我们身处于一个越来越重视契约精神的地方,合同的重要性也日益突显。在签订合同时,我们必须确保其符合法律规定。那么,通常使用哪些常见的合同模板呢?相信我为你准备的内容会对你有所帮助。
甲方拟装修房屋一座,位置在富民县大营镇大营村330号,由乙方负责承揽全部装修工程,为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本装修承揽合同。
1、乙方应加强对其施工人员的安全教育,严格管理,遵守安全操作,安全施工,为施工人员配备安全帽、安全绳、安全网等安全用具。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方负责全部责任,与甲方无关。
2、甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、电源、内外墙砖、铁丝、地板砖等建筑装修材料。根据施工进度,乙方应提前5天通知甲方购买所需材料。
3、具体装修工程为乙方承包整栋房屋全部内外粉墙,内外墙面积贴瓷砖,过道砖、卫生间贴砖、地板砖、楼梯砖、屋顶贴小瓦等全部建设,连同搭建所需全部脚手架。
4、乙方具有从事房屋装修的成熟经验,负责施工建设并交付建设成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。
5、施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
1、工期从20xx年3月1日开始建设,到20xx年5月31日止,工期为92天。在约定的工期内,施工时间、施工进程由乙方自定。
2、乙方应当本着保质保量的原则,加强质量管理。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年内,甲方发现质量问题的,乙方必须及时进行免费维修。
2、付款时间:第一次付款在施工开始后 工程过半支付第二次付款在房屋竣工并经甲方验收后 15 天内给付。
3、乙方质量保证金为全部工程款的5%。竣工一年后支付给乙方。
1、由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金 元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同,乙方应承担违约金元。
3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金
1、发生合同争议时,双方应友好协商。
2、如协商不成,双方可将争议提交富民县人民法院进行裁决。
1、本合同一式两份,甲、乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
借款方:_______________________________地址:_________________________________邮码:_________________________________电话:_________________________________贷款方:_______________________________地址:_________________________________邮码:_________________________________电话:_________________________________甲方为引进国外先进技术设备进行技术改造,其项目已经由_________批准,特向乙方申请_________万美元(或其他外币)外汇贷款。按照贷款办法和有关规定,业经乙方审查同意,为明确经济责任,特签订本借款合同。
第一条 借款金额:甲方确认向乙方借得现汇_________万美元(或其他外币),买方信贷_________万美元(或其他外币)。
第二条 因甲方未按计划用款而造成乙方组织外汇资金的利息损失,甲方按乙方规定支付外汇承担费。
第三条 借款利息率为年息:现汇为______%(按中国XX公布的浮动利率计息);按____月浮动;买方信贷为_______%,按_________天计算。在借款期间,每半年计息期应计的利息,如甲方未能支付,甲乙方直接借记甲方借款帐户内,实行复息计算。由于计息增加的贷款额,不占用贷款额度。
第四条 借款使用:在引进的技术设备成交后,应将合同副本送交乙方,甲方委托乙方全权办理进口开证,审单付款等事务。甲方保证本合同项下的外汇,不挪作他用,如果发生挪用,其挪用部分,乙方加倍收取利息。
第五条 借款偿还:甲方在借款期终止日,全部清偿贷款本息。甲方因故不能履行本合同规定归还借款时,由担保单位负责按期归还借款本息的外汇额度的相应等值的人民币(包括延期偿还的罚息)。对逾期未还借的款部分,甲方同意加付_______%的罚息。
第六条 本合同所附的《用汇、还汇计划》和还汇(款)保证书》及甲方担保单位出具有保函是本合同的有效组成部分,在法律上具有与本合同同等的效力。
第七条 甲方应及时向乙方提供借款使用的有关情况、报表、资料,为乙方检查信贷工作提供方便,双方应积极合作,努力促成项目的早日建成投产。
第八条 本合同经甲乙双方签章后生效,到期结清本项债权债务时终止。合同正式文本一式两份,甲乙双方各执一份;副本___份,送_________(有关单位)备案。甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________代表人(签字):_______ 代表人(签字):_______________年____月____日 ________年____月____日
甲方(债权人):_______证件种类及证件号码:_______住所:_______联系电话:_______
