的除外。

八、担保和保险

1、乙方对其货物的质量及售前售后的服务提供保证，并遵守国家有关法律、法规的规定。

2、乙方保证货物的原料、及生产工艺是符合法律要求的

3、如乙方对合同标的投保保险的，应向甲方提供有效证明文件。

九、协议的取消和货物退换

1、由甲方发现的或由货物使用者发现的质量问题，甲方都将提示给乙方，并由乙方负责退货或换货。

2、在甲方合理运作中发生以下情况时，乙方同意甲方全部或部分取消订单，放弃或拒绝接受货物，全部或部分退货，并由乙方支付甲方向其退回货物时发生的费用：

1） 乙方未履行或未完全履行本协议及订单中的条款；

2） 乙方违反了在本文中第八部分中所做的担保；

3） 货物全部或部分存在不符合质量检验标准的缺陷；

4） 发运的货物少于或多于订单中规定的数量，或者与样品不符，或者与订单中的规定不符；

5） 乙方事先未征得甲方同意，擅自改变交货日期而发运的货物。

3、滞销货物的处理

甲方同意及时将商场内有关的由乙方所供货物中的滞销品种的信息告诉乙方；乙方同意向甲方收回滞销品种，或按该货同等金额向甲方调换甲方所需的品种。

十、乙方承诺

1、 甲方发现乙方有下述行为时，乙方应甲方要求立即中止协议，乙方须按涉及金额的10倍向甲方支付违约金。

1） 乙方不得以任何形式给甲方采购员及利益相关人员吃请和回扣。

2） 乙方接受甲方人员或其近亲属在乙方或乙方的关联公司任职。

3） 乙方赠送或低价出售乙方或乙方关联公司的股权给甲方人员。

4） 其他方式

2、乙方在甲方的驻店人员应严格遵守甲方的《供货商驻店人员管理办法》、《员工守则》，否则乙方同意按甲方的《供货商驻店人员管理办法》、《员工守则》等的规定，接受赔偿及处罚。

3、乙方在甲方经营场所内从事经营活动时，必须使用甲方的标准票据、表单，如确需使用乙方单据的，须经甲方同意并办理使用手续。

4、如乙方及乙方驻店人员在甲方经营场所内进行经营活动时，有以下行为之一的，甲方有权清退乙方驻店代表，并向乙方索取涉及销售金额十倍的赔偿金：

1） 私自收取顾客订金、押金或货款，未交还甲方的；

2） 在甲方经营场所内，私自揽客，互留联系方式并进行场外交易；

3） 驻店人员代表未按甲方流程私自与顾客签订货物买卖合同；

4） 涂改、骗取、伪造、偷窃甲方相关单据、票印；

5） 在甲方经营场所内， 乙方驻店人员盗窃甲方货物；

6） 由于乙方原因，造成向甲方提供货物的价格、服务与其它乙方销售点有差异的。

5、乙方提供的货物凡采取倒扣流水、特殊订单方式进行销售时，乙方相关人员故意转移或诱惑顾客到甲方卖场以外的场所进行购买货物，造成甲方认为“跑单”的行为，乙方应向甲方赔偿该销售金额的十倍金额罚款。

6、乙方同意与甲方协商签订《电子商务服务确认书》。

十一、解决消费者投诉

消费者对乙方货物的质量及价格投诉时乙方应负责解决，如果乙方不及时解决或不予解决因此引发诉讼或有新闻媒体参与给甲方造成经济和名誉损失的，乙方应予赔偿。

十二、违约责任：

任何一方违约应承担违约责任，违约责任的具体承担方式为向守约方支付违约金。。违约金为违约部分合同标的总金额的1％；如一方违约给对方造成损失，所支付违约金又不能祢补损失时还应承担赔偿责任。

十三、终止合同的条件

1、供货合作协议约定的合同期限届满，双方未续签合同。

2、合同一方违约，不能达到预期合同目的。

3、在合同有效期内，任何一方均可提前30天提出终止合作解除合同，但需经另一方同意。

十四、终止合同善后事宜处理

终止合同后双方应在一个月内核清帐务，最后一笔货款在双方核清帐务完毕后180天内支付

十五、本协议的附件

1） 乙方营业执照

2） 乙方税务登记证

3） 乙方授权书（经销商证明）

4） 乙方货物的商标注册证

5） 乙方专利证明

6） 乙方货物报价单（指对东方家园有限公司供货的货物）

7） 乙方货物的质量检验报告及适用的.标准

8） 针对不同货物还应提供相关证件，如电工产品许可证、卫生许可证、进网许可证等

9） 进口货物的检验检疫证明、报关单、原产地（产地）证明，商标、专利证明等

10） 供货合作确认书

11） 封样协议

12） 包装物回收协议

13） 电子商务协议

14） 驻店代表协议

上述附件是供货合作协议书的组成部分并具有同等的法律效力。

十六、协议书的生效条件

本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效。

十七、其它事项

1、 在履行协议时任何一方对协议不得自行修改或删减，除了在订单中注明有其它条款或双方另有协议之外。双方确认本合作协议为双方交易的原则。

2、 因为甲方的失误或者未按协议条款执行的，应赔偿由此给乙方造成的损失。因为乙方的失误，或者乙方未按协议及订单中条款执行，应赔偿由此给甲方造成的损失，乙方向甲方赔偿损失时可以现金或应由乙方支付的相关费用中支付，也可从甲方应付乙方货款中扣减。

3、双方同意在守约方向违约方追索自己的权利时，违约方应承担由此而产生的相应费用。

4、本协议在中华人民共和国北京签署，应受中华人民共和国有关法律约束。

5、本协议项下事宜产生的争议，尽量由双方协商解决，协商未果时由北京市相应人民法院通过诉讼方式解决。

6、本协议有效期自 年 月 日至 年12月 31日止。

7、本协议书一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

****有限公司（盖章）

法定代表人签字：

（或委托代理人）

年 月 日

供货厂商： （盖章）

法定代表人签字：

（或委托代理人）

年 月 日

保证金合同(收藏14篇)

随着人们的教育质量的提升，范文的用途越来越广，范文可以运用到不同的场合，好的范文是怎么样的？也许"保证金合同(收藏14篇)"就是你要找的，仅供参考,欢迎大家阅读本文。

保证金合同 篇1

一、乙方自愿按规定数额预交保证金，作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《__________________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币__________________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方：_________乙方：_________

负责人：_______负责人：_______

电话：_________________电话：_________________

地址：_________________地址：_________________

开户行：_______________开户行：_______________

_________年____月____日_________年____月____日

保证金合同 篇2

甲方:__

乙方:__

根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[20xx]92号)及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设[20xx]204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致，共同达成如下协议，并签订本书面合同。

一保证金数额及性质:

1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以xx社区二组“__”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。

2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。

二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:

1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。

2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后，乙方开始向甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万元用于办理施工许可等手续。

3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。

4、保证金带给方式为转账。

三双方权利与义务

1、甲方权利与义务

(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。

(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。

(3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》

(建市[20xx]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保乙方进场施工。

2、乙方的权利义务

(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。

(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。

(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件，配合甲方办理《施工许可证》。

(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管理与使用

1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定，在银行开设资金“共管账户”

账户名称:

帐号:

预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章

支取方式:(支取前银行电话核实)

2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金使用支取工作上给予及时配合，确保资金使用效率。

五保证金担保

1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。

2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一顺位担保备案登记，(土地使用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。

六违约职责

1、甲方若收取保证金后，未能将该工程发包给乙方施工，则甲方务必在其它施工单位进场前将保证金退还乙方，按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金

2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.

