钢筋工合同 篇1

甲方：_____________

乙方：_____________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本钢筋加工劳务承包合同。

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、承包方

做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收剩余钢筋，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

违约责任

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：_________________

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的，

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。

对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）由于甲方施工指导错误或因设计变更原因，要求乙方对已完工程进行返工重做的'；其变更费用在元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。

甲方：_____________乙方：_____________

日期：_____________日期：_____________

钢筋工合同 篇2

甲方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

乙方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

甲方拟将位于___县__镇__村__组的房屋地基以及主体工程交由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商自愿签订本合同。

未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的。

一、双方权利义务

1、甲方负责提供建设所需原材料(石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等)。

2、乙方确保具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并根据甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工过程中应合理、节约用料，严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。

中途废止合同，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的。

3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：

超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

4、工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的。

5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的一切安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

条　纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解。

6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

二、工程质量及施工要求

1、乙方应当本着保质保量的原则，按照甲方的要求施工并加强质量监督和管理。

2、涉及房屋主体及沉重结构的关键性(如地基、浇铸)部分须经甲方验收后方能进行下一工序。

3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求(包括但不限于口头要求)乙方停工或整改。

合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

5、基础：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石头30立方米。

6、墙体：外墙高米，内墙高米，砌筑时内外错缝采用水泥沙浆，为避免砖块间空隙较大必须采用三?一砌筑法(一快砖、一铲灰、一挤揉)，且灰缝厚度不得超过mm。

本合同正本式份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交_______(如经签证或公证。

墙体经水泥清光后面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈梁：过梁高度不低于公分，钢筋直径不宜小于毫米，刚箍直径不低于毫米，最大距不宜超过毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的。

8、屋顶：现浇厚度为公分，表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款结算及支付

1、工程款总额及计算方式：工程款为人民币：69580元(大写：陆万玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面积为基准，按245元/平方米(贰佰肆拾伍元每平方米)计284平方米(贰佰捌拾肆平方米)。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商。

2、付款时间：地基完工经甲方验收合格后___天内给付地基工程款;主体工程完工经甲方验收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括内外墙清光且水泥地坪完工)并经甲方检验合格后____天内给付余款。

条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；

四、违约责任

1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。

如果一年内现浇渗漏，乙方须赔偿因此给甲方造成的损失，并一次性支付合同总价款的25%作为违约金。

2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。本合同总价款25%的违约金。

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经平等协商，就甲方委托乙方定作(下称“定作物”)等相关事宜达成一致。

五、争议解决方式

因本合同履行过程中发生的一切争议时，双方应友好协商解决;协商不成，双方可将争议提交房屋所在地人民法院进行裁决。

乙方为依法设立的法人单位(或其分支机构、个人独资企业、个体工商户)，有同类、同等规模定作物生产或销售经验(或同类服务提供经验)。

六、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

2、本合同中甲方与乙方及乙方任何工人之间均不存在雇佣关系。

3、因合同履行过程中的未尽事宜，经双方协商同意签订补充合同的，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

签订时间：_______年_______月_______日

钢筋工合同 篇3

订立合同双方：

承揽方：县木具厂　以下简称甲方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

第一条　加工成品

第二条　加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.

严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;

若乙方坚持将合同项下的权利义务转让给第三人的，经甲方书面同意后可变更为乙方指定的第三人，但乙方须按应收款的______承担违约金。

四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.

第三条　原材料由甲方提供.

第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作。

价格适用期间：本合同价格的适用期间按以下第【a或b】项确定，价格适用期间届满后，如甲方继续购买乙方定作物，则由双方另行协商确定价格。

第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元.

第六条　验收标准和方法：甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时。

每次付款时乙方须提供合法有效的发票。乙方未提供发票或提供发票有法律瑕疵的，甲方有权拒绝付款，同时乙方应承担瑕疵发票面额______的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何处罚决定导致甲方支付罚款、声誉损失的，由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失。

一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货。

收款人信息：开户行、户名、账号。乙方保证其提供的银行名称及账号正确。如有错误造成甲方错误支付的，视为甲方已履行相应的义务，乙方损失自行承担。

第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.

