励志的句子合同：精选文章“电梯合同”将为您展示更多有关知识和见解，我们鼓励您多留意我们网站的更新以获取最新信息。随着人民群众法律意识的普遍提高，人们愈发意识到合同的重要性。签订了合同就意味着双方的意见达成了一致。

电梯合同 篇1

一、招标前的准备

、每层的户数和总户数；

电梯的速度和控制方式。这个属于电梯公司专业，同时一般也是免费的。

二、开标时的注意事项

1、报价是否完全包括了招标的范围；

2、是否直接代理，有些属于厂家直接投标，但有些属于代理公司投标；

3、安装单位：原厂还是另行委托安装。

三、具体的参数说明

这里以某个项目为例，共需要3部电梯，其中1号梯为消防电梯。黑色部门为特殊说明部分。

（一） 规格和技术要求：

1、客运电梯参数要求

基本要求：

额定载重量：

速度：

停靠站层：

主机驱动：无齿轮曳引驱动（目前有齿技术因为磨损大、维修率高，基本已经淘汰）

控制系统：全电脑模块化控制技术（电脑板、变频器要求进口）

操作方向：1-3#群控系统

门机系统：交流变频变压调速

称重装置：电子连续称重，精度≤1%

运行导轨：实心导轨

电源标准：拖动电源（交流三相

照明电源（交流三相

电梯装潢：

开门方式及尺寸：自动双扇中分

轿厢尺寸及材料（包括轿厢壁、轿厢门、梯厅门、门套）：

轿厢门槛：模压硬质铝

轿厢天花板型号：

轿厢地面：大理石地板

轿厢操纵盘及显示：不锈钢操纵盘，液晶显示（单机或二合一）

通讯及监控：预留内部电话的隐含话机及监控装置

门保护：三维光幕门保护（≥（门保护有触摸式和光幕式）

平层精度： ≤±5mm

噪单指标：轿厢≤开关门≤机房≤75dB

2、基本功能

（

（2） 有/无司机服务

（3） 反向指令自动消除

（4） 保持开门的自动控制

（5） 开关门按钮的自动操作

（6） 轿内应急照明

（7） 重复开门

（8） 检修运行

（9） 自动报警

（ 失速保护

（ 门锁保护

（ 消防紧急返回

（ 自动停止轿厢照明、通风装置

（ 超载保护

（ 满载直驶功能

（ 语音报站功能

（ 故障自测功能

（ 其他标准功能

（二） 其他要求：

1、工程质量及工期要求

（1）提供的设备

提供的电须包括以下工作服务但不仅限于以下：

A、投标商在投标时根据项目的初步设计尺寸，按使用单位的需要完成设备的具体设计；

B、提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

C、按使用单位认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

D、设备运输到使用单位建设工地后，负责卸货、放置并保管。

（2）设备安装和调试

投标人需按使用单位的要求和认可，负责设备就位、安装和调试及试运行，使用单位除提供安装所需的水电、设备存放场地外，设备装卸、安装调试及其他所需费用全部包括在投标报价内。

（3）设备安装验收合格前，设备保护由投标人负责。

（4）规格和技术要求只对电梯作原则性要求，投标人有责任对电梯设计符合技术规范及标准负责。

（5）合同签订后须提交下列所有文件：

A、使用单位与中标方签合同后，投标人须按项目进度要求提供下列资料：

ａ、系统图；

ｂ、井道尺寸剖面图；

ｃ、设计图；

ｄ、布置方案图；

ｅ、电路图；

ｆ、接线图；

ｇ、装配图；

使用单位认为有必要提供的其他文件和技术资料。

B、设计图纸要求

图纸一式六份需交使用单位审查并认可。如果有任何图纸未被认可，须由投标人按使用单位建议做好修改，并再次送审直到认可并承担所有费用。

C、图纸审查包括：

ａ、所有对土建的建议和要求需符合使用的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。所有对土建工程的建议和要求须送交使用单位审查，以便审查有效。

ｂ、主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

ｃ、与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例：防火系统、电气设备、监控、电话等）。

ｄ、设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线路混淆。

ｅ、主要设备的外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。

ｆ、主要设备的电源负荷和通风降温要求。

ｇ、标明电梯机房和底坑的剖面及尺寸。

（6）投标人须在完成合同范围的安装和调工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（控制、操作和维护手册一式六份，以便于使单位和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料：

a、 有设备规格和详细操作说明。

b、 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图、电路图、调试资料和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法，所有资料均应为中文。

c、 例行维修保养项目和期限的'建议。

d、 紧急安全措施的建议。

e、 紧急维修中心电话号码、地址、维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，投标人须提交一式六份各式报告给使用单位。

2、技术支持与培训

（1）中标方须在中标后指派专人与使用单位进行联络，并对建设项目的全过程中提供电梯方面的技术支持。

（维修人员及操作人员各一名进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（3）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

（4）技术培训费用应包含在投标总价中。

3、需要完成的工作

（1）项目土建设计的协助

①、 提供相关资料和图纸。

②、 协助使用单位和设计单位完善电梯井道、机房和底坑的相关设计。

（安装

①、安装工作

投标人对安装、调试、试运行等负责，直到拿到质监部门和技术监督局的验收证书，验收费用包括在总价中。

②、安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由使用单位认可。

③、安装期

安装计划及进度由投标人和使用单位共同协商后安排，确保该项目正常投入使用前，电梯验收通过并移交使用单位。

④、设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修保养，并符合有关规定。

⑤、沟槽与通道

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽的通道，必须与混凝土一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交使用单位和设计单位认可。