七个性约定:

1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效，该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。

2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处理。

八其它:

1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。

甲方:(公章乙方:(公章

法定代表人或法定代表人或

其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:__委托代理人:委托代理人:__

电话:电话:________

______年____月__日______年__月__日

附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表身份证复印件等公司全套资料

保证金合同 篇3

甲方（出租方）

身份证

乙方（承租方）

身份证

第一条：《根据中华人民共和国租房民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理办法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。

第二条：乙方租用甲方坐落在____县金龙镇木金路房租一套，租用期间为________年，自________年____月____日至________年____月____日。

第三条：甲方提供乙方六楼套房一套。

第四条：甲乙双方在签订《房屋租赁合同》时，乙方已向甲方交付租房保证金捌万元，承租期满后，甲方应____月内将保证金退还乙方，否则乙方继续对房屋有使用权。在承租期内，除房屋保证金外，房租费用为零。除地震等自然灾害或政府强拆不可抗拒因素外，甲方提前终止合约视为违约；乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。甲方如有违约，违约金为每年一万元，乙方如有违约，违约金为每年5000元。

第五条：房屋租用期间，涉及房屋应交的一切税务（包括水电费等）均由乙方承担。因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责，甲方概不负责。

第六条：甲方将完好的房屋交给乙方管理使用，如有损坏由乙方负责修复。

第七条：甲方出租给乙方全家使用，在合同期间转租给

第三人，应先征得甲方的同意。

第八条：本合同甲乙双方各执一份，即日生效。

甲方签名：____日期

乙方签名：____日期

保证金合同 篇4

甲方：

乙方：

为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。

二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：

1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。

甲方单位公章：

甲方参加人员：

乙方：

联系电话：

保证金合同 篇5

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

住所:_________________________________

法定代表人：__________________________

电话：_______________________________传真：_______________

鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。

甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：

（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。

（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。

（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。

自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。

1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。

6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。

7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。

8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。

1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。

1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。

第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人:_____________

_______年_____月____日______年_____月___日

保证金合同 篇6

不同的履约保证书包括担保、保函、即付保函、有条件保函、保证书和备用信用证。各类保证均基于合同双方潜在的合同义务。保证书不同于作为为一种保障合同的保险单。保证不要求被担保方有责任告知所有已知的风险，然而，在保险合同中，被保险方则有责任告知所有已知的风险。

1、 保证的三个基本组成部分：

(1) 委托方(principal party);

(2) 受益方(beneficiary);

(3) 担保人(guarantor)。

2、 跟单信用证(documentarycredit form)，由被担保方委托银行签发的信用证。若委托方违约，受益方可以直接要求银行支付赔偿费。

3、 保证性保函(suretyshipguarantee)，采用担保的形式，其规定受益方在要求担保人支付赔偿费或承担委托方未履行的义务之前，必须证明是委托方的过失。保证性保函是所签合同的附件。

4、 即付保函(demandguarantee)，介于以上两种保证之间。首先要求委托方按所签合同的规定履行其义务。只有委托方未能按所签合同的规定履行其义务时，受益方才能要求要求使用该保函。因为只有当委托方有过失时，受益方才能要求使用此类保函，从这方面来讲，即付保函是基于所签合同的。然而，即付保函中担保人的义务和责任仅仅由保证书中的条款和条件规定，无需再证明委托方的过失或由其提出的抗辩，从这个意义上讲，即付保函与所签合同又是独立的.。

5、 对履约保函的要求建议：

(1) 在委托方已完全履行了其义务之前，委托方所签发的担保应持续有效。在履约期间，不应设置撤销条款或终止担保的日期。就此而言，检查拟采用担保的措词是很重要的，应确保其措词清晰，易于理解，且不包括任何担保人有时会鼓励和提倡使用的，可能会允许担保人撤销担保或使担保无效的限制条款;

(2) 在国际施工合同中，应放弃使用传统的、过时语言的担保措词，而代之以清晰简洁的措词所表达的，保证按照相关合同的规定切实履行承包商应尽的一切义务的明确的承诺;

(3) 此文件应符合合同所适用的法律的规定;

(4) 在履约担保有效期内的任何时候都不应提及或规定解除此类保证;

(5) 保证书中不应有要求在一定期限内通知担保人有关承包商违约或业主有要求索赔的意向的条款，因为这样的条款会给业主和承包商带来几乎不可能充分地履行的义务;

(6) 保证书不应对履行合同有其他条件或限制;

(7) 保证中规定的任何限额都不应涉及利息或诉讼费用。保证书中最好明确规定：不论利息和诉讼费用来自承包商还是担保人，保证限额都不包括利息和诉讼费用。

(8) 保证书中应有明示规定，不能因下列原因撤销担保：

1) 业主和承包商对合同做出的任何更改;

2) 对拟建工程的性质或范围的任何更改;

3) 对承包商的任何时间的放宽;

4) 任何延期付款、追加付款或预付款、延期偿付或给承包商的优惠;

5) 对于承包商的任何争端的任何妥协;

6) 任何未能对承包商的错误进行监督、察觉或预防。

7) 通常也应当甚至必须包含一个反面的条件，即由于受益方本身违约可导致履约担保不可执行。另外，委托方有必要坚持要求受益方不得转让其按担保规定享有的权利。

6、 即付保函

即付保函有两种情况：

(1)开证行要求并从其顾客、委托方或被担保方那里得到对背保证书(counterindemnity)，记入账户的借方，用于所有收到并支付的索赔。

(2)如果开证行是一系列的银行，则开证行根据具体情况要求其通知代理银行(instructing correspondentbank)或直接要求委托方提供对背保证书。通常，即付保函和对背保证书的措词都非常谨慎，以保证其中一份不会在另一份期满之前终止。

受益方只需向开证行提出付款要求即可要求其履行支付担保金额的义务。在大多数情况下，对银行而言，惟一有效的抗辩是受益方有欺诈行为，而且必须在受益方向银行提出要求时开证行已经获悉受益方的欺诈行为。

此类保证的无条件性源于采用了不可撤销信用证的原则的其他种类的商业合同，即一旦通过出示提单或其他形式的收据证明已经交货，则通过信用证付款的义务就将被履行。

极端状况：无条件履约保函，客户做出没有任何根据的指控，保函更像一个折扣。

fidic不提倡使用即付的保函，原因：受益人无需任何正当理由即可对保函提出要求，而且即付的保函可能会导致投标人为此风险而提高投标金额。

7、 与施工合同相关的其他保证

(1) 投标担保或保函;

(2) 预付款保函;

(3) 保留金担保;

(4) 维修担保和缺陷责任担保;

(5) 公司保证

保证金合同 篇7

甲方：________________，身份证号：________________

乙方：________________，身份证号：________________

鉴于甲乙双方合伙共同经营______艺术培训中心(工商登记号：________________)的合作基础已丧失，经双方友好协商决定，依据《民法典》、《中华人民共和国合伙企业法》及《合伙协议》的相关规定和约定，就合伙经营企业的财产分割相关事宜达成协议如下：

一、甲乙双方共同经营学校的财产范围

1、学校所有权

(1)学校地址：________________

(2)法人代表：________________

2、其他财产：

车辆：汽车一辆(车辆识别代号：________________发动机号码：________________)。

二、甲乙双方共同经营学校的分割方案

本着公平合理和诚实守信的原则作出如下分割：

1、坐落于______区______小区______楼______门市的学校法人代表更名为甲方，乙方退出学校;

2.车辆归乙方所有;