乙方(债务人):_______证件种类及证件号码:_______地址:_______联系电话:_______
丙方(保证人):_______证件种类及证件号码:_______地址:_______联系电话:_______
合同各方当事人本着平等自愿、协商一致的基本原则,就乙方向甲方借款事宜达成如下协议,共同遵守:
一、借款金额和期限
1、乙方向甲方借款人民币(大写),自________年____月____日起至________年____月____日止,期限为。本合同项下的借款期限起止日与划款凭证记载起止日不一致时,以放款时的划款凭证所记载实际起止日为准。还款时间以还款当天17:00为准,如超过当天17:00,则视为
第二天还款。如遇节假日,乙方可以选择该节假日前一个工作日还款;或可以选择顺延至该节假日后
第一个工作日,同时按本合同约定利率补足顺延时间的利息,利息按天计算。
2、本合同项下借款用途为:________。乙方不得将本合同项下借款资金用于有价证券、期货等方面的投机经营及股本权益性投资,不得用于其他国家法律法规明令禁止的领域;未经甲方书面同意,乙方不得擅自改变借款用途或将借款挪作他用。
二、借款支付方式乙方指定甲方或甲方的委托人将借款划付至如下帐户:_____________________开户行:_____________________户名:_____________________账号:_____________________
三、借款利率及利息支付方式利息计算时间从甲方实际划付款项之日起至借款归还至甲方划款账户之日止,利率为。每月1号前支付利息一次,不足一个月,在归还本金之日将本金和利息一并付清。
四、违约责任
1、乙方应于________年____月____日之前归还甲方借款。如乙方未按约定期限(含甲方单方面宣布提前到期)还款,则乙方构成违约,每逾期____日,乙方按逾期还款金额千分之二承担罚息。
2、在乙方未还清上述欠款前或还款期限届满之前,甲方认为乙方发生可能或实际影响或损害甲方在本协议项下的权益的行为或和事实,甲方有权单方面宣布本协议提前到期并要求乙方立即提前偿还全部借款,而无须为正当行使上述权利所引致乙方的任何损失负责。
五、保证部分
1、保证担保的范围:丙方就本合同项下乙方所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害违约金以及甲方实现债权而发生的的全部费用承担保证责任。
2、甲方实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、财产或证据保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、调查取证费、律师费、差旅费等。
3、保证期限:保证期限为本合同债务履行期限届满之日起两年。保证期限内,甲乙双方就借款期限延长的,丙方自愿就延长期间的债务继续承担保证责任而无需另行签订书面的保证合同和或保证条款。保证期间内,甲方依法将其债权转让给第三人的,丙方自愿在原保证的范围内继续承担保证责任而无需另行签订书面的保证合同和或保证条款。
4、保证方式:本合同项下的保证方式为无限连带责任保证,若保证人为多人的,各保证人之间共同承担无限连带保证责任。
六、乙方、丙方的陈述与保证
1、乙方、丙方是独立民事主体,具备所有必要的权利能力和行为能力,能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。
2、签署和履行本合同是真实的意思表示,并经过所有必须的同意、批准及授权,不存在任何法律上的瑕疵。
3、在签署和履行本合同过程中向甲方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和合法有效的。
4、乙方、丙方未隐瞒已经发生或即将发生的有可能影响甲方接受其为债务人、保证人的下列事件:
4.1存在未了结的重大诉讼案件、非诉讼法律纠纷、行政处罚、争议;
4.2存在重大债务及或有负债;
4.3存在尚未披露向第三人担保之情形;
4.4其他业已影响其财务状况及履约能力的情况。
七、各方权利义务
1、在借款期限内,甲方对乙方、丙方的资信情况有知情权,有权对乙方、丙方进行监督、检查,乙方、丙方应积极配合,并及时提供甲方要求的一切资料及信息,并保证所提供文件、资料和信息是真实、完整、准确和合法的。
2、有下列任一事项时,乙方、丙方应当至少提前三十天书面通知甲方:出售、赠与、出租、出借、分割、转移、抵押、质押或以其他方式处分重要资产及全部或部分资产。在本合同项下债权得到全部清偿前,除非得到乙方书面同意,否则不应采取上述行动。
3、乙方、丙方应当在下列事项发生或可能发生之日起____日内书面通知甲方:
3.1资信情况发生变化:乙方、丙方为自然人的,指乙方、丙方所提供的身份情况、居住情况、婚姻情况、收入情况、工作情况、不动产等资产情况、联系方式等发生变更;乙方、丙方为法人的,指乙方、丙方法定代表人、股东、公司经营地址等
甲方(债权人):_______证件种类及证件号码:_______住所:_______联系电话:_______
乙方(债务人):_______证件种类及证件号码:_______地址:_______联系电话:_______
丙方(保证人):_______证件种类及证件号码:_______地址:_______联系电话:_______
日期:_____________
甲方(贷款方)________
乙方(借款方)________
乙方为开发建设项目,特向甲方借款,以中国XX开具的不上网人民币还本付息XX保函作为担保品。双方本着互惠互利的原则,签订如下借款合同:
一、借款金额:五亿元人民币,首单操作伍仟万元人民币。