⑥、安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从使用单位和监理单位的管理及检查，中标方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。使用单位保留有变更人员的力。

⑦、认可

设备安装须经有关部门取得认可，中标方有责任提供相关的认可文件及证书。

⑧、保证设备起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标方负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安装作业要求；若需使用土建承包方提供的设施并增加其成本费用的，由中标方另行支付所需增加的费用。

⑨、完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到使用单位的认可。

（3）测试和试运行

①、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

②、程序和表格

中标方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给使用单位。

③、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

④、试运行

设备试运行应在有关部门及使用单位人员的监督下进行。

4、售后服务要求：

（1）地区须设有维修点，需提供24小时服务，以处理所有的维修服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应使用单位维修需求。

（使用单位接受并使用之日算起。

（调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

（4）质保期内负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障并承担所有相关费用。

（5）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得使用单位的同意。

（6）修好后，中标方需一式两份报告给使用单位，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（安装问题产生的不良后果和损失由中标方负责。

（8）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本，其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容：

A、服务范围

B、服务期

C、服务内容（备品备件清单和单件报价清单）

D、服务费（大包、小包分别报价）

E、不负责的内容

F、其他

G、使用单位保留是否签此合同的权力

5、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。供方需在质保期后的5年内按出厂价优惠5%的价格提供零部件。

6、检验和维修设备及工具

（1）须免费提供足够的检修设备。推荐的检修设备在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

（单相、三线，并能在±7%的电压差下正常运行。

电梯维保合同有哪些注意事项

签定合同之前，给对方发一个函，要求对方把电梯修理完毕，并且通过验收后，方可签定合同，而合同签定之前，如果发生任何意外，由电梯厂家负责。

这一项别指望了，首先，修理可以，你们要掏钱，但是发生意外由电梯厂家负责基本上是不可能的，最简单会以维修为理由把电梯停掉，（如果维修金额够高，看在钱的份上有的公司会变通的，哈哈）

教你最简单的一招就是，在维保合同里加上一个条款，就是允计一个月故障次数为几次（人为除外），超过这几次可以拒付或少付当月的维修款，看你这电梯情况，可以分为两阶段，前半年，允许的故障次数多一点，后半年少一点（懂保养的公司经过调整会降低很高故障率的，当然控制系统的故障就很难了）

物业电梯维修谁来承担

1、电梯是属于建筑的附属设施，所以维修电梯产生的费用应该由公共维修基金支付，也就是由物业服务公司承担。

2、《民法典》第七十六条　下列事项由业主共同决定：

（1）制定和修改业主大会议事规则；

（2）制定和修改建筑物及其附属设施的管理规约；

（3）选举业主委员会或者更换业主委员会成员；

（4）选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人；

（5）筹集和使用建筑物及其附属设施的维修资金；

（重建建筑物及其附属设施；

（7）有关共有和共同管理权利的其他重大事项。

电梯费用谁来承担

1、一般不应该有施工方承担。电梯年检费都是电梯使用方支付，也就是物业公司或者电梯所有人。

免费更换，并不包括电梯年检费。一般的免保合同不包括电梯年检费用，建议你查看合同，比如物业和开发商的合同，开发商和电梯公司电梯采购合同。

改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。电梯的维护保养单位对其维护保养的电梯的安全性能负责。当电梯在运行中发生故障，如门不能打开、停止运行等等，负责日常维护保养的单位接到信息后，必须立即赶赴现场，正确进行救援和修复。

电梯合同 篇2

业主方，

施工总承包方，

电梯安装方，

依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议，

第一条 业主单位，

工程名称，

第二条 施工单位，

施工总承包方责任人， 电话，

安全生产管理人员， 电话，

第三条 电梯安装公司，

电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员，

电梯安装方现场负责人， 电话，

安全生产管理人员， 电话，

说明，电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。

第四条 业主方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。

3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。

第五条 施工总承包方的责任和义务

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、按工程要求达到移交标准，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。

3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。

4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。

5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。

6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。

7、施工总承包方不能在楼层中进行冲水，如因冲水对电梯造成损害及其他问题，由施工总承包方负责。

第六条 电梯安装方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负主要责任。

3、电梯安装方进入施工现场后，必须坚持“安全第一预防为主”的方针。电梯安装方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报;生产安全事故发生后，电梯安装方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方，不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方，不得对事故隐瞒不报。

4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案。

5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经政府安检部门检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。

7、根据工程特点，在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

8、施工过程中，对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现;对打开的电梯井口，要及时做好安装防护，以防发生意外。

9、电梯安装方施工现场的控制，由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。

10、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对业主方单位签发的安全检查整改通知书，应无条件进行整改。

11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。

12、电梯安装方向施工总承包方按照每个施工区缴纳保证金，金额为每个区(C、D、E)3000元。电梯安装工程结束后，业主和施工总承包方根据电梯安装方现场安全管理情况进行返还。

第七条 其他

1、本合同签订后，未经三方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动;工程施工结束以后，本合同也一同解除。