若由甲方负责设计，则甲方应于前向乙方交付定作物设计文件。乙方应对其进行校对，对于设计文件中的明显错误或缺陷应在3日内向甲方提出书面异议。

第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.

若由乙方负责设计，则乙方应于前向甲方交付定作物设计文件，甲方应当在收到后3日内审核并回复是否同意的意见。

第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20XX0元(贰万元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.

其它要求：除本合同约定标准外，定作物成品还必须符合国家、地方或行业关于质量、安全、环保的相关规定和要求。

第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.

第十二条　甲方的违约责任

甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的。

乙方承诺，未经甲方书面同意不会将完成定作物的全部工作或主要工作另行分包给第三方，否则构成重大违约，甲方有权解除本合同，并且乙方应当按本合同总价款的30______%赔偿甲方损失。

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.

三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.

第十三条　乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成

的损失.

六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;

质量瑕疵：______如交付的定作物质量不符合本合同约定，则甲方有权要求乙方在2日内修理或更换合格的定作物。如乙方未能在此时限内调换合格定作物的，甲方有权解除合同，乙方应当按该批定作物价款的20______%承担违约金。

第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.

本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

钢筋工合同 篇4

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方将 工程的钢筋工程发包给乙方，为明确双方责任及各自的

权利和义务，确保该项工程保质保量按期完成，特制定本协议，双方共同遵守，不得违约，甲乙双方自签定之日起必须严格遵守。

一 工程概况

1、工程名称：

2、建筑面积： 约平方米

3、工程工期：按项目施工进度计划

4、质量目标：合格

二 承包方式：包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

三 工程承包范围

1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目(含二次结构)。

2、乙方负责的具体工作内容：

⑴钢筋料表的编制。

⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑶施工规范及常规要求。

⑷材料场内运输、装卸。

⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌的悬挂。

⑹钢筋的除锈、污物的清理。

⑺成型钢筋的焊接。(包括：直螺纹的连接，钢筋接头的焊接、马凳筋的制作及安装、剪力墙定位梯子的制作及安装，以上工作内容不另计工程量)。

⑻二次结构中构造柱、圈梁、过梁，拉结钢筋等全部钢筋内容。

⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。

⑽与其他工种的配合施工。

⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上)，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。

⒂乙方给其他班组作料，各自协商，甲方不负责给量

四 材料及工用具

1、材料管理：

① 乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

② 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领用。

③ 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。

④ 辅材：铁丝、焊条由乙方自购。

⑤ 钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。

2、工用具管理：

①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、现场及楼层固定电源箱。

②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。

③乙方自备电焊机，含电缆、手套、焊把、焊帽，扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)、标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

五 质量要求

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂物和油污。

5、若由于乙方原因返工，造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外，并按材料市价两倍赔偿。

6、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

六 安全、文明施工

1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

2、安全事故：乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律，若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元以上的部份由乙方承担30%费用;无违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责10000元;有违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责20000元;其余赔偿甲方负责，对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

4、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清，所用机械及时清理保养。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。达不到要求的，给予每次50-500元罚款。

5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

7、承包班组统一配戴安全帽。安全帽由甲方统一负责采购，费用由承包班组承担，工程结束后不退回。

8、严禁酒后上岗施工作业，一经发现罚款200元，并将饮酒工人逐出施工现场，因酒后发生的工伤事故，由乙方自行承担，甲方不担负责任。

七 工程承包费用及结算方式

1、承包费用

本工程乙方总工程量约为 ，工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

2、计价方法

①按协议规定的工作内容一次性包死，承包单价：(按施工图纸的钢筋用量吨位计算，每吨 元)按照建筑面积(建筑面积计算规则执行GB/T50353-算至结构外墙皮，不包括保温层，每平方米 元)，其中基价为 元/m2，质量奖为1元/m2，施工安全奖为1元/m2，文明施工 1元/m2。