二、借款保函:不上网人民币还本付息XX保函。
第一条:借款条件
1.用款期限:________年
2.年利率:%
3.一次性贴息:%
4.付款方式:电子汇兑
第二条:借款担保行:由中国XX(以下简称担保XX)担保,担保XX开具不上网《人民币还本付息保函》,版本由乙方接款XX提供,该保函不可撤消、到期无条件保兑,该保函为乙方借款的担保品,甲方为保函受益人,保函期限________年,保函额度为五亿元人民币。
第三条:借款偿还:借款本金和利息由担保XX在借款到期时,无条件将所担保款项全额汇入甲方指定的XX帐户内,甲方退还保函凭证及其他相关文件。
第四条:操作程序:
1.乙方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证书、法人身份证、贷款卡、企业签章确认的还款保函样张及全部项目批文,供甲方款项移动报备之用,甲方同意到项目地操作即视为项目材料审核过关。
2.双方确认本协议后,乙方负责甲方及相关人员的往返差旅费用,甲方所有必要人员应一次到位,不可分期分批到达乙方所在地,甲方向乙方代表出示全套开户资料和有资证明;否则视为甲方违约,甲方责任人赔偿乙方全部损失,本合同履行操作到此终止。
3.甲方到乙方开证行出示可查验的有资凭证,甲方开始核行;核实该XX是否同意为甲乙双方项目借款提供担保并为甲方出具本合同约定的还款保函。核行期间甲方不得要求操作XX在资金进帐前后出具除按本合同规定需出具的保函外的任何签字盖章的文件作为划款依据,不得要求与操作XX作书面会谈记录与行务纪要,不得要求乙方提供银企协议,不得对乙方接款帐户加设权限。本合同约定的不上网还款保函分行不需加签,本次业务仅限于支行操作,不涉及上级行行为,甲方不得向上级行咨询查验。核行未通过则属乙方违约,按本合同
第二项
第六条第2款执行;核行通过操作进入下一程序。
4.乙方开证行立即开出首单伍仟万元的不上网保函(在行长办公室办理,行长和经办人签字,加盖XX公章),甲方同台将伍仟万元款项打入乙方帐户,乙方同时以现金和汇票方式支付一次性贴息和附加费(中介费)核保、开函、转款、付贴息、附加费均不离开双方视线并在同一个工作日内完成,否则,双方再约定下一个工作日按相同程序进行。
5.剩余借款照此分单操作,直至过款结束。乙方操作XX重新开出总额五亿元人民币的不上网还本付息XX保函壹张,在行长办公室办理,行长和经办人签字,加盖XX公章,双方核保无误后交予甲方,甲方将分单操作的保函退给乙方操作XX。
第五条:合同期限:________年。从________年____月____日起到________年____月____日止。
第六条:违约责任: 本合同签署后,任何一方不得违约。否则,守约方有权向违约方索赔损失。
1.甲方责任:
(1)甲方核行时如要求操作XX出具除按本合同约定应出的保函外的任何签章文件,或要求XX作书面会谈记录及行务纪要,或要求乙方提供银企协议,或向上级行咨询查验,或对乙方接款帐户加设权限,均视作甲方违约,导致操作失败应由甲方承担经济责任,并赔偿乙方本次融资的全部损失。
(2)核行通过且乙方操作XX已按约定开出不上网XX保函后24小时内(网络原因除外),甲方未能将资金电子划入乙方帐户,视作甲方违约,并无条件按首单过款保函金额的1%进行赔偿,赔偿给乙方和中介方各50%,并承担相应的法律责任。 上述各项,甲方自愿放弃一切抗辩与反诉权利,并根据产生的责任进程无条件同意在不离开乙方人员视线范围赔付完毕后再离开项目地。
2.乙方责任:
(1)甲方核行时,乙方操作XX未能按本合同约定的核行内容操作,甲方即终止合作。
(2)甲方资金进企业帐户时,乙方操作XX不能开出本合同约定保函进行核保或无法按合同约定和承诺支付贴息及各项附加费,甲方则无条件撤回资金,乙方同时按到位资金总额的1%进行赔偿,赔偿给甲方和中介方各50%,并承担相应的法律责任。 上述各项,乙方自愿放弃一切抗辩与反诉的权利,乙方与操作XX不得对甲方及中介方离开项目地进行任何阻碍,并自愿承担一切责任,与
第三方人员无关。
三、特别约定:
1.本合同所涉及的一次性贴息款、中介费的标准和支付方式,均属甲方、乙方、中介方之间的行为,担保XX对此不得干预和拒绝执行。
2.在履行本合同时,如双方发生争议和纠纷,应尽量协商解决,协商不成可提交有管辖权的人民法院依法裁决。如需诉讼,守约方有权选择属地法院。
3.乙方对中介人等的报酬承诺是本合同不可缺少的有效组成部分。
4.在履行本合同时,甲乙双方任何一方违约,都同中介方无关,中介方不承担任何违约经济及法律责任。
本协议具有一次性不可撤消的法律效力,经甲、乙双方盖章、授权代表人签字后立即生效;本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份。本协议为硬性条款文本,一经双方确认,生效期间不得加以任何改动与协商,直至整个融资个案顺利操作完毕。
甲方(签章)________乙方(签章)________
________年____月____日________年____月
原告王文军,男。
被告李现军,男。
原告王文军与被告李现军借款合同纠纷一案,本院受理后,依法由审判员牛天海独任审判,公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。
原告王文军诉称,20xx年6月10日,被告李现军称自己建厂需要资金,原告借给其现金5万元。后20xx年11月9日,被告再次找到原告借款,又借给其220xx元。两次借款被告均给原告写了借据。但是,原告多次向被告催要,被告一直推诿。故诉求法院判令被告偿还借款,并给付利息。
被告李现军未答辩。
经审理查明的事实与原告王文军所诉一致。