3、合同履行过程中发生争议时，三方应协商解决;如果协商不成，三方均可以向仲裁机构申请仲裁。

4、本合同自签订之日起生效，一式三份，三方各执一份。

业主方，

施工总承包方，

电梯安装方，

日期， 年 月 日

电梯合同 篇3

甲方： （ 使用方）

乙方： （ 出租方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合本工程实际情况；就乙方租赁叁台施工升降机给甲方使用事宜，在互助互利的基础上，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程项目信息

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑高度：31.9米

二、租赁设备信息

1、租用设备类型：施工升降机

2、规格型号：

3、生产厂家：

4、产权备案号：

5、出厂日期：

6、施工升降机安装位置由甲方定，高度满足甲方施工要求。

三、租赁期限

1、暂定为 6个月，超过 6个月按实际使用天数计算。

2、租期计算方式：从苏州市或省级检测部门检测验收合格后交甲方使用日期开始起算。

四、 乙方安全生产责任

1、乙方提供设备的约定

（1）须有起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在建设主管部门办理产权登记等；

（2）明确属国家淘汰或者禁止使用的、超过安全技术标准或者制造厂家的使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的、没有完整安全技术档案的、没有齐全有效的安全保护装置的设备不得出租、使用。

2、乙方应向甲方提供的设备技术档案技术档案包括：

（1）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；

（2）定期检验报告、定期自行检查记录。定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；

（3）历次安装验收资料；

（4）以上技术档案资料应复印加盖公章后交甲方项目部，并以“一机一档”的方式保管，以备查阅。

3、乙方对机械设备维修与保养规定

（1）设备租赁期问，维修与保养由乙方负责或乙方委托有资质单位进行，保证施工升降机运行中安全保护装置灵敏、可靠；保持良好的适用状态；机械干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。

（2）乙方应认真实施维修、保养制度，详见《施工升降机维修和保养规章制度》。每月维护保养不得少于2次（维护保养后经甲方机管签字）。

（3）乙方应按照有关规定定期对机械设备管理进行检查，检查记录签字并存档。

（4）当机械发生故障，甲方应立即通知乙方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用阶段内，维修时间超过24小时，扣除当月4％台班费。

（5）因机械故障所引发的事故及损害由乙方承担相关责任。

五、甲方安全生产责任

1、合同签定之后，甲方根据乙方提供施工升降机图纸、数据制作基础。并且做好基础验收资料及隐蔽验收资料，经相关单位签字盖章。

2、装拆期间，配合协调乙方安装、拆卸时现场安全防护工作。

3、进场施工升降机设备及附件、工具的'所有权属乙方、未征得乙方同意，甲方不得指派任何人员动用、操作该设备，否则，甲方将承担相关责任。

4设备安装完毕后，甲方应当组织出租、安装、监理等有关部门单位进行验收；未经验收或者验收不合格的不得使用；

5、甲方应当自设备验收合格之日起30 日内，将设备验收资料、设备安全管理制度、特种作业人员名单等，向建设主管部门办理设备使用登记备案。登记标志置于设备的显著位置；

6、根据不同施工阶段、周围环境以及季节气候的变化，对设备采取相应的安全防护措施；

7、制定设备生产安全事故应急救援预案；

8、在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；甲方保证在使用过程中严禁班组空中丢物，如丢物造成损失由甲方负责赔偿。

9、设置相应的设备管理机构或者配置专职的设备管理人员；

10、制定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；

11、设备出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用；

六、机械特种作业（操作）人员管理规定

1、施工升降机特种作业人员由乙方负责，乙方应当配备起重施工升降机司机。（注：在机械验收前，乙方的施工升降机司机必须到达现场。）

2、施工升降机司机人员应具有特种作业操作证、熟知和遵守设备性能及运载方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求，遵守甲方规章制度，按时上班，不迟到、不早退、司机每天工作10小时，具体每天上班时问由甲方安排，如上班超过10小时，特殊情况根据甲方施工需要。

3、乙方应确保甲方作业班次要求，保证在施工升降机司机在国家法定的范围满足施工需要。施工升降机司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，保证随叫随到，优质服务。

4、乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配 合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。在操作过程中严格按照《施工升降机工安全操作规程》进行。（详见附件：施工升降机工安全操作规程）

5、乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用品。

6、乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对司机进行定期体检。

7、甲方对乙方配备的司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。

8、乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

9、禁止行为

1）、未经乙方授权；甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

2）、在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同；由此造成的甲方的损失由乙方承担，如果甲方拖欠乙方租金时间过长，乙方有权停止开机。

七、 合同价款及价款方式

1、设备进出场费/台(含进出场费、安装拆除费、零星材料费、基础件、报验备案费、检测费、装拆及运输事故保险费等费用)，该费用与租金无关，不发生重合；

2、人货电梯租金每月（大写）：/台，(含设备及附；料的使用费用、爬升及安装、设备维护维修费用和保养；

3、人货电梯司机每月工资由乙方负责；

4、人货电梯租金以甲、乙双方签定的启用确认书的时间

八、 租赁价款支付方式

1、进出场费支付：甲方凭甲方开具的收据，在 年 月 日向乙方支付进场费 元/台人民币整后，乙方必须保证在甲方规定的时间将基础预埋件运至工地。人货电梯安装完成后支付剩余进出场费/台人民币整。若未及时支付进场费，后期被延误的后果不由乙方承担。