②价款的结算：(1)凡工程质量达优良的，可全额获得质量奖;反之，不能获得质量奖。(2)凡施工期间无经济损失5000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖

(3)凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。 ③本协议承包价格经甲乙双方协商一致后确定，甲方认为乙方已经了解该工程中所包含的工程内容、根据市场行情工人人工费可能会出现的调整及施工当地该项工程的市场价格等一系列相关因素，因此此价格一次性包死，之后不再议，此价格之外不再出现零散工。 防暑降温费用，时在工程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。

⑤付款方式：甲方每月核算承包人的实际完成的合格工作量，按协议单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。经项目部管理人员签字，项目经理审批后，每月1日—5日该班组把上月的施工任务单报到公司经营科审核，并附工人考勤表、工资表(经工人本人签字并按手印)、身份证复印件，报公司经营科审核，公司经理签字后财务科做表，30日开支;如遇特殊情况，开支顺延。承包项目完成后结清总工作量的90%，当年年底付清所结工程款，余款待工程完工，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，待竣工后 个月内付清。

⑥承包班组交通费用自理。

八 保证金的交付与退还

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 元(按承包总价的5%缴纳，此保证金必须签协议时以现金或支票方式缴纳甲方财务部，如发现本工程出现转包情况或安全发生工人人身死亡事故，此保证金甲方全部扣留)，并于协议签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还(不计付利息)。如乙方不能履行协议(如有质量、安全、文明施工、人员等问题时)，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

九 双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

3、甲方负责供应现场及楼层固定电源箱，做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给予乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止协议。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止协议。

6、提供食宿方便。

7、制定施工计划。

8、进行技术交底、安全交底。

钢筋工合同 篇5

钢筋合同协议书是指由双方当事人签署的一份约定，用于规定在钢筋交易过程中双方的权利和义务。这份合同协议书是保障交易双方利益的法律文件，必须要遵守和执行。在这篇文章中，我们将详细介绍一份简单的钢筋合同协议书。

在钢筋合同协议书中，买卖双方的基本信息是必不可少的部分。买方和卖方都需要详细填写自己的姓名、联系方式、地址等基本信息，以便在未来的交易过程中能够及时联系和沟通。

协议书中需要明确规定货物的具体规格和数量。钢筋作为建筑行业中不可或缺的材料，规格和质量的要求非常严格。协议书中必须规定具体的钢筋规格、数量、质量标准等信息，以确保交易的顺利进行。

合同协议书中也需要明确规定交货时间和地点。买卖双方需要在协议书中约定货物的交货时间和地点，以确保货物能够按时送达并完成交易。同时，还需要规定配送方式和费用承担责任，避免在配送过程中出现纠纷。

在钢筋合同协议书中，也需要明确规定价格和支付方式。价格是双方达成交易的基础，必须要在协议书中明确规定。同时，支付方式也需要根据双方的实际情况来选择，可以是一次性支付、分期付款或者信用支付等方式。

在合同协议书中也需要规定违约责任和解决纠纷的方式。如果一方在交易过程中出现违约行为，应当承担相应的法律责任。双方也可以在协议书中约定解决合同纠纷的方式，可以选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决纠纷。

一份简单的钢筋合同协议书需要包括买卖双方的基本信息、货物的规格和数量、交货时间和地点、价格和支付方式、违约责任和解决纠纷的方式等内容。通过签署这份合同协议书，可以有效保障交易双方的利益，促进双方的合作顺利进行。希望以上内容能对大家有所帮助。

钢筋工合同 篇6

钢筋工个人承包施工合同

合同编号： Contract Number

发 包 方： Employer

承 包 方： Contractor

签订时间： Date of Signature

签订地点： Place of Signature

第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design

第二条 工程承包范围 Scope of Construction

第三条 工程造价 Article Project Cost

第四条 工程设计 Article Four Project Design

第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative

第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation

第七条 工程期限 Article Seven Project Term

第八条 工程质量 Article Eight Project Quality

第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials

第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost

第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design

第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project

第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach

第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement

第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous

根据 《建筑法》 规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。

For the purpose of stipulation of tittles, liabilities and procedure of project execution hereof for parties hereto, this contract is, through mutual negotiation and agreement by parties hereto, made and entered into for their fulfillment.