3.甲方须补偿乙方______万元人民币。

(1)补偿期限：24个月

(2)补偿方式：自________年________月开始，甲方每月______日前向乙方还款4645元，直至补偿款还清。

三、分割财产的交付和转移

1、自本协议签订之日起日内变更登记手续;变更完成后视为乙方退出学校;

2、上海______汽车于起归乙方所有。

四、争议解决方式

双方因本协议发生争议的，应先协商解决，若协商未达到预期效果，一方可向当地人民法院提起诉讼。

五、其他

1、分割后，学校所赢利、亏损及触犯法律法规、天灾人祸等均与乙方无关。

2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议自签订之日起生效。

甲方签字：________________

乙方签字：________________

______年______月______日

保证金合同 篇8

【案例】：

甲方出租写字楼一层1600平方米给乙方，在租赁合同中约定，甲方将于20xx年7月1日将房屋交付给乙方，押金人民币10万元，乙方将押金交付给甲方并由甲方开具了收据，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍进行索赔，其认为该押金就是定金，现在是出租方毁约其有权进行索赔。

【分析】：

实际上乙方的这种想法仅对了一半。

理由是，甲方因为上一租客的原因导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由。因为合同法明确规定“因第三人的原因导致合同一方违约的，违约方仍应当承担违约责任”。

乙方虽有权进行索赔，但是否有权主张押金的双倍返还呢?

实际上根据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任。且根据《担保法》上述司法解释，押金如果没有约定定金性质的，那么权利人无权主张定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半。

乙方对于签订合同所忽视条款的内容将会给其索赔带来较大的证据收集成本，就本案来说乙方仅能根据《合同法》第一百一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”该条款进行索赔。

但是这种实际损失的证明责任比较重，证据收集难度大以及被法院采纳的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判断成份较重。

保证金合同 篇9

编号：年字第号

甲方（担保人）

乙方（借款人）

住址：

电话：

丙方（反担保人）

住址：

电话：

甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

第一条甲方担保的范围、期限、方式

1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。

3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

第二条反担保的方式、范围、期间

1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。

2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。

第三条甲方的追偿权

1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。

2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。

3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

第四条乙方的义务

1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供还款单据给甲方。

2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

3、发生下列情形之一，乙方应及时通知甲方：（1）经营机制发生变化，如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人代表、住所、人事发生重大变化；（5）经营状况恶化，或效益严重滑坡；

（6）在经营中出现违法行为。

4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。

第五条其他约定事项

第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。

第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。

甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授权委托人：

年 月 日

保证金合同 篇10

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商， 双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、 甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

三、 授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

四、 乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币） 贰万 （以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

六、 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

1. 在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

2. 在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

负责人：负责人：

日期： 日期：

保证金合同 篇11

工程名称：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签订地点：签订日期：

保证金合同 篇12

一、合同双方当事人：

出让方(以下简称甲方)：

受让方(以下简乙称)：

根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同：

二、转让公司的基本情况：

本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。

三、职工的安置

本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处

理：

1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。

2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。

四、债权、债务处理

1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。

五、公司转让及价款支付情况

转让价款为人民币(大写)元，双方约定在日内，乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。

采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。

六、产权交割

乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。

七、税费负担

经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理：

八、争议处理

在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。

九、违约责任

1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。

2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。

3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。

十、合同的变更和解除

当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：

1、因情况发生变化，当事人双方协商一致，并订立了变更或解除协议，而且不因此损害国家和社会公共利益的。

2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。

3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同，另一方予以认同的。本合同需变更或解除，甲、乙双方必须签定变更或解除协议，并报产权交易机构备案后生效。十一、权证变更

甲、乙双方在交割完成后，由负责,于日之内办妥权证变更事项。

十二、双方约定的其他条款：

十三、合同的生效

本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效,产权交易中心凭交易合同及《产权转让交割单》出具产权成交确认书。

十四、其他

1、本合同共页，附件件(共页)。一式份，甲、乙双方及委托的会员各执份，产权交易机构备存份。

保证金协议书2

一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周____到周____的_________。

二、客户太平洋卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。

三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。

四、客户请牢记太平洋卡密码，卡丢失后，请及时向交通银行深圳分行营业网点办理挂失。

五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户____日内未提出异议视为认可。

六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。

七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。

八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的____%提取，但若当天提取金额超过日转账上限____万元，则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。

九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。

十、申请人作以下承诺

(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。

(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。

(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。

(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。

1.本人期货保证金帐户或太平洋卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。

2.因本人期货保证金帐户或太平洋卡可用余额不足导致交易不成功。

3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。

4.指令下达超过本系统规定的营业时间。

5.由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。

6.本人密码或太平洋卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。

十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。

十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。

申请人签名：________________

____________期货经纪有限公司

银行：______________________

保证金合同 篇13

委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

建设单位：_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_____________ 签订地点：_____________

丙方(签章)：_________

_________年____月____日

签订地点：_____________

附件：

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行：_________(盖章)

专户帐号：______________

经办人：_________(签字)

_________年_________月_________日

保证金合同 篇14

合同编号：

签定地点：**市

本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条立协议方

授权方（下称甲方）：

法人代表：****：

地址：

电话：

被授权方（下称乙方）：

法人代表：

地址：

电话：

第二条授权及经营约定

1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年10月1日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

2.[保证金]:本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定

的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

第三条承诺

1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让（产品经营权限与服务）。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营；

保证金合同通用

合同的使用频率越来越高，成为一种普遍现象。合同是依法成立的，对当事人有着法律的约束力。在您接触过的许多优秀合同中，它们具备下述特点：明确而具体的条款，确保双方权利义务的明晰；全面而周密的保护措施，保障各方的利益；简明扼要的语言，避免产生歧义；合理而公平的利益分配机制，注重平衡各方权益；精确而完整的附属文件，有助于对合同内容的解释和执行。根据您的建议，励志的句子编辑特为您撰写了一篇题为“保证金合同”的文章，供参考之用。需要注意的是，这份报告仅供参考，具体实施时您可能需要根据实际情况作出相应的调整。

保证金合同【篇1】

出租方(甲方)_________

承租人(乙方)__________

目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方拟出租给乙方的房屋坐落于__________________________路，____________________城市。

二、租赁期限

双方约定的租赁期限为_________________________________________。

第三、存款

1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。

2.本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；如果乙方违约，保证金将被甲方没收。

四、房租

金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。

五、其他

甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。

甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________

________年_____月_____日_______年_____月_____日

保证金合同【篇2】

工程名称：

甲方：

乙方（施工）：

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。十条 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定具体的清算方案，公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款、清偿公司债务。

经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责。十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算总结报告。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。条 本公司是经市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。股东：认缴出资额为340万元，占公司注册资本的34%，分二期于公司成立之日起二年内缴足。占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资170万元。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。本协议履行期间，甲、乙任何一方需变更或终止本协议的，要求变更或终止一方应及时书面通知对方。

本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签订地点：签订日期：

保证金合同【篇3】

乙方(供应商)：

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张“预存保证金卡”.