2、费用支付

3、因不可抗力事件造成设备停用的，设备损失费用由乙方自行承担。

九、其他事项

1、施工中；因设计或建设单位导致使用需求改变；须提前一周通知乙方，费用由双方商议。

2、机械设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，机械附件由甲方保管。如在工地丢失；甲方负责赔偿。 乙方机械配件及材料进场后如需要离开工地必须有甲方放行条经甲方保安检查后才能离开，否则造成一切损失甲方概不负责。

3、乙方必须服从配合甲方关于创建苏州市文明安全工地过程中的各项要求及接受甲方及上级主管部门的检查，并在内整改安全隐患。

十、本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就施工升降机租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效，在机械拆除及付清所有款项后，本合同自然失效。

十二、本合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议；双方应当协商解决。如协商不成可向吴江区人民法院起诉。

十三、本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：单位名称（章）

乙方：单位名称（章）

法人代表（代表人）：

法人代表（代表人）

联系电话：

联系电话：

合同订立时间： 年 月 日

电梯合同 篇4

二手房交易税费有哪些：

二手房交易税费是本田第三财季净利润增长27%指在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的jeep4x4报价及图片差价获得的美媒：迪士尼想靠“大裁员+拍续集”挽回流失观众收入。二手房交易税费主要包括契税、营业税、个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税等八种，其中常见且额度较大的时隔近9年 茅台集团再增持贵州茅台为契税、营业税、个人所得税等三大类。

二手房交易税费新政策：

不满五年的瑞麒g5为什么那么贬值二手房交易税费

五年以上二手房交易税费

二手房交易税费怎么算：

1、契税(买房缴纳)：

a普通住宅：90平米以下1%;90-140平米。

2、营业税(卖方缴纳)：

普 宅：五年内全额的早餐加个牛油果帮助减肚子() ，满五年免征。

3、个人所得税(卖方缴纳)：

5年以上普通住宅免缴纳;

5年以下：

普通住宅2年之内：{售房收入-购房总额-( 营业税+城建税+教育费附加税+印花税)}×20%;

2年以上(含)5年以下的华控赛格涉嫌信披违规 遭证监会立案调查普通住宅：(售房收入-购房总额-印花税)×20%。

出售公房：5年之内， (售房收入-经济房价款-土地出让金-合理费用)×20%，其中经济房价款=建筑面积×4000元/平方米，土地出让金=1560元/平方米×1%×建筑面积。

4、印花税：买卖双方各缴纳房价款的投资虚拟货币血亏后，培训机构班主任诈骗家长数十万被判刑，住宅暂时免征。

7、土地增值税(卖方缴纳)：

房屋产权取得满五年的夏立言冀两岸青年企业家共享机遇共创未来免征，未超过五年的雾里看花？美联储留悬念，投资者心里慌按房价1%预缴纳，按照超率累进税率计算，多退少补。

8、地方附加税：按各个城市的华晨宝马523li报价相关条例而定。

二手房交易税费计算器：

名词解释：

普通住宅：住宅小区建筑容积率在(含)以上、单套建筑面积在140(含)平方米以下(在120平方米基础上上浮)、实际成交价低于同级别土地上住房平均交易价格倍以下。

非普通住宅：1住宅小区建筑容积率在  以下(不含 );单套建筑面积在 140 平方米以上(含140 平方米);实际成交价格高于该区市场指导价  倍以上(不含  倍)。

经济适用房：已经列入国家计划,由城市政府组织房地产开发企业或者集资建房单位建造,以微利价向城镇中低收入家庭出售的菱悦v5车价格及图片住房。

契税：以所有权发生转移变动的丰田凯美瑞多少钱不动产为征税对象,向产权承受人征收的无论最终人选是谁 日本新央行行长仍有“三座大山”要翻一种财产税。

电梯合同 篇5

观光电梯拆除、安装安全协议书

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称甲方）

1.工程项目名称：观光电梯拆除移位安装工程 2.工程范围：室内观光电梯拆除、安装。3.工程地址：

为确保在观光电梯拆除、移位安装施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议： 一.甲方责任

1.建立健全电梯设备拆除、安装过程中安全管理制度和设备技术档案 2.监督、控制乙方施工过程中的安全 3.制定电梯事故应急措施和救援预案

4.设置安全管理人员，情况紧急时可以停止乙方的施工。二.乙方责任

1.必须认真对本单位电梯施工人员进行安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2.必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和拆除、安装标准执行，严禁违章作业。

3.在电梯拆除、安装中应按国家及地方安全规定采取严格的安全防护措

施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。

4.提供电梯拆除、安装人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。

5.用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。

6.电梯拆除、安装人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内，复印件交甲方存档保存。

7.安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运行不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

8.接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全隐患意见，必须在甲方规定期限内进行有效解决

9.施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

10.应对其拆除、安装的电梯安全性能负责，接到故障通知后，应立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。

11.驻甲方现场电梯拆除、安装人员，必须明确一名安全工作管理人员，具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项防火及用电安全措施。

12.如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。13.严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。