第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design

? 工程名称： Project Name

? 工程地点： Place of Project

? 工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)

Scope and Technical Requirement of Project (The contents of this clause may be stipulated as Annex hereof).

1 、地质资料由 ___ 提供给设计方

Geographic materials shall be submitted by to the design party.

2 、钢结构建筑抗震等级 Seismic rating of steel structure

3 、建筑设计规格及要求 Specification and requirement of structure design

第二条 工程承包范围 Scope of Construction

一、± 0.000 以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土)，详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。

Steel structure above ± 0.000, roof and walls ( excluding masonry and concrete), which as detailed the contents and final quotation related to Article One.

二、钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用，及发包方委托的钢结构施工图设计。

Procurement, manufacture, transportation and installment of raw / auxiliary materials for steel structure and the cost which should be effected payment by contractor as per existing State’s laws and regulations, and drawings design of project which commissioned by employer.

三、本工程钢结构建筑面积： _______ (平方米)

Construction area of this project is square meters.

四、本工程运输由 ______ 方负责，运费 _____ 在本合同造价内。

Transportation of project shall be liability of , freight of transportation including the project cost herein.

五、本工程基础设计由 ________ 方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。

Foundation design shall be liability of , the fees and cost of foundation execution shall be liability of employer and at employer’s cost.

第三条 工程造价 Article Project Cost

工程总造价：人民币 ______ 万元; Total cost of project: RMB YUAN ;

开具发票：材料、制作费 _______ 万元，技术服务及安装费 _______ 万元。

Invoice: The cost of materials and manufacture is RMB YUAN ;

The cost of technical service and installment is RMB YUAN ;

第四条 工程设计 Article Four Project Design

? 发包方责任 Employer’s Responsibilities

1 、发包方负责本工程基础土建的设计。

Design of civil work of project foundation shall be on employer.

2 、发包方委托承包方承担钢结构部分的设计，发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件，以供承包方进行设计。

Employer shall commission contractor to assume the design of steel structure, for which employer provide the conditions of craftwork and technique which are necessary to design (dialed reference made to TECHNICAL CONDITIONS OF PROJECT of Article One), in addition to the provisions of all technical conditions and craftworks conditions, within three days upon validity of this contract for contractor’s design.

? 承包方责任 Contractor’s Responsibilities

1 、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计，发包方的超规范要求必须书面告之，承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。

Contractor should procethe design in accordance with State’s relevant norms of steel structure and respected materials and technical conditions, if and to the extent that any requirement by employer beyond state’s norms should be given the prior notice to contractor which may make appropriate amount of tendency within allowable arrange of State’s norms.

2 、基础图由承包方设计，发包方提供全部相关资料及技术条件后 ___ 天内，由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图 套。

Foundation drawings shall be designed by contractor which should, after days of employer’s provision of all relevant materials and technical conditions, provide sets of foundation drawings of civil construction ， which have been approved / signed by the qualified Design Institute ， to employer.

第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative

? 发包方驻工地代表 Employer’s site representative

1 、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人由具体管理人员担任，并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等。经该代表签署的所有单据具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。

The duties of site representative appointed by and deputy of party A will be assumed by specific managers who shall issue, by or on behalf of employer, relevant Project Connecting Letter, Acceptance Notice and Settlement / Payment Notice, and so on. All documents which issued by such representative shall be in full force and effect, provided that any signed statement by representative conflict to the stipulations hereof shall be null and void, the terms hereof shall prevail.

2 、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名，并以书面形式递交承包方代表，承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。

No any direction, connecting letter and notice, which are given by site representative appointed by and deputy of party A, shall come into force and effect until have been made the signature of the representative thereon and submit in writing to contractor’s representative who sign its name on return receipt thereof.