3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回“预存保证金卡”.甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金合同范本最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

1. 除采购文件另有规定外，“预存保证金卡”作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定“不接受预存保证金卡”,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的“预存保证金卡”失效。

4. “预存保证金卡” 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的“保证金专用账户”,按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议

最新保证金合同范本合同范本。

2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

地 址：

保证金合同【篇4】

甲方:__________乙方：__________

甲方保证金应于每年▁▁▁月▁▁▁日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于▁▁▁日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

第一条甲方保证金应用于以下情况：

1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的.保证金及利息等额的保证金。

2、_________________________。

第二条第三方的权利义务

1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定账户，不得转存、隐匿。

2、确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。

3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

第三条争议解决方式

本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第▁▁▁种方式解决(只能选择一种)：

1、提交北京仲裁委员会仲裁;

2、依法向_______________人民法院起诉。

第四条其他约定事项

____________________。

第五条本合同一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，第三方__________份，__________。

第六条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方(章)：__________乙方(章)：__________

住所：__________住所：__________

营业执照号码：__________营业执照号码：__________

市场登记证号码：__________身份证号码：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托代理人：__________委托代理人：__________

电话：__________电话：__________

第三方(章)：__________住所：__________

法定代表人：__________委托代理人：__________

指定银行：__________指定帐号：__________

签订时间：__________签订地点：__________

保证金合同【篇5】

委托方：___________（甲方）

开户银行：_________（乙方）

建设单位：_________（丙方）

根据建设部、财政部建质[20xx]7号和建设厅、财政厅建管[20xx]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷职责期的维修保养职责。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方职责和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

1．甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2．丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷职责期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3．建设工程出现质量缺陷问题，如原职责单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用能够从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4．工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方务必接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5．乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律职责。

6．本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

7．本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_____________签订地点：_____________

丙方（签章）：_________

保证金合同【篇6】

不同的履约保证书包括担保、保函、即付保函、有条件保函、保证书和备用信用证。各类保证均基于合同双方潜在的合同义务。保证书不同于作为为一种保障合同的保险单。保证不要求被担保方有责任告知所有已知的风险，然而，在保险合同中，被保险方则有责任告知所有已知的风险。

1、 保证的三个基本组成部分：

(1) 委托方(principal party);

(2) 受益方(beneficiary);

(3) 担保人(guarantor)。

2、 跟单信用证(documentarycredit form)，由被担保方委托银行签发的信用证。若委托方违约，受益方可以直接要求银行支付赔偿费。

3、 保证性保函(suretyshipguarantee)，采用担保的形式，其规定受益方在要求担保人支付赔偿费或承担委托方未履行的义务之前，必须证明是委托方的过失。保证性保函是所签合同的附件。

4、 即付保函(demandguarantee)，介于以上两种保证之间。首先要求委托方按所签合同的规定履行其义务。只有委托方未能按所签合同的规定履行其义务时，受益方才能要求要求使用该保函。因为只有当委托方有过失时，受益方才能要求使用此类保函，从这方面来讲，即付保函是基于所签合同的。然而，即付保函中担保人的义务和责任仅仅由保证书中的条款和条件规定，无需再证明委托方的过失或由其提出的抗辩，从这个意义上讲，即付保函与所签合同又是独立的.。

5、 对履约保函的要求建议：

(1) 在委托方已完全履行了其义务之前，委托方所签发的担保应持续有效。在履约期间，不应设置撤销条款或终止担保的日期。就此而言，检查拟采用担保的措词是很重要的，应确保其措词清晰，易于理解，且不包括任何担保人有时会鼓励和提倡使用的，可能会允许担保人撤销担保或使担保无效的限制条款;

(2) 在国际施工合同中，应放弃使用传统的、过时语言的担保措词，而代之以清晰简洁的措词所表达的，保证按照相关合同的规定切实履行承包商应尽的一切义务的明确的承诺;

(3) 此文件应符合合同所适用的法律的规定;

(4) 在履约担保有效期内的任何时候都不应提及或规定解除此类保证;

(5) 保证书中不应有要求在一定期限内通知担保人有关承包商违约或业主有要求索赔的意向的条款，因为这样的条款会给业主和承包商带来几乎不可能充分地履行的义务;

(6) 保证书不应对履行合同有其他条件或限制;

(7) 保证中规定的任何限额都不应涉及利息或诉讼费用。保证书中最好明确规定：不论利息和诉讼费用来自承包商还是担保人，保证限额都不包括利息和诉讼费用。

(8) 保证书中应有明示规定，不能因下列原因撤销担保：

1) 业主和承包商对合同做出的任何更改;

2) 对拟建工程的性质或范围的任何更改;

3) 对承包商的任何时间的放宽;

4) 任何延期付款、追加付款或预付款、延期偿付或给承包商的优惠;

5) 对于承包商的任何争端的任何妥协;

6) 任何未能对承包商的错误进行监督、察觉或预防。

7) 通常也应当甚至必须包含一个反面的条件，即由于受益方本身违约可导致履约担保不可执行。另外，委托方有必要坚持要求受益方不得转让其按担保规定享有的权利。

6、 即付保函

即付保函有两种情况：

(1)开证行要求并从其顾客、委托方或被担保方那里得到对背保证书(counterindemnity)，记入账户的借方，用于所有收到并支付的索赔。

(2)如果开证行是一系列的银行，则开证行根据具体情况要求其通知代理银行(instructing correspondentbank)或直接要求委托方提供对背保证书。通常，即付保函和对背保证书的措词都非常谨慎，以保证其中一份不会在另一份期满之前终止。

受益方只需向开证行提出付款要求即可要求其履行支付担保金额的义务。在大多数情况下，对银行而言，惟一有效的抗辩是受益方有欺诈行为，而且必须在受益方向银行提出要求时开证行已经获悉受益方的欺诈行为。

此类保证的无条件性源于采用了不可撤销信用证的原则的其他种类的商业合同，即一旦通过出示提单或其他形式的收据证明已经交货，则通过信用证付款的义务就将被履行。

极端状况：无条件履约保函，客户做出没有任何根据的指控，保函更像一个折扣。

fidic不提倡使用即付的保函，原因：受益人无需任何正当理由即可对保函提出要求，而且即付的保函可能会导致投标人为此风险而提高投标金额。

7、 与施工合同相关的其他保证

(1) 投标担保或保函;

(2) 预付款保函;

(3) 保留金担保;

(4) 维修担保和缺陷责任担保;

(5) 公司保证

保证金合同【篇7】

甲方(采购代理机构)：xx市政府采购中心

乙方(供应商)：

为了方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金的交纳和退还手续，提高采购效率。在遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的前提下，甲乙双方经过协商，达成以下预存保证金的协议：

第一条 预存保证金金额，收取，退还

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金合同范本最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴xx市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

3.如果乙方违反国家法律法规或采购文件规定，导致保证金不能退还的情况发生，甲方将依法扣减其预存保证金并上缴当地财政部门。乙方需要在参加下一个政府采购项目前及时补足保证金不足部分，否则其"预存保证金卡"将失效。

4.禁止借用、出租、抵押或其他非预定用途的预付保证金卡，仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用。

5.甲方需将所预存保证金存入由财政部门批准开立的“保证金专用账户”，并依据国家相关法规进行管理和使用，禁止任何挪用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成，双方同意向仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1.本协议自甲乙双方签署并支付预存保证金之日起生效。但对于在XX年2月18日前已发布采购公告且未在采购文件中注明相关内容的项目，不适用本协议。

最新保证金合同范本合同范本。

2.在本协议履行期间，任何一方均有权单方面终止协议。若乙方需要终止协议，则应书面通知甲方，并要求退还预存保证金。甲方提出终止协议的情况下，必须提前10个工作日以书面形式通知乙方，并将已预存的保证金一并退还。退款当日本协议即自动解除。如果双方未提出终止协议及退还预存保证金的要求，本协议将长期有效。

3.本协议有效期间，如遇有未尽事宜或国家法律法规变更，双方应进行协商并作出修改或补充相关条款的决定。

4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：

(盖章)