本院认为,被告李现军借原告王文军款,并写有借据,事实清楚,原告要求偿还,本院应予支持。对原告所诉利息,因双方未有约定,本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国合同法》第一百九十六条之规定,判决如下:
被告李现军于本判决生效后10日内偿还原告王文军借款720xx元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费元1600元,由被告李现军负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事
人的人数提出副本,上诉于安阳市中级人民法院。
审判员 牛天海
二一年五月二十五日
书记员 刘卫平
甲方(出让人):
乙方(受让人):
一、标的债权数额
1.1、甲方对 享有的全部债权本金为人民币 万元(小写:¥ 万元),截至 年 月 日的利息为人民币 万元(小写:¥ 万元)。
1.2、甲方同意按照本协议的约定向乙方转让上述债权和担保物权及保证,乙方同意按照本协议的约定从甲方受让债权、为此债权设立的担保物权及保证担保。
二、债权转让对价
2.1、乙方同意以人民币 万元(小写:¥ 万元)受让甲方上述债权。
三、权利与义务
3.1、甲方权利与义务
3.1.1、依法收取乙方支付的债权转让款。
3.1.2、确保所转让的债权的真实、合法、有效、完全有权决定处分该债权,并自愿承担相关法律责任。
3.1.3、根据本协议约定出具本协议项下债权已依法转让给乙方的书面声明和通知。
3.1.4、为乙方依法受让、追收及实现所转让债权提供必要的协助。
3.2、乙方权利与义务
3.2.1、按协议约定的时间和方式向甲方支付债权转让款项。
3.2.2、在依法接受甲方上述债权后,依法行使对债务人的债权及其相关债权担保权利。
3.2.3、在实现债权过程中可以要求并获得甲方必要的协助。
四、债权转移
4.1、在乙方按照协议约定付清全部转让款项之后,甲方即将其享有的对 的债权及为债权设定的抵押和担保权益全部转让给乙方,乙方取代甲方从而成为 新的债权人。
4.2、债权转让通知:甲方在乙方支付全部债权转让款之日起 日内,甲乙双方共同将本协议约定的债权转让事宜通知债务人。(不通知不对债务人生效)
五、债权文件原件和保管与移交
5.1、在乙方根据协议约定支付全部转让款项到共管账户前,债权文件的原件仍然由甲方持有;在乙方按照约定支付全部转让款项到共管账户后,甲方在 日内将甲方持有的债权文件原件移交给乙方,并协助乙方办理有关权利人变更的手续,相关费用由甲方承担。
六、违约责任
6.1、双方同意,如果一方违反其在本协议中所做的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使对方遭受或发生损害、损失等责任,违约方需向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
七、其他
7.1、对本协议所作的任何修改及补充,必须采用书面形式并有各方合法授权代表签署。
7.2、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成,任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
7.3、本协议自双方签字盖章后生效,本协议一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。
7.4、本协议的附件包括:
甲方身份证复印件
乙方身份证复印件
以下无正文双方签字盖章
甲方: 乙方: 住所: 住所: 身份证号: 身份证号: 日期: 日期:
甲方:
乙方:
丙方:
协议签订时间:_____年____月___日协议签订地点:____________________截至_____年____月___日止,甲方欠乙方的债务总计人民币_________万元;丙方欠甲方的债务总计人民币____________万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致,达成如下协议:
一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币__________万元以人民币__________万元的价格转让给乙方,乙方愿意受让此项债权。
二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币__________万元予以抵偿。
三、上述债权转让后,乙方取代甲方享有对丙方人民币__________万元的债权,享有规定的债权人的相关权利,丙方直接向乙方偿还债务,承担法律规定的债务人的相关义务。
四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。
五、经上述债权转让和债权抵偿后,甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币__________万元,乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币____ ___万元,抵消后乙方享有对丙方人民币__ ____万元的债权。
六、本协议的未尽事宜,依《中华人民共和国》之规定。
七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。
八、本协议一式叁份 ,甲、乙。丙三方各执壹份。
甲方:_______________
乙方:_______________
丙方:_______________
年 月 日
本协议由下列各方于____年____月____日在____省____市签订:
A 有限公司(下简称“A 公司”),一家依照中国法律设立并存续的有限责任公司,其法定地址在:____省____市____路____号;
B 有限公司(下简称“B 公司”),一家依照中国法律设立并存续的有限责任公司,其法定地址在:____省____市____路____号;
C 厂,一家依照中国法律设立并存续的国有企业,其法定地址在:____省____市____路____号;以上实体单称时称为“一方”,合称时称为“各方”。
序言
鉴于:A 公司、××××股份有限公司(下简称“股份公司”)和C 厂于____年____月____日签订《债务承担协议》,约定由C 厂承担股份公司因回购股份而形成的对其发起人A 公司价值人民币____万元的负债,A 公司由此成为C 厂的债权人;
鉴于:A 公司拟转让其对C 厂的上述债权(下简称“债权”),B 公司拟受让该等债权; 故此,各方约定如下:
第一条债权转让
1.1 A 公司同意按本协议的条款和条件向B 公司转让债权,B 公司同意按本协议的条款和条件从A 公司受让债权。
1.2 各方同意,本协议项下的债权转让是无偿的,A 公司不会就此向B 公司收取任何对价。
1.3 C 厂同意在债权转让完成后向B 公司偿还债务,该等债务包括本金(人民币____万元)和利息。
1.4 C 厂向B 公司偿债的方式和期限如下:
1.4.1 还款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.4.2 ____年____月____日之前向B 公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率____% );____年____月____日之前向B 公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率____% )。
上述期限为C 厂向B 公司付款的期限。如由于不可归责于C 厂的原因导致B 公司未能及时收到上述款项,C 厂不承担任何责任。此外,B 公司收到C 厂的付款后,应依法向其开具发票。
第二条陈述、保证和承诺
2.1 A 公司承诺并保证:
2.1.1 其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
2.1.2 其转让的债权系合法、有效的债权。
2.2 B 公司承诺并保证:
2.2.1 其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
2.2.2 其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
2.3 C 厂承诺并保证:
2.3.1 其依法设立并有效存续;
2.3.2 其自愿并有能力按照本协议约定向B 公司清偿上述债务,并愿意以其拥有的____平方米的房产所有权作为向B 公司履约的担保,担保协议由双方另行签定。
第三条违约责任
3.1 各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/ 或责任,违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。
第四条生效
4.1 本协议于各方授权代表签署后生效。
第五条适用法律
5.1 本协议的订立、生效与解释均适用中国法律。
第六条其他规定
6.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
6.2 本协议构成各方有关本协议主题事项所达成的全部协议和谅解,并取代各方之间以前就该等事项达成的协议、谅解和/ 或安排。
6.3 在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.4 本协议以中文书就,一式三份,A 公司、B 公司和C 厂各执一份,具有同等效力。 本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议,以昭信守。
A 公司(公章) B公司(公章)
授权代表:__________授权代表:__________
C 厂(公章)
授权代表:____________________
借款人(全称):____________
贷款人(全称):____________
担保人(全称):____________
根据国家有关法律法规,各方当事人经协商一致,订立本合同。
借款
第一条借款
借款金额(大写):____________人民币
借款用途:____________
借款期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
借款利率:____________按以下方式确定:____________
固定利率
借款利率为月利率______%。
本合同记载的借款金额、借款期限、利率等与借款凭证记载不一致时,以借款凭证记载为准。借款凭证为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第二条先决条件
未满足下列条件之一的,贷款人有权不提供本合同项下借款:____________
担保人取得本合同担保所需的合法有效授权。
借款人、担保人根据贷款人要求提供有关文件、资料、单据并办妥相关手续。
本合同项下借款有抵押、质押担保的,有关登记、交付、保险等法律手续已按贷款人要求办妥且该担保物权、保险持续有效。
借款人、担保人、担保物未出现影响借款安全的重大不利情形。
第三条划款方式
贷款人依据本合同约定将上述借款金额以现金方式交付于借款人。
第四条还款
借款人与贷款人约定按以下______方式还本付息:____________