第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation

? 承包方 By Contractor

1 、在本合同生效后 ______ 日内，由承包方向发包方提供设计图纸 ______ 套，并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议，会后 ______ 日内，由发包方提出修改决定，交承包方修改设计，如有设计变更的，则工期视变更情况作相应调整，增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。

Contractor will, within days after contract coming into force and effect, submit sets of design drawings to employer and a notice for the meeting of joint exam on design and execution drawings. Within days after the meeting, employer shall issue its amendment decision for contractor’s amendment of design. If and to the extension that modification or variation of design made, extension of execution time shall be adjusted correspondingly as the case may be, and all added or minus quantity shall, calculating on Statement of Quotation, be adjusted in addition to complementary contract herewith.

3 、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进常

Organization of the procurement, manufacture and processing, as well as organization of execution managers and machinery acceto the site.

4 、编制施工组织设计或施工方案，材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。

Preparation of Design or program of execution, Plan of entering site of material / semi-finished article (including plan of water, electricity supply ) shall be made and submitted to employer.

? 发包方 Employer

1 、合同约定委托承包方设计的项目，在本合同签订的同时，由发包方提供本合同规定的资料及技术条件，供承包方设计，在设计完成后有义务书面确认设计。

With respect to the design item done by contractor commissioned by contract stipulation, employer should, at the same time of this contract conclusion, supply the material and technical conditions, which are stipulated hereby, to contractor for the necessity to design, and have the responsibility of written confirmation on the finished design by contractor.

2 、在承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格，同时提供全套土建竣工资料及发包方验收数据的结论。

Employer should, before contractor enter into the site, complete concrete foundation and embedded bolt for this project, which meet the requirements for installation of steel structure, and through acceptance, at same time submit a full set of documents on completion of civil engineering project , and conclusion of data information from employer acceptance.

3 、在承包方进场前，保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)。

Employer should, before contractor enter into site, ensure the road on which all types of vehicles necessary for project execution smooth and free; and make connection of supply of , on site, water for execution and electricity for lighting and power (including water meter, power distribution panel and power meter).

4 、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。

Employer should, prior to commencement, procewith Construction Licence and other permissions, if, in the absence of Construction Licence, any relevant responsibility and cost arising there from shall be taken by employer.

第七条 工程期限 Article Seven Project Term

一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起 _____ 内完成。其中设计 ____ 天 , 制造 _____天 , 安装自进场起 _____ 天完工。

The project construction should be completed within days as of the date on which earnest money paid by employer making its signature on this contract. days of the construction term for design, days for manufacture and days for installation which calculated from the date on which enter into the site.

二、发包方基础工程完工后，在承包方进场前 ______ 天，发包方应向承包方交付土建验收资料，承包方确认施工现场符合施工要求后，由发包方发出进场通知书，进场安装时间以承包方收到进场通知书后第 ______天起计算。

Employer should, in days prior to contractor’s acceto site after completion of foundation project by employer, delivery the materials of acceptance on civil engineering, and issue Notice of Entering Site to contractor by which the execution site have been confirmed to satisfy the requirements of execution. The time of entering site for installation shall be calculated on and from the day after contractor receive Notice of Entering Site.

第八条 工程质量 Article Eight Project Quality

一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。

The quality of this project is required to meet State’s respected norms and to reach the eligibility criteria.

二、承包方必须严格按照国家有关规范标准要求精心设计，按照施工图纸、施工说明文件进行施工，接受监理工程师及发包方派驻代表的监督。

Contractor should, in accordance with strictly State’s relevant norms and standards, well-designed and proceexecution as specified on the drawings and explanation for execution, and subject to the surveillance of supervision engineer / site representative on behalf of employer.

第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials

由承包方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。由发包方提供的主要原材料、标准件，也必须有产品质量合格证方可用于工程。钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行围护结构的安装。

The main raw materials and standard parts which are supplied by contractor should pursuant to relevant specification, be provided with the Product Quality Certification or acceptance before used to project. The main raw materials and standard parts which are supplied by employer are also with the Product Quality Certification before used to project. Steel main project should, after through the exam and acceptance with the signature / seal of employer’s site representative, be processed with the installation of retaining structure.