乙方：

(盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)

地 址：

保证金合同【篇8】

项目保证金是一种经济活动中常见的财务安排。在商业合作中，保证金可以作为一种担保措施，用于确保项目的顺利进行，减少风险并保护各方的利益。项目保证金协议书是一种法律约定文件，用于明确各方的权利和义务，保障合作双方的合法权益。下面将详细介绍一份项目保证金协议书的范本。

项目保证金协议书

甲方：（公司名称）

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：（公司名称）

地址：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、保证金的支付

1. 甲方应在签订本协议后（协议签订日期）的3个工作日内，支付保证金人民币（金额）到乙方指定的银行账户。

2. 保证金支付完成后，甲方应向乙方出具支付证明，包括支付凭证、日期和金额等。

3. 保证金支付成功后，乙方应立即出具保证金收据，并将其交付给甲方。

二、保证金的用途

1. 保证金将用于项目合作或交易的担保，以确保合作的正常开展。

2. 如项目合作或交易未出现任何争议和违约行为，保证金将在项目合作结束后的5个工作日内无息返还给甲方。

3. 如项目合作期间发生争议，乙方有权在争议解决之日起的10个工作日内，向甲方提出索赔，并支付索赔金额的部分或全部。

三、保证金的返还

1. 如项目合作或交易期间无任何争议和违约行为，甲方提出保证金返还请求后的5个工作日内，乙方应将保证金无息返还给甲方。

2. 甲方应提供有效的账户信息和联系方式，以便乙方进行保证金的返还操作。

3. 保证金的返还应包括任何可能的费用或手续费，由甲方承担。

四、违约责任

1. 如甲方逾期支付保证金，乙方有权要求甲方在3个工作日内补足保证金。逾期未补足的，乙方有权解除合作或交易并要求甲方承担违约责任。

2. 如甲方在项目合作或交易期间存在重大违约行为，乙方有权扣除保证金的部分或全部，并要求甲方承担相应赔偿责任。

五、协议的生效和解除

1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在项目合作结束后自动解除。

2. 在项目合作期间，如有任何争议应友好协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交至乙方所在地的人民法院进行解决。

六、其他事项

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议的修改和补充应经甲乙双方的书面协商一致，并以书面形式作出补充和修改。

3. 本协议未尽事宜，可根据双方协商后形成补充协议，并具有同等法律效力。

甲方（公司名称）： 乙方（公司名称）：

签字： 签字：

日期： 日期：

以上就是一份项目保证金协议书的范本。当参与商业合作并希望确保项目顺利进行时，签订一份明确的项目保证金协议书非常重要。双方应认真履行协议中规定的义务，以达到保障各方利益的目的。同时，在合作期间如有争议，双方也应友好协商解决，以维护双方的合法权益。

保证金合同【篇9】

甲方（保证人）：________________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

乙方（债权人，即业主）：________

住所：________________________________

法定代表人：__________________________

电话：________________________________传真：______________

丙方（债务人，即承包商）：____

住所:_________________________________

法定代表人：__________________________

电话：_______________________________传真：_______________

鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

第一条定义

本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

第二条保证范围及方式

甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。

甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

甲方在上述保证范围内承担连带保证职责

第三条承担保证职责形式

保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：

（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。

（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。

（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。

第四条保证期间

自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。

第五条各方的权利义务

1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。

6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。

7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。

8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。

第六条承担担保职责的程序

1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。

第七条合同的生效、变更和解除

1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

第八条争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。

第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

第十条附则

本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人:_____________

（或授权代理人）（或授权代理人）

_______年_____月____日______年_____月___日

丙方：__________________

法定代表人：____________

（或授权代理人）

______年______月____日

保证金合同【篇10】

。提供履约担保是针对中标人而言的，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

所谓履约担保，是指招标人在招标文件中规定要求中标人提交保证履行合同义务的担保。

履约担保除可以采用履约保证金这种形式以外，还可以采用银行、保险公司或者担保公司出具履约保函的形式。

履约担保的金额取决于招标项目的类型和规模，但能大体上保证中标人违约时补偿招标人所受损失，通常为建设工程合同金额的10%左右。

招标人应当在招标文件中对提交履约担保的方式及金额作出规定，中标人应当按照招标文件中的规定提交履约担保，

中标人不能按照招标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，同时，其提交的投标保证金将不予退还。

2备犊畹1！L峁└犊畹1J亲门针对招标人而设定的。招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

建设工程合同中设立付款担保条款是国际工程的惯例。其目的是为了保证招标人(发包人)按合同约定向中标人(承包人)支付工程款，保障工程建设的顺利进行，维护中标人(承包人)的合法权益。这一规定对现实工程实践中工程款拖欠屡禁不止的现象无疑是一剂良方。

3蓖侗瓯Vそ鸬耐嘶埂U斜耆擞胫斜耆饲┒┖贤后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

4惫こ淌┕ず贤备案，订立合同后7日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。

保证金合同【篇11】

甲方：

法定代表人：

注册地址：

联系方式：

乙方：

法定代表人：

注册地址：

联系方式：

甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：

1.甲方交付的保证金为:人民币___万元（大写）___万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。

户名：

账号：

开户行：

甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的`目的。

2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。

3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。

（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。

（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。

4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。

5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

7.本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。

甲方：乙方：

负责人（或授权代理人）：

___年___月___日

法定代表人（或授权代理人）：

___年___月___日

保证金合同(汇总9篇)

你了解一份合同主要由哪些方面构成吗？当下社会合同对我们的重要性越来越明显。签订合同可以约定合作双方所要尽的义务，以下是栏目小编收集整理的“保证金合同”，相信您在本文中有所收获！

保证金合同【篇1】

编号：年字第号

甲方（担保人）

乙方（借款人）

住址：

电话：

丙方（反担保人）

住址：

电话：

甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

第一条甲方担保的范围、期限、方式

1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。

3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

第二条反担保的方式、范围、期间

1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。

2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。

第三条甲方的追偿权

1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。

2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。

3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

第四条乙方的义务

1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供还款单据给甲方。

2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

3、发生下列情形之一，乙方应及时通知甲方：（1）经营机制发生变化，如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人代表、住所、人事发生重大变化；（5）经营状况恶化，或效益严重滑坡；

（6）在经营中出现违法行为。

4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。

第五条其他约定事项

第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。

第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。

甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授权委托人：

年 月 日

保证金合同【篇2】

甲方： （出租方）身份证号码：

乙方： （求租方）身份证号码：

双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：

第一条 出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况

1、本合同所出租房屋坐落在 号（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

2、房屋的建筑面积___平方米、使用面积___平方米。（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

3、所出租房屋的房屋产权编号：_________ 。

第二条 房屋内部的装修情况及主要设备

（该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内无设备） 店里所有设备的使用权归乙方所有，甲方不得借任何理由停止乙方的使用权。

第三条 房屋租赁的期限

租赁期限为年。从20xx年___ 月___ 日起至20xx年___月___日。

租赁期限届满前30天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。

租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。（该房屋租赁合同和协议租赁的租赁情况至少为一年，具体情况可以适当变通）

第四条 租金及其交纳方式

第五条 房屋修缮和装修

甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电天然气供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的7天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。 乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。 （该房屋租房合同和协议规定如果人为的破坏由求租房负责维修）