三.本协议一式贰份，由甲、乙双方各保存壹份。四.其他事宜，需双方友好协商后处理。五.本安全协议书自签订之日起生效。

甲方：

签字、盖章：

日

期：

乙

方：

签字、盖章： 日

期：

电梯合同 篇6

【算一算你中欧基金：行业配置或将调整家装修要花多少钱】

一、兰州二手房过户新政策有哪些

兰州二手房过户新政策主要对于房屋买卖双方的vv7油耗多少真实油耗税费缴纳作出规定，其中，交易费用由买卖双方进行均摊，一般为每平米3元计算。另外买方还需缴纳：契税、测量费、登记费;卖方要缴纳：增值税附加税、盈利个税，若产权超过五年，又是进口指南者jeep报价名下首套房的十大券商看后市｜A股春季行情尚未走完，内资或接力外资进场，可免收。

1、首先买方要去银行调查自己的北京CBD成立数字经济创新中心征信。

2、接下来对卖方的《侠盗猎车手》开发商Take-Two发出悲观信号 游戏市场可能会深度衰退房屋产权进行调查，主要查看该房产是20_款奥迪q5大换代否有做抵押、查封、析产、继承、共有权人等情况存在。

3、之后买方应向卖方支付相应金额的“智汇鹅”提现手续费率最低可达定金并预留房屋尾款。

5、之后银行发放贷款。

6、双方共同去做物业交割。

7、向卖方支付尾款即可。

买方全款购房的大众途锐优缺点流程如下：

1、首先到房屋产权调查该房产是美国今夏或爆债务危机？否有抵押、查封、析产、继承、共有权人等情况存在。

2、接下来买方应向卖方支付房屋定金。

3、双方共同去做房屋过户。

4、双方共同去做物业交割。

【输入面积，免费获取装修报价】

【输入面积，免费获取装修报价】

电梯合同 篇7

出租方：______________（以下简称甲方）

承租方：______________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国广告法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就乙方租赁甲方管理的住宅小区电梯轿厢设立广告位事宜，本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下约定：

一、租赁物业

1、楼盘名称：

2、楼盘地址：

3、广告位概述：

二、租赁方式

1、租赁模式

1.1甲方按照本合同约定，向乙方提供全部承租广告位供乙方使用。

1.2乙方负责电梯内广告发布的具体实施，承担前期投入成本及日常运作所需的费用；

1.3乙方负责广告发布的自主经营，自负盈亏，项目经商的商业风险与甲方无关；

1.4无论乙方运营盈亏情况如何，应向甲方支付约定的费用。

2、实施细则：

2.1甲方审核乙方提供的安装广告牌的技术说明文后，根据安装区域情况保证该区域满足技术要求安装文件条件，以实现顺利安装；

画面有关的意外情况发生及时通知乙方；

安装、维护、更新；

制作、更换、调整；

清洁、当无商业广告发布时，应及时发布公益广告，广告位不能空白。

无污染性，乙方指定广告牌安装采用仿大理石镜框广告牌，粘合安装。

4、广告牌尺寸：.

三、广告位租赁费用

：

2、支付方式：

3、如由于甲方原因致使乙方未能按本合同约定的数量使用广告位的，则租金按照实际使用数量进行计付。

4、如由于乙方自身原因，未能按本合同约定的数量进行使用的，则租金仍按本合同的约定数量进行计付。

作为合同履约保证金，及期满后乙方未自行清楚广告牌及卫生清理的费用。

6、甲方于收到乙方支付的款项后，向乙方开具等额的合法有效发票或收据。

7、乙方指定以下账户为收款账户：______________户账名：______________号：______________开户行：____________________________

四、广告位租赁期限的约定

1、租赁期限为年，自________年____月____日起至________年____月____日，其中免租安装期为个月，自________年____月____日起至________年____月____日止。

中断。

乙双方如想继续合作，则需另行签订合同。

4、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期，本合同到期后，乙方不得继续使用电梯轿厢广告位，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。甲方不因此承担乙方对商业广告业主的任何赔偿责任。