第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost

工程价款的支付和结算，根据国家有关部门制定的工程价款结算办法 , 并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。

Payment and settlement of project cost shall, in accordance with the regulations of engineering cost settlement stipulated by State’s authority concerned, and combined with the particular circumstances of steel project, be processed.

一、本工程钢梁、钢柱进场三日内，发包方支付合同总价的 20 %作为工程预付款，计人民币 ____ 万元，承包方开始安装。

Employer should, within three days upon the date of steel beams and steel columns entering into the site, make payment of 20% of total contract cost as project’s advance payment which equal to RMB YUANbefore contractor commence the installation.

二、安装竣工并验收合格后的七天内支付合同总价的 75 %，计人民币 _____ 万元，余款 5 %，计人民币______ 万元作为质保金留滞 , 质保期为一年 , 待质保期满后三日内付清全部质保金。

Employer shall, within seven days on and after installation completion and through acceptance, pay contractor 75% of total contract cost, valued sum of RMB YUAN , and remaining 5% which valued RMB YUAN as retention money withheld for one year of quality warranty, and full retention money shall be released within three days upon expire of warranty period.

三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工，窝工损失的，应由发包方承担相关经济损失，对延误的`工期相应延长。

Provided that if employer’s failure of payment of project cost effect the project progreand result in loof contractor’s work suspension and slowdown, on which the responsibilities shall be born by employer and extension of project term for contractor.

四、本合同结算方式：银行即期汇票，结算币种为人民币。

Settlement by Bank Demand Draft, the currency of settlement is RMB.

第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design

一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和各方会审，任何一方不得擅自修改。

Formal design drawings, interpretation and relevant technical materials are the effective basis of project execution, for which, prior to commencement, employer shall organize design discussion and joint review by the parties concerned, any party shall not make unilateral alteration.

二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应及时以书面形式通知对方，由提供设计图纸方及时会同有关设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若因此导致增加费用则由责任方承担，并调整合同造价。

Provided that any discovery of error or substantial unreasonable item in design, the party which discover should in time give written notice to opposite party therewith, and the party by which the design drawings submitted should without undue delay, with concerned design institution, confirm revising opinion of or modification of design document. Contractor shall make execution in accordance with the modified design, and the added cost therefore, if any, shall be on the account of the party with obligation, and contract cost may be adjusted correspondingly.

第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project

一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。

Concrete foundation project shall, through acceptance of employer or supervision engineer, prior to issuing of Notice of Commencement by employer, delivered to contractor for retesting.

二、钢结构工程验收：按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行验收，验收应在竣工通知发出后五天内开始，逾期不进行验收的，视为验收合格，不影响支付工程款。

Respect to steel structure project: Final acceptance should be made in accordance with drawings, interpretation files and the current national standard for steel structure. Acceptance should, within five days after issuing Completion Notice, be made, if, fail to do so, the project shall be deemed as acceptance and not effect the payment of project cost.

第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach

? 承包方责任： Contractor’s responsibility

一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。

Wherever project quality fails to meet the stipulations of design, contractor should make repair in free.

二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。

Provided that contractor fail to deliver project to use due to the fault of contractor, overdue penalty shall be charged on each delay day by five ten thousandth of total contract cost.

? 发包方的责任： Employer’s responsibility

一、如果发包方不按合同规定拨付工程进度款，对延付金额按照每天万分之五的违约金偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应顺延。

Provided that employer fail to make progrepayment as per contract provisions, deferred amount due to contractor shall be charged with breach penalty by each delay day by five -ten thousandth of the amount payable and allow contractor ‘s suspension in addition to extension of project term accordingly.

二、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

Should employer still refuse to make payment of project cost after through acceptance or advance use without acceptance, breach penalty shall be calculated by each day ten C ten thousandth