第六条 房屋出卖

租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。

（该房屋租赁合同和协议规定如果甲方紧急需要出卖房屋，具体解决办法可以协商）

第七条 违约责任

1、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。

1）擅自将房屋转租、转让、转借的；2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

3）拖欠租金。

第八条 优先承租权

租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。

第九条 合同自双方签字之日起生效。 一式贰份，双方各执壹份。

第十条 房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。 出租方： 电话

求租方： 电话

年 月 日

保证金合同【篇3】

质权人(甲方)：********有限公司

法定代表人：

住所：

电话：

出质人(乙方)：

法定代表人：

住所：

电话：

为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。

甲方帐号如下：

户名：**********有限公司

开户行：

帐号：

乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

第二条质押担保范围

本合同的担保范围为：

主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第三条质权的实现

一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

第四条违约责任

一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：

1.要求乙方限期纠正违约行为;

2.要求乙方提供新的担保;

3.要求乙方赔偿损失;

4.法律许可的其他救济措施。

二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

(一)向甲方住所地人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六条合同的生效

本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

甲方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

乙方(公章)：

负责人或授权代理人(签字)：

年 月 日

保证金合同【篇4】

一、乙方自愿按规定数额预交保证金，作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《__________________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币__________________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方：_________乙方：_________

负责人：_______负责人：_______

电话：_________________电话：_________________

地址：_________________地址：_________________

开户行：_______________开户行：_______________

_________年____月____日_________年____月____日

保证金合同【篇5】

一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周____到周____的_________。

二、客户卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。

三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。

五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户____日内未提出异议视为认可。

六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。

七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。

八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的____%提取，但若当天提取金额超过日转账上限____万元，则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。

九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。

十、申请人作以下承诺

(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。

(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。

(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。

(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。

1.本人期货保证金帐户或卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。

2.因本人期货保证金帐户或卡可用余额不足导致交易不成功。

3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。

4.指令下达超过本系统规定的营业时间。

5.由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。

6.本人密码或卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。

十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。

十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。

申请人签名：________________

____________期货经纪有限公司

银行：______________________

保证金合同【篇6】

一、什么是施工合同保证金

施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

二、施工合同保证金有什么作用

一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

保证金合同【篇7】

编号：

保证金合同

甲方：

乙方：

丙方：

签订日期：年月日

甲方:法定代表人:

乙方：

法定代表人:

丙方：

法定代表人:

就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（编号：），甲乙丙三方就资产包支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金合同条款如下：

一、乙方受让的上述债权资产包债权总额为：人民币元，（明细附后，利息计算至年月日）。

二、乙方受让上述资产包需支付给甲方的全部价款为：人民币（大写）（¥元）（或等额可自由兑换的美元）。

付款方式

为一次性付款。

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。

三、乙方交付的保证金为：人民币（大写）（¥元）（或等值可自由兑换的美元），实际数额不得低于本合同约定，且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户的数额为准。

保证金应于本合同签订前存入丙方账户:

户名：

帐号：

开户行：

保证金用于保证：

1、境内投资者在该资产包获得公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同并支付全部剩余价款；

2、境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后日内签署有关资产包转让合同，在该资产包获得国家相关部门批复后日内支付剩余全部价款。如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金全部支付如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给。

四、保证金的效力为：

1、若买受人为境内投资者，在该资产包获得批复后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

2、若买受人为境外投资者，在该资产包获得公司总部批复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后，甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，在日内将保证金划至甲方指定账户，乙方应在日内一次性支付剩余全部受让价款。

3、甲乙双方间的资产包转让行为生效后，定金（即上述保证金转化的定金）可抵作受让价款。如果乙方以外币支付保证金或受让价款，则:

（1）保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成双方约定的等额的人民币；

（2）如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银行挂牌汇价将

定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；

（3）如果因为人民币升值等原因，导致甲方兑换外币后，未达到乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付价款，直至达到本合同约定数额；

（4）因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价款迟延到达甲方或公司指定的账户的，不视为逾期。

4、乙方以外币支付保证金或受让价款后，在甲方兑换成人民币前，可以随时以等额人民币替换。

5、甲、乙双方签订书面的《资产包转让合同》后，在乙方按期付清全部价款之日起内，甲方选择一个中国省级（含）以上报纸刊登资产包转让公告。

6本合同签订后，甲方在履行资产包的处置程序过程中未签订资产包转让合同前，甲方应勤勉尽责地维护资产包及其项下债权、资产的收益权，对于破产债权申报、参加执行分配以及其它因为突发情况会对资产价值带来实质性影响的债权处置，甲方在已知的情况下须及时告知乙方。

如乙方放弃购买意向并且拒绝与甲方签订《资产包转让合同》，则乙方同意以本合同为证据，自动放弃定金、孳生利息的所有权，乙方所交纳的定金甲方有权扣收。乙方对此充分认可接受。

7、如公司或国务院有关部门最终未批准同意乙方成为此资产包的受让人，则甲方仅将上述保证金的本金返还给乙方，乙方对此充分认可接受；如甲乙双方最终签订正式的资产包转让合同，则定金抵作价款。

8、本合同生效后，甲方不得上报将本合同项下资产包转让给非乙方的任何其他

第三方的方案，否则，甲方应向乙方退还全部保证金，并另行向乙方支付等于保证金金额的损害赔偿金。如果公司或国家相关部门未批准本方

案，则甲方可另行处置，乙方放弃对甲方任何形式的追索。

五、陈述与保证：

1、甲方在本合同生效之后按照程序尽快将甲乙双方间资产包转让方案上报公司。如果出现下列情况之一：

（1）华融公司未批准；

（2）国务院有关部门未同意乙方成为债权受让人。则甲方将保证金本金退还给乙方。

2、公司批准后，甲方应当尽快将资产包转让方案向国家相关部门报批，如果最终本方案未取得国务院相关部门同意的，则乙方有权解除合同，并有权请求返还保证金本金。

3、乙方已经对受让债权的合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍、债权凭

证、甲方现有的债权及从权利凭证等所有问题进行了了解。对债务人和保证人的现状、现场进行了调查、并到房产、土地、工商局、规划、企业主管部门等部门对债务人及保证人资产及乙方管线的所有问题进行了调查。乙方依据自身的勘察、

测试和了解，自愿受让甲方享有的上述债权。

4、甲方已经就上述债权的合法性、有效性及一切相关情况充分、真实、全面告知了乙方；甲方将上述债权涉及的所有债权重要的或非重要的凭证或其他资料全部提供给了乙方。乙方对甲方告知和提供的凭证或资料事项认可无异议，且乙方保证不以出现任何事由而主张本合同可变更、可撤消、无效或拒绝履行本合同约定的义务。

5、甲乙双方同意本合同产生的纠纷也适用中国法律，由中国法院管辖。

6合同表明的上述债权的基本情况与乙方调查、了解不一致的，乙方同意按照上述债权的实际状况受让债权，且受让价款不变更。

7、乙方认为本合同不存在任何可变更、可撤消及无效事由，乙方支付上述保证金及任何放弃权利的意思表示完全、真实、自愿。

8、乙方受让资产包可能存在但不限于以下瑕疵：

（1）资产包内债权有可能超过诉讼时效；

（2）资产包内债权所设定的抵押/保证/质押未经法院确权；

（3）资产包内债权可能存在执行终结或破产终结或债务人和保证人的主体资格不存在；

（4）乙方受让债权后可能存在向债务人主张权利的法律障碍；

（5）资产包内债权可能存在与现有卷宗材料不符的情况，以债权现状为准；

（6）本合同所列资产包内债务人所欠本金和利息，来源于银行和公司的会计记录，与债务人的财务记载可能存在出入。

六、乙方承诺条款:

1、乙方是审慎的购买者，本《合同》签署前，乙方对标的资产的现状进行了审慎的调查，已对受让标的及标的项下单项资产的性质、金额、真实性、合法性、有效性、存在的诉讼纠纷、实现权益的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解。

2、乙方在此确认，甲方未就本《合同》转让标的及标的项下单项资产的性质、状况或可回收性作出任何明示或暗示的声明或保证，亦未对乙方的预期收益做出任何明示或暗示的声明和保证。乙方已被告知并完全理解资产及本次交易的风险，自愿承担因资产和本次交易的风险可能给其造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。乙方基于独立慎重做出签署本合同的决定，同意按照现状收购本合同项下标的资产。

3、乙方已被告知并完全理解，其受让标的项下的单项资产及其从权利，可能存在着瑕疵或尚未发现的重大缺陷，这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使乙方实际接收的资产金额与本合同表述的资产金额以及本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损等，以至于乙方预期利益无法最终实现。

4、乙方已被告知并完全理解，其受让的标的项下单项资产可能包括但不限于以下从法律上讲已灭失的“资产”，如因原债务人已注销、诉讼已被法院裁定终结执行、债务人已被法院裁定破产终结等原因，导致相应债权实际已灭失的“资产”。

乙方认为该类资产存在着基于法律法规、债务人自身之过错或过失，从而使该类“资产”有继续追索的可能，因此乙方根据自己独立之商业判断，同意该类资产构成本合同项下转让标的

5、乙方理解并同意：任何情况下，乙方都无权基于从甲方受让的标的资产及标的资产项下的单项资产，以任何理由向甲方（含甲方分支机构，下同）或工商银行（含其分支机构）提出任何权利主张，并且乙方应当在与其继受方签订的转让合同中、明确约定其继受方不能就甲方已转让给乙方的资产向甲方或工商银行提出任何权利主张，如果该继受方向甲方或工商银行提出任何权利主张，乙方承诺赔偿甲方或工商银行因此而产生的任何损失。

6、乙方已仔细阅读了本《合同》，并有机会对本《合同》的条款提出意见。本

《合同》一经签署，乙方即放弃基于本合同项下标的的任何瑕疵，以误解、显失公平、欺诈、重大误解或其他任何理由主张变更、撤销本《合同》或申请本《合同》无效或部分无效的权利。

7、乙方已被告知并完全理解中国现行有关不良资产管理和处置法律法规，包括但不限于国家发展与改革委员会、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门颁布的行政规章以及其他相关政策，并自愿遵守上述法律法规、行政规章以及相关政策。

七、丙方的承诺条款

丙方承诺按照甲方规定的数额代甲方收取保证金，并按本合同的相关规定及时将保证金划至甲方帐户，如违约，按应划保证金数额的日万分之三支付违约金。

八、本合同未尽事项，甲乙丙三方协商解决。

九、本合同自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效，甲乙丙三方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

签署时间：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

保证金合同【篇8】

委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

建设单位：_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_____________ 签订地点：_____________

丙方(签章)：_________

_________年____月____日

签订地点：_____________

附件：

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行：_________(盖章)

专户帐号：______________

经办人：_________(签字)

_________年_________月_________日

保证金合同【篇9】

合同编号：

签定地点：**市

本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条立协议方

授权方（下称甲方）：

法人代表：****：

地址：

电话：

被授权方（下称乙方）：

法人代表：

地址：

电话：

第二条授权及经营约定

1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年10月1日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

2.[保证金]:本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定

的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

第三条承诺

1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让（产品经营权限与服务）。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营；

保证金合同(优选5篇)

当社会和经济持续进步时，合同作为一份约定当事人权利和义务归属的文件，是合同履行的基础。如何撰写一份完美无缺的优秀合同呢？今天励志的句子小编将分享一篇关于“保证金合同”的文章，建议您将此网页保存在书签中，以备日后使用！

保证金合同【篇1】

甲方:__

乙方:__

根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[20xx]92号)及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设[20xx]204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致，共同达成如下协议，并签订本书面合同。

一保证金数额及性质:

1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以xx社区二组“__”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。

2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。

二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:

1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。

2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后，乙方开始向甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万元用于办理施工许可等手续。

3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。

4、保证金带给方式为转账。

三双方权利与义务

1、甲方权利与义务

(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。

(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。

(3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》

(建市[20xx]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保乙方进场施工。

2、乙方的权利义务

(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。

(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。

(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件，配合甲方办理《施工许可证》。

(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管理与使用

1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定，在银行开设资金“共管账户”

账户名称:

帐号:

预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章

支取方式:(支取前银行电话核实)

2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金使用支取工作上给予及时配合，确保资金使用效率。

五保证金担保

1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。

2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一顺位担保备案登记，(土地使用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。

六违约职责

1、甲方若收取保证金后，未能将该工程发包给乙方施工，则甲方务必在其它施工单位进场前将保证金退还乙方，按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金

2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.

七个性约定:

1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效，该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。

2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处理。

八其它:

1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。

甲方:(公章乙方:(公章

法定代表人或法定代表人或

其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:__委托代理人:委托代理人:__

电话:电话:________

______年____月__日______年__月__日

附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表身份证复印件等公司全套资料

保证金合同【篇2】

甲方（全称）： ***

乙方（全称）：

本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条保证金

鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证金缴纳时间

乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。

第三条 保证金额

乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 *** 元（￥ ***元 ）作为履约保证金交付给甲方。

第四条 保证期间

自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形

成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。

第五条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条 其他

本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

地址：*** 地址：

邮政编码：***邮政编码：

法定代表人法定代表人

或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人： 经办人：

电话：**** 电话：

传真：*** 传真：

开户银行：*** 开户银行：

帐号：***帐号：

保证金合同【篇3】

正文：

网上政府采购预交保证金协议

网上政府采购预交保证金协议

甲方：___________________________

乙方：___________________________

根据《__________________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：

一、乙方自愿按规定数额预交保证金（含投标保证金和履约保证金），作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金（公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外）。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《__________________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币__________________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

负责人（签字）：_______负责人（签字）：_______

电话：_________________电话：_________________

地址：_________________地址：_________________

开户行：_______________开户行：_______________

_________年____月____日_________年____月____日

网上政府采购预交保证金协议

网上政府采购预交保证金协议

保证金合同【篇4】

甲方（出租方）

身份证

乙方（承租方）

身份证

第一条：《根据中华人民共和国租房民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理办法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就以下房屋租赁达成如下协议。

第二条：乙方租用甲方坐落在____县金龙镇木金路房租一套，租用期间为________年，自________年____月____日至________年____月____日。

第三条：甲方提供乙方六楼套房一套。

第四条：甲乙双方在签订《房屋租赁合同》时，乙方已向甲方交付租房保证金捌万元，承租期满后，甲方应____月内将保证金退还乙方，否则乙方继续对房屋有使用权。在承租期内，除房屋保证金外，房租费用为零。除地震等自然灾害或政府强拆不可抗拒因素外，甲方提前终止合约视为违约；乙方在承租期内不满期限提前要求结束租赁视为违约。甲方如有违约，违约金为每年一万元，乙方如有违约，违约金为每年5000元。