按(月/季)结息,到期还本。结息日为每(月/季末月)的_______日。借款人须于每一结息日结息。如借款本金的最后一次偿还日不在结息日,则未付利息应利随本清。
实施利随本清,到期一次性归还借款本息。
贷款人与借款人任意一方提出调整还款计划的,须在下一个还款日到来之前五个工作日内通知对方。经双方当事人协商达成一致后制定新的还款计划。
第五条提前还款
借款人提前还款,应征得贷款人书面同意。贷款人同意借款人提前还款的,借款人在还款时对提前还款部分按照实际借款期限和本合同约定利率支付利息,并按提前还款金额的百分之(大写)支付补偿金。
第六条借款人的权利和义务
按照本合同的约定取得和使用借款。
按时足额还本付息。
按贷款人要求如实提供与本合同项下借款有关的文件、资料和单据。
借款人: (下简称甲方) 法人代表:
贷款人: (下简称乙方) 身份证号:
一、借款金额: 元(大写:人民币 拾 万元整)。
二、借款期限:从________年____月____日至________年____月____日止,借款期限为________年。借款到期后如双方无异议,则本借款合同自动延期________年。
三、借款利率及计收方法:
1、借款利息为年息 ,以甲方收到借款日计算利息。
2、到期一次性还本付息。
四、借款用途:本借款限于用于甲方生产经营项目,必须专款专用,未经乙方同意,甲方不得挪作他用。
五、借款偿还:
1、如甲方不能按期还款,最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请,届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。
2、如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请,借款利息按实际借款天数计算利息。
六、违约和违约处理:
(一)下列情况均属甲方违约:
1、甲方未能按合同计划用款和还本付息。
2、未经乙方同意改变借款用途或挪作他用。
3、甲方违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况,乙方有权采取下列措施:
1、对违约部分贷款加收最高不超过 罚息。
2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。
七、合同生效:本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份,双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
借款人(甲方):(盖章)
贷款人(乙方):
甲方代表签字:
乙方签字:
签约日期:________年____月____日
甲方(借款人):
身份证号:
乙方(贷款人):
身份证号:
为明确责任,恪守信用,在双方自愿、平等协商情况下,特订立本合同,以期共同遵守。
一、借款金额(大写): 元人民币,小写 元人民币。
二、借款用途:
借款人因 需要,急需一笔资金。
三、借款利率: ,利随本清。如遇国家调整利率,按新规定计算。
四、借款期限为________年,即从合同签订之日至________年____月____日止。
五、借款方式:
签订本合同后,乙方应在____日之内将借款放出,转入甲方提供的银行账户。甲方银行账户为: ,开户银行为 ,开户人为 。
五、还款方式:
1、甲方应在合同规定的时间内还款,并转入乙方提供的银行账户。乙方银行账户为: ,开户银行为, ,开户人为 。
2、甲方可以在借款期限内一次性还款,也可以在借款期限内分批还款。
3、乙方银行账户如有变更,应及时告知甲方。
六、保证条款:
1、甲方应按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用。如甲方不按照合同规定的用途使用借款,乙方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行当期规定的五年以上贷款利率加收罚息。
2、甲方必须按合同规定的`期限还本付息。如到期不能归还贷款,乙方有权对甲方的不动产、银行资产等进行处理,并按银行当期规定的五年以上贷款利率加收罚息(如经双方协商一致,同意延期还款的除外)。
3、双方不再另行签订借据和收据,以银行转账的记录作为借款、还款到账的依据。
七、争议解决方式:
协商解决。协商不成,可以向乙方所在的人民法院起诉。
八、合同份数及生效:
本合同经双方签字后生效。本合同共壹页,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: (签名)
乙方: (签名)
日期:
甲方(出借人):____________,身份证号:____________________________
住址:________________________________,联系电话:_________________
乙方(借款人):____________,身份证号:____________________________
住址:________________________________,联系电话:_________________
丙方(保证人):____________,身份证号:____________________________
住址:________________________________,联系电话:_________________
乙方因周转资金需要向甲方借款,丙方作为保证人同意为上述借款提供连带责任保证。就借款以及保证事宜,三方签订如下协议:
一、借款本金人民币___万元(大写:___元整)。上述款项已经由甲方全额支付给了乙方,乙方确认已经收到。