五、广告位发布内容的约定

1、乙方应选择发布健康向上的，与民众生活相关的合法商业广告，每次发布前将样稿交甲方审核并办理进场发布手续。

维护人员均需经甲方核发胸牌方可进场。

六、甲方的权利义务

1、甲方的权利

1.1甲方有权利对乙方的安装过程进行监督，如发现乙方违反安装规定由可能影响物业设施的安全，甲方有权利要求乙方立即停止安装并限期整改；乙方应在合理期限内予以改正。

1.2甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。

1.3为维持广告牌的美观和美化物业内环境，甲方有权利对乙方提出合理化建议；该建议经双方协商一致，甲方可以要求乙方立即实施。

1.4在乙方广告发布空缺时期，广告位用于发布公益广告；

1.5甲方有权要求乙方按本合同约定支付租金和其它约定费用。

2、甲方的义务

准备工作，确保安装的顺利进行。

2.2甲方尊重乙方的付出及收益，不干涉乙方的正常经营，不得以任何形式与第三方进行相同或类似合作。

2.3甲方在未书面通知并征得乙方同意之前，不得以任何籍口擅自拆除或毁坏电梯内的广告牌，或擅自更换镜框内的画面；由此造成乙方损失的，甲方应付相应责任。

如实向乙方反馈业主对广告内容的意见和建议，协助乙方改进工作。

2.5日常使用造成的损耗或遗失风险由乙方承担，甲方不负经济责任，但甲方有责任尽快通知乙方，由乙方重新安装或维修。

翻建不能正常使用时，甲方应提前通知乙方，由双方共同协商解决方案。

七、乙方的权利义务

1、乙方的权利

画面布臵形式、内容享有决定权。

1.2乙方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位臵进行安装，装饰镜框的产权归乙方所有。

维护、实景拍照存档等，甲方应对乙方人员出入小区提供便利。

1.4本合同期满后，乙方在同等条件下享有优先权。

2、乙方的义务

典雅，能确实起到美化和装饰的作用；保证安装的安全性和合理性，若因安装不当而造成对人员或物业设施的危害，由乙方承担相关责任。

妥善处理意外损坏等情况，乙方人员在物业内进行任何活动需主动向甲方表明身份，并说明目的。

；与甲方业务相冲突的广告，如房地产销售、租赁等宣传内容的应先同甲方进行协商，否则视为违约。

2.4广告安装前，乙方需把广告样品内容交甲方审核，达到要求，甲方同意后方可安装；如未经甲方同意，乙方人员擅自进行更换，甲方将对乙方处以每天500元的罚款；当无商业广告发布时，应及时发布公益广告，广告位不能空白。

2.5乙方需按时足额支付甲方的费用。

八、违约责任

如数地发布商业广告，则应承担违约责任，赔偿乙方由此而带来的经济损失。

2、如乙方违约，造成甲方遭受损失的，应按合同总金额的5%支付甲方违约金并承担因此给甲方造成的全部损失。

九、商业秘密

1、甲乙双方对因签订或履行本合同而获得本合同而获得的另一方具有商业机秘密性的文件资料负有保密义务。除因履行本合同需要外，未经对方书面同意，不得将秘密性文件资料透露给任何第三方。

2、该保密义务在本合同终止后继续有效，但商业秘密性文件资料转为公开后，保密义务自动终止。

十、争议的解决及适用法律

1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方均可向租赁物所在地人民法院提起诉讼。

执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

十一、其他

附件、补充协议、确认书为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

3、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________地址：____________________________委托代表：______________签订日期：________年____月____日

乙方（盖章）：______________地址：____________________________委托代表：______________签订日期：________年____月____日

电梯合同 篇8

甲方：

乙方：

根据公司业务发展的需要和实际情况，本着自愿平等的原则，在不违反国家法律、法规和本公司制度的前提下，鼓励销售人员 敢于竞争，拓展市场，以此来提高电梯市场的份额，奖励优胜，淘汰落后。保护和激励销售人员积极性，明确公司与销售人员合法利益，特签定本年度《电梯销售合同》。

一、乙方（在合同期内）的工资待遇：

2、享受正常的公司福利待遇；

。

5、如需请客户吃饭，由乙方自己负担。

6、乙方每月工资，次月5日前发放，若工资发放日恰逢周日和假日，甲方顺延发放。

二、销售指标：

年销售指标为50台，实行上不封顶，超指标奖励办法。

三、业绩提成及超指标奖励：

25%提成；

部分按销售净利润（含安装费利润）35%提成；

3、由公司联系并指派的定位销售业务，做成后按元/台给以奖励；

4、业务洽谈后，受售方需前去工厂考察的，需形成考察方案及所需费用的报告上报公司，经公司核定批准后考察费用由公司负责；

四、提成兑现及责任：

1、乙方提成兑现要按受售方汇款到公司账面时为准，按比例计算兑现给乙方，随到随结；

执行已签销售合同的履行，负责按合同约定的应付款项，对欠款部分负责催要，直至合同履行完毕；如公司领导允许的情况下，给予甲方垫付款项。提成按垫付比例正常兑现给乙方。

3、甲乙双方自签订销售合同之日起，在8个月内没有业绩的，从第九个月开始公司停止执行本合同第一款所规定的工资待遇，经公司批准后可按照第一款规定的工资待遇标准借给乙方，属借款方式。待乙方完成业务指标后有甲方从提成奖励款中予以扣除。

价格标准为准，非公司认可同意的一切业务均属个人行为。

5、如因安装或维保原因，导致合同没有按照规定付款的，甲方应正常付给乙方余下所有提成。

五、相关约定责任：

1、在合同期内每个人都要遵守国家法律及公司的规章制度规定，文明销售，诚实经商，无欺无诈，树立良好的中昊公司形象；

经济责任；

3、在本合同执行过程中，除合同条款明确了的事项以外的一切责任本公司概不负责；

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

七、本合同未尽事宜经甲乙双方协商另定。

八、本合同自签订之日起生效。本合同有效期为 年 月 日 至 年 月 日

电梯合同 篇9

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

租凭期共XXX年，出租期自XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止。期满后若乙方需要续租，同等条件下乙方享有优先承租权，并且提前一个月续租。

租金每年计人民币XXX元，XXX年XXX付，本协议生效后安装广告前先付XXX个月租金，第XXX个月开始支付XXX年租金。

甲方向乙方收取租金时必须开具税务机关认可的正规发票，无发票则由双方协议开具有效收据。

1、乙方应合理，妥善使用租赁财产，如乙方使用不当造成租赁财产损坏的，由乙方负责修缮并承担相关的维修费。

2、因租赁自然原因或非乙方原因损坏的，则由甲方负责维护，保障乙方能正常使用。协议期间无人员或车辆进出时，甲方应将档杆处于关闭状态。

本合同执行过程中若发生争议事项，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向人民法院提起诉讼解决。