第五条：房屋租用期间，涉及房屋应交的一切税务（包括水电费等）均由乙方承担。因违约违规、违法行为所造成的一切责任由乙方负责，甲方概不负责。

第六条：甲方将完好的房屋交给乙方管理使用，如有损坏由乙方负责修复。

第七条：甲方出租给乙方全家使用，在合同期间转租给

第三人，应先征得甲方的同意。

第八条：本合同甲乙双方各执一份，即日生效。

甲方签名：____日期

乙方签名：____日期

保证金合同【篇5】

银_______________年高质字_______________号

出质人：________________邮编：_________________

住所：________________电话：_________________

法定代表人：________________电话：_________________

质权人：________________银行股份有限公司_____________

地址：_________________

鉴于___________________(以下称为申请人)与质权人在本合同第二条第一款的约定的期间签署一系列融资合同(包括但不限于一系列借款合同、委托贷款合同、减免开证保证金合同、出口押汇合同、进口押汇合同、出口信用保险融资业务合同、银行承兑汇票承兑合同、商业承兑汇票贴现合同、商业承兑汇票贴现额度合同和质权人为申请人提供担保而签署的对外担保合同、个人消费自助质押合同和金鹿信用卡领用合约等，以下统称主合同)，为保障质权人债权(包括主合同项下或有债务而产生的债权，下同)的实现，出质人自愿为上述主合同提供最高额质押担保。根据有关法律法规的规定，经出质人和质权人协商一致，特订立本合同。

第一条质押物

1、质押物的名称：________________。

2、质押物的详细情况见本合同所附一：________________质押物清单。

3、质押权的效力除及于“质押物清单”所列的质押物本身外，还及于其从物、从权利、附着物、附合物、孳息及代位物。

第二条担保债权

1、出质人为质权人与申请人在___________年___________月___________日至___________年___________月___________日期间签署的所有主合同项下各笔债权(不论币种)提供最高额质押担保。对申请人与质权人在本合同签署前于___________年___________月___________日至___________年___________月___________日期间签署的___________个主合同(详见附二：________________已有债权主合同清单)项下各笔债权(不论币种)也提供最高额质押担保。

2、本合同的决算日为___________年___________月___________日。若主合同中最后到期的债权的到期日晚于上述日期，则决算日以该到期日为准;若质权人根据主合同的约定宣布所有主合同项下全部债权提前到期，则决算日以该提前到期日为准。

3、出质人担保的最高债权余额为(币种、大写金额)___________________。

4、质押担保的范围：________________主合同项下债权本金、利息、逾期利息、逾期罚息、复利、履行主合同和本合同过程中发生的费用(包括但不限于律师费、保险运输评估费、登记费、保管费、鉴定费、公证费、处理货物的费用等)、实现债权和质权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用)等。

5、因主合同无效导致本合同无效的，申请人应对质权人承担法律责任，出质人自愿承担连带赔偿责任。

第三条公证和质押登记

1、质权人有权要求出质人向指定的公证机关办理具有强制执行效力的公证手续。

2、出质人应于___________年___________月___________日前将质押物及/或相关权利凭证移交质权人占有。如需办理出质登记的，出质人应依照法律规定主动向有关部门办理出质登记手续，并将质押登记证明和质押物的权利凭证交质权人保管。

3、出质人未移交质押物占有、交付权利凭证或者办理出质登记，致使质押权未设立而给质权人造成损失的，出质人应承担全部赔偿责任。

第四条保险与保管

1、质权人有权要求出质人为质押物投保，并指定质权人为保险权益的第一受益人。手续办妥后，出质人应将保单正本交质权人保管。

2、在本合同有效期内，出质人应按时支付所有保费，并履行维持保险的有效存续所必需的其他义务。

3、出质人未能投保或续保，质权人有权自行投保、续保，代为缴付保费或采取其他保险维持措施，出质人应提供必要协助，并承担质权人因此支出的保险费用和相关费用。

4、动产质押的，在签订本合同的同时，双方共同指定保管人，由质权人与保管人签订保管合同，由出质人承担质押物的风险和保管费用。

第五条陈述与保证

1、出质人保证对质押物享有合法的、充分的、无争议的处分权，签约时质押物上不存在任何未告知质权人的他项权利、租赁、托管或共有等情况。

2、出质人承诺：________________

(1)在申请人未向质权人清偿主合同项下所有债务之前，不得向申请人行使因履行本合同所享有的追偿权。

(2)质权人和申请人对主合同的期限变更(含信用证项下的展期)无需征得出质人的同意，出质人仍按本合同确定的担保范围承担担保责任。

(3)申请人与质权人在银行承兑汇票承兑合同实际履行过程中，若质权人委托他行代为承兑，出质人仍按本合同确定的担保范围承担担保责任。

第六条其他约定事项

___________________

___________________

第七条质押权的实现

1、本合同担保的债权既有质押物(不论是申请人本人还是第三人提供)的担保又有人的担保的情况下，质权人可以就要求保证人或者出质人优先承担担保责任进行选择。

2、下列任一情况出现时债权确定，质权人有权行使或提前行使质押权：________________

(1)决算日已到;

(2)出质人的行为足以使质押物安全受到威胁、价值减少，质权人请求质押人停止侵害、恢复原状或另行提供担保遭到拒绝;

(3)出质人违反第五条规定的任一义务，或质押物被行政、司法部门采取了限制权利的强制措施时;

(4)出质人被宣告解散、破产或死亡的;

(5)质权人为申请人提供担保而签署的担保合同有效期间，受益人按照该担保合同所列索偿条件要求质权人支付担保合同项下款项时;

(6)出质人未征得质权人书面同意，将质押物出租、出售的;

(7)在质押物为外币存单的情况下，如汇率波动过大，足以危害质权人权利的，质权人要求出质人提供与减少的价值相应的担保，出质人拒不提供的;

(8)其他严重影响质权人债权和质押权实现的情形。

3、质权人有权选择下列任一方式处理质押物：________________

(1)在书面通知出质人后，委托中介机构在有评估资质的评估机构评估的基础上拍卖质押物，所得价款优先受偿;

(2)与出质人协商一致后，以质押物折价抵偿债务或者用变卖质押物的价款优先受偿;

(3)质押物为温州银行股份有限公司及其分、支行存单的，直接扣款偿还，如存单为外币的，以扣划时温州银行股份有限公司公布的外汇买入价折算;

(4)向人民法院提起诉讼或申请强制执行。

4、出质人采取其他方式履行担保义务的，必须经质权人书面同意。

第八条通知方式

1、本合同履行过程中质权人行使单方解除合同、转让债权等事项的通知，应采用书面形式，以专人递交或挂号信函或邮政快递等方式送达。本合同记载的出质人地址为约定送达地址。通知以邮政快递、挂号信函方式送达的，在邮件寄出后三个工作日视为送达。

第九条其它条款

1、本合同项下有关质押物的评估、登记、公证、鉴定、保险、保管、维修、保养、提存及运输等费用均由出质人承担。

2、出质人授权质权人向中国人民银行信用信息基础数据库查询其信用报告，用以审核其担保能力，并将其信用信息向中国人民银行信用信息基础数据库报送。

3、本合同在履行过程中所发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，则按下列第___________项方式解决：________________

(1)向质权人所在地人民法院起诉;

(2)申请___________________仲裁委员会仲裁。

4、本合同所附的“质押物清单”、“已有债权主合同清单”是本合同的组成部分。

5、本合同自双方签字或盖章后生效。质权自质押物移交占有、权利凭证交付或办理出质登记时设立。

6、本合同一式三份，出质人、质权人、质押登记部门各执一份，副本数份备查。

7、请出质人认真阅读本合同，尤其是带有***符号的条款，在确认无异议后签署本合同。

出质人(签字或盖章)质权人(盖章)

法定代表人：________________负责人：________________

(或授权代理人)(或授权代理人)

签署日期：________________签署日期：________________

上一篇 ：爸爸辛苦了作文九篇
下一篇 ：珍爱生命的短句