二、借款期限:共计___个月,自_____年__月__日起至_____年__月__日止。
三、借款利率为中国人民银行同类贷款利率的四倍。利息按月结算,乙方应当于每月1日之前将上月利息支付给甲方,最后一期利随本清。
四、乙方逾期支付本金或者利息的,逾期支付部分按照本协议约定的借款利率的1.5倍支付违约金。
五、丙方同意提供连带责任保证,当乙方不履行债务时,丙方将无条件向甲方偿还乙方全部债务,包括本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,且本协议有关条款无效不影响本保证条款的效力。
六、因履行本协议而相互发出的所有通知均应按照本协议所列明的地址以专人、邮寄等方式送达。专人送达的,受送达人签收视为送达;邮寄送达的,自邮寄之日起第五日视为送达(即使出现无人签收或者拒绝签收也视为送达)。
七、因本协议产生的争议应当由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。
八、协议三方均同意由见证人___对本协议签署过程进行见证。
九、本协议一式三份,三方各执一份。
甲方:乙方:丙方:
协议签署日期:_____年__月__日,签署地点:甘肃省兰州市城关区
见证人:___,签署日期:_____年__月__日(见证人声明:该协议系甲乙丙三方在见证人面前签字、按指印,各方签字、指印真实有效)
借款人(以下称甲方):
贷款人(以下称乙方):
担保人(以下称丙方):
甲方因原因,不能如期偿年第号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。
甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据年第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款其中(大写)应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日,上述贷款的余额为(大写)整,现约定延期到______年______月______日清偿。具体还款计划如下:
二、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际原本息和的基础上,额外增加月息‰
三、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按借款合同约定的条款执行。
四、当事人商定的其它事项:
五、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
六、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:______
乙方:______
丙方:______
20__年__月__日
合同各方当事人本着平等自愿、协商一致的基本原则,就乙方向甲方借款事宜达成如下协议,共同遵守:
一、借款金额和期限
1、乙方向甲方借款人民币(大写),自________年____月____日起至________年____月____日止,期限为。本合同项下的借款期限起止日与划款凭证记载起止日不一致时,以放款时的划款凭证所记载实际起止日为准。还款时间以还款当天17:00为准,如超过当天17:00,则视为
第二天还款。如遇节假日,乙方可以选择该节假日前一个工作日还款;或可以选择顺延至该节假日后
第一个工作日,同时按本合同约定利率补足顺延时间的利息,利息按天计算。
2、本合同项下借款用途为:________。乙方不得将本合同项下借款资金用于有价证券、期货等方面的投机经营及股本权益性投资,不得用于其他国家法律法规明令禁止的领域;未经甲方书面同意,乙方不得擅自改变借款用途或将借款挪作他用。
二、借款支付方式乙方指定甲方或甲方的委托人将借款划付至如下帐户:_____________________开户行:_____________________户名:_____________________账号:_____________________
三、借款利率及利息支付方式利息计算时间从甲方实际划付款项之日起至借款归还至甲方划款账户之日止,利率为。每月1号前支付利息一次,不足一个月,在归还本金之日将本金和利息一并付清。
四、违约责任
1、乙方应于________年____月____日之前归还甲方借款。如乙方未按约定期限(含甲方单方面宣布提前到期)还款,则乙方构成违约,每逾期____日,乙方按逾期还款金额千分之二承担罚息。
2、在乙方未还清上述欠款前或还款期限届满之前,甲方认为乙方发生可能或实际影响或损害甲方在本协议项下的权益的行为或和事实,甲方有权单方面宣布本协议提前到期并要求乙方立即提前偿还全部借款,而无须为正当行使上述权利所引致乙方的任何损失负责。
五、保证部分
1、保证担保的范围:丙方就本合同项下乙方所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害违约金以及甲方实现债权而发生的的全部费用承担保证责任。
2、甲方实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、财产或证据保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、调查取证费、律师费、差旅费等。
3、保证期限:保证期限为本合同债务履行期限届满之日起两年。保证期限内,甲乙双方就借款期限延长的,丙方自愿就延长期间的债务继续承担保证责任而无需另行签订书面的保证合同和或保证条款。保证期间内,甲方依法将其债权转让给第三人的,丙方自愿在原保证的范围内继续承担保证责任而无需另行签订书面的保证合同和或保证条款。