第六条、为了夜间车主驾车安全，乙方在道闸上安装XXX条XXX的照明灯带，并使用定时开关，亮灯时间为第日XXX点到XXX日凌晨XXX点，XXX年按照XXX天计算，每年耗电为XXX度，电费包含在道闸租赁费中。

第七条、租赁期满，甲乙双方结清所有费用后，甲方收回租赁物，本合同终止。

第八条、合作期内，双方不得无故终止合同，否则由此造成的一功损失由违约方承担。

第九条、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

电梯合同 篇10

甲方(发包方)：乙方(承包方)：

一、工程概况

1、工程地点：2、工程名称：3、承包形式：4、承包内容：5、承包范围：

二、合同工期合同工期总日历天数天，年月日开工，年月日前竣工。

1、因乙方原因导致工程延误，乙方每日按总工程造价的千分之一进行赔偿。

2、非乙方造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周累计计算)，工期相应顺延。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

三、付款方式付款方式：每月付已完工工程量的，工程完工付已完工工程量的，尾收完付总工程量的;尾款春节前付清。

施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准。

三、甲方职责

1、施工场地具备施工条件的要求及完成时间：在乙方进场开工前，甲方应将建筑物内的现有管理及居住人员全部撤离大厦以及拆除已经废除的构筑物和设备。

施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失。

2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。

3、提供施工中所需水、电资源。

4、及时进行施工现场隐蔽和材料的验收工作。

5、甲方应按合同要求及时付款。

6、在收到乙方工程整体验收通知后，在48小时内组织验收。

7、甲方提供搅拌机、翻斗车供乙方使用。

四、乙方职责

1、严格按照施工图纸和《建筑装饰工程验收规范和《建筑安装工程质量检验标准》等有关技术规范、规程、标准施工。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

2、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

验收合格后方可进行下一道工序。

双方约定隐蔽工程和中间工程的验收部位：由乙方自检后报甲方在48小时内进行验收，甲方不能按时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。

发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时。

3、提供装修材料设备表，经甲方认可后可施工。

工程所用主材必须经甲方验收后才能使用。

4、施工过程中，若发现施工班组的能力达不到本工程的进度和质量要求，甲方有权要求乙方更换施工班组，乙方必须在接到甲方通知当日内给予答复和更换班组。

开工前天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物。

5、乙方在施工期间必须遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的。

6、乙方须自备除甲方提供的搅拌机、翻斗车外的在施工过程中需要用到的各种机械、设备、耗材并检查确认机械、设备的安全性能，耗材的准备是否充足，确保施工的安全有序进行。

对于任何方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。

7、由于乙方责任发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

五、竣工验收工程具备竣工验收条件后，工程要求按国家标准达到合格级别。

工程竣工交验后，乙方按照《建筑工程质量管理条例》中的要求进行质量保修。

内装饰保修期为一年。

机械设备部分则根据厂家或国家的标准执行(非乙方职责范围，不予保修)。

六、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因为履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失：2、因乙方原因，逾期竣工。

承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延

3、甲方未按合同付款超过10个工作日，乙方有权停止施工并追究违约责任。

4、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失：由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

七、合同争议的解决方式双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，请有关主管部门进行协商解决。

协商解决不成时，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其它规定

1、木工、油漆、泥工等工种乙方必须是使用相应等级的工人施工，若甲方发现不合要求者，乙方必须随时更换：2、因施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，承包人应当按发包人要求停止施工，承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失。

3、本工程乙方负责采购的相应的材料、设备，应为符合甲方设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

到现场材材料和设备经甲方验收后，方可投入生产和使用。

4、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

九、附则

1、本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2、合同履行完后自动终止。

3、本合同未尽事宜，经双方协商同意签订的补充协议，所签有关协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：________

__________年____月____日　_________年____月____日文

电梯合同 篇11

出租人：证件类型及编号：

承租人：证件类型及编号：

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：

　因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任。

第一条房屋基本情况

房屋坐落于太原市区街道办事处，建筑面积__平方米。

第二条房屋租赁情况及登记备案

租赁用途：;如租赁用途为居住的，居住人数为：__，最多不超过__人。

第三条租赁期限

房屋租赁期自___年____月____日至___年____月____日，共计年个月。甲方应于___年____月____日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。

租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，乙方继续承租的，应提前日向甲方提出续租要求,

　家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;

第四条租金及押金

租金标准及支付方式：__元，租金总计：人民币__元整。支付方式：___，押付__，各期租金支付日期:___。

　乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人。

押金：人民币元整租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还给乙方。

　由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

第五条其他相关费用的承担方式

租赁期内的下列费用中，由甲、乙双方共同方承担：水费电费电话费电视收视费供暖费燃气费物业管理费房屋租赁税费卫生费上网费车位费室内设施维修费费用。

　由乙方提供的材料、设备的(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用。

第六条房屋维护及维修

甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全;承租人保证遵守国家、北京市的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。?

　甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);

租赁期内，甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态：

1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，甲乙双方应共同修复，费用由双方共同承担。

　因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。

2、因保管不当或不合理使用，致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，使用方应负责维修或承担赔偿责任。

凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的。

第七条转租

除甲乙双方另有约定以外，乙方需事先征得甲方书面同意，方可在租赁期内将房屋部分或全部转租给他人，并就受转租人的行为向甲方承担责任。

竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待。

第八条合同解除

经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

1、迟延交付房屋达日的。

2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响乙方安全、健康的。

3、不承担约定的维修义务，致使乙方无法正常使用房屋的。

乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回房屋：

1、不按照约定支付租金达日的。

2、欠缴各项费用达元的。

3、擅自改变房屋用途的。

4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

5、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。

6、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

7、擅自将房屋转租给第三人的。

其他法定的合同解除情形。

第九条违约责任

甲方有第八条第三款约定的情形之一的，应按月租金的%向乙方支付违约金;乙方有第八条第四款约定的情形之一的，应按月租金的%向甲方支付违约金，甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。

工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九：工程结算单)。

租赁期内，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，应提前日通知对方，并按月租金的%向对方支付违约金;甲方还应退还相应的租金。

在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。

因甲方未按约定履行维修义务造成乙方人身、财产损失的，甲方应承担赔偿责任。

甲方未按约定时间交付房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的，以及乙方未按约定时间返还房屋的，应按标准支付违约金。

1　合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。

第十条合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上。

第十一条其他约定事项

本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式份，其中甲方执份，乙方执份，执份。

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附属文件。附属文件与本合同具有同等的法律效力。

条：甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺：甲方承诺对该房产拥有合法的所有权，并已经全额支付取得该房产合法所有权的购房款项。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电梯合同 篇12

买方（甲方）：

代表人：

卖方（乙方）

代表人：

为了合同的顺利履行，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品详情

1、梯号：

2、品牌及型号：

3、扶梯提升高度：

二、合同价款

1、该电梯的单价：__________元，数量：__________台。

：_______________________________________________。

：_______________________________________________。

保险费及12个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

三、付款方式

：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。

：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

：__________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

四、交货

1、交货期限：________年______月______日到________年______月______日。

2、交货办法：

3、运输方式：

4、交货地点：

五、收货查验

1、甲方委托乙方把货物运到甲方工地，如有缺损由乙方负责，并无偿提供缺损件。

。

产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收，如发现缺损件，甲方应在开箱之日起________天内书面通知乙方，经乙方核对无误后补齐缺损件。

六、产品质量保证

1、乙方电梯根据国家相关规定制造与安装安全规范进行制造与安装。

2、乙方须按合同规定的电梯设备规格型号向甲方提供全新的电梯设备。

3、乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

4、乙方负责安装的，本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起________个月内，但其中使用期不超过________个月。

七、合同变更和违约

乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前________个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。

2、由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按延期部分金额________%天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

3、甲方未付清本合同款项的，本合同项下电梯设备的所有权仍属于乙方。

八、附则

1、本合同未涉及的事宜，按照《合同法》的有关规定办理。

2、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由合同履行地的人民法院裁决。

3、本合同一式________份，经甲乙双方签字后生效，甲方执正本________份，乙方执正本________份。

4、因任何一方的违约，导致履行不能，或者合同需要解除的，违约方需要向守约方承担责任，具体数额按照损失额确定。

甲方：

地址：

联系方式：

合同履行地：

签约时间：________年______月______日

乙方：

地址：

联系方式：

合同履行地：

签约时间：________年______月______日

电梯合同 篇13

　合同编号：______________________ 接收编号：___

合同评审通过签证日期：________年______月______日

注：本栏内容由卖方合同管理部门填写

买方(甲方)卖方(乙方)

单位名称：××医院 单位名称：××电梯有限公司

地址：××× 地址：×××

电话：×××总机：×××

传真：×××电话：×××

邮编：××× 邮编：×××

开户银行：××× 开户银行：×××

银行账号：××× 银行账号：×××

税务登记号：×××

甲方盖章：乙方盖章：

甲方法定代表人或委托代理人签字：×××

××年×月×日

乙方法定代表人或委托代理人签字：×××

××年×月×日

注：1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户，甲方所付款项均应汇入该账户。

2、可选项中，选择请在该项前的“□”内画“√”，未选请在该项前的“□”内画“×”。

为了加强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同，以便共同遵守：

梯号

品牌及型号

层/站/门

(扶梯提升高度)

设备单价(元/台)

数量

设备价小计(元)

门诊

tbj1500/1.0-×021vf

4/4/4

320000

1

320 000

病房

tbj1500/1.0-×021vf

5/5/5

350000

1

350 000

病房

tbj1500/1.0-×021vf

5/5/5

350000

1

350 000

合计

1 020 000

设备价合计(大写)：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整

本合同总价(大写)：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(￥：102万)

注：本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税，以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

二、 付款方式

2.1 合同生效之日起10天内，甲方向乙方支付本合同总价的30%，计人民币(大写)：叁拾万元整同，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。

2.2 收到货物之日起15天内，甲方向乙方支付本合同部份50%的货款，计人民币(大写)：伍拾万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

2.3 设备验收合格之日起15天内，甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款，计人民币(大写)：拾柒万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

2.4 一年的质量保证起满后15天内，甲方应向乙方付清余下的5%余款，计人民币(大写)：伍万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

三、 交货

3.1 交货期限：

梯号交货期梯号交货期1/3

上一篇 ：2024广告协议书集锦六篇
下一篇 ：卖房合同七篇