4、保证方式:本合同项下的保证方式为无限连带责任保证,若保证人为多人的,各保证人之间共同承担无限连带保证责任。
六、乙方、丙方的陈述与保证
1、乙方、丙方是独立民事主体,具备所有必要的权利能力和行为能力,能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。
2、签署和履行本合同是真实的意思表示,并经过所有必须的同意、批准及授权,不存在任何法律上的瑕疵。
3、在签署和履行本合同过程中向甲方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和合法有效的。
4、乙方、丙方未隐瞒已经发生或即将发生的有可能影响甲方接受其为债务人、保证人的下列事件:
存在未了结的重大诉讼案件、非诉讼法律纠纷、行政处罚、争议;
存在重大债务及或有负债;
存在尚未披露向第三人担保之情形;
其他业已影响其财务状况及履约能力的情况。
七、各方权利义务
1、在借款期限内,甲方对乙方、丙方的资信情况有知情权,有权对乙方、丙方进行监督、检查,乙方、丙方应积极配合,并及时提供甲方要求的一切资料及信息,并保证所提供文件、资料和信息是真实、完整、准确和合法的。
2、有下列任一事项时,乙方、丙方应当至少提前三十天书面通知甲方:出售、赠与、出租、出借、分割、转移、抵押、质押或以其他方式处分重要资产及全部或部分资产。在本合同项下债权得到全部清偿前,除非得到乙方书面同意,否则不应采取上述行动。
3、乙方、丙方应当在下列事项发生或可能发生之日起____日内书面通知甲方:
资信情况发生变化:乙方、丙方为自然人的,指乙方、丙方所提供的身份情况、居住情况、婚姻情况、收入情况、工作情况、不动产等资产情况、联系方式等发生变更;乙方、丙方为法人的,指乙方、丙方法定代表人、股东、公司经营地址等
甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上,为明确责任、恪守信用签订本合同,并保证共同遵守执行:
二、借款期限:从 20xx 年 6 月 1 日至 20xx 年 5 月 31 日止,借款期限为 1 年。
三、借款利息计算: 以20xx00为本金,每月两分利计算 ;利息的支付时间为每月最后一天之前。如以20xx年6月为例,6月利息4000元,乙方将于20xx年6月30日前打入甲方指定账户。
乙方保证本借款限用于其生产经营项目,未经甲方同意,不得挪作他用。
1、乙方应按照本合同约定于借款到期日向甲方返还借款本金,并按照本合同约定及时向甲方支付利息;
2、如乙方未依照本合同向甲方履行还款义务的,甲方有权要求甲方承担违约责任,包括乙方依约应支付的违约金、以及甲方实现债权的所有费用(包括调查取证费、交通差旅费、诉讼费及律师费等);
3、乙方同意将自有车辆抵押给甲方作为抵押物,具体事项以双方另行签署的《机动车辆抵押合同》为准。
乙方未能依照本合同约定返还借款本金或未能依照约定支付借款利息的,即为违约,每逾期一日,应向甲方支付未返还金额或未支付利息金额 %的违约金。
甲乙双方同意,如因本合同发生任何争议,双方应首先友好协商解决。协商不成的,提交甲方住所地人民法院管辖。
1、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
2、本合同在一式两份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
3、《机动车辆抵押合同》与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
以下是一些关于“承转合同”的相关信息,欢迎您浏览本网页。随着法律法规的日益完善,签署合同对于维持人们正常的社会经济活动尤为关键。合同签署也是一种有效的保护当事人利益的手段。...
伴随着社会的不断发展和进步,合约的存在可以防止不合理的请求。你有没有了解过合同呢?经过认真整理励志的句子为你编辑了三方合同相关的案例资料,欢迎阅读,希望大家能够喜欢!...
随着社会法制观念的日益增强,双方当事人签订的合同,是指达成一致的条款并在文书上签字。那么,如何撰写一份高质量的合同文件呢?本文旨在探讨“电子合同书”背后的故事。请跟随我们,欢迎阅读,相信对大家有所裨益!...
随着人们的教育质量的提升,范文需要我们不断地积累,独具匠心的范文更能受到大家的关注,你是否在寻找一些可参考的范文呢?下面由小编帮大家编辑的《学校保安合同》,或许你能从中找到需要的内容。 甲方: 乙方: 法定代表人: 居民身份证号码: 甲方因安全工作需要,决定聘用乙方担任学校安全保卫工作。根据《中...
感谢您提出的要求栏目小编为您找到了一篇合适的“借款合同标准”。为了保障我们的权益,合同可以有效地保护我们的合法权益免受侵犯。签订合同是对双方权利和义务进行最好规范的方式。感谢您阅读本网站,希望我们的服务能够满足您的需求!...
栏目小编整理了以下有关“保姆雇佣合同”的内容供您参考。在广大人民群众法律意识的普遍提高的今天,合同便是维权的主要依据。是否签订合作合同也是判断一个企业是否正规的一个条件。希望我的分享可以帮助到您让您可以更好地应对挑战和困难!...
一份完整有效的合同怎么写起草?当代社会,人们越来越注重公平正义。合同能够维护合作双方之间的公平。下面这篇关于“咨询服务合同”的内容是本人整理的,欢迎大家阅读,但请注意仅供参考之用途!...
我刚刚看过一篇关于“全国总代理合同”的文章,内容非常震撼人心。希望您能在这里找到自己喜欢的阅读材料,并掌握一些阅读技巧。如今,人们越来越重视法律的作用,合同在我们的工作中起着重要的作用。合同的签订是合同成立的基础和前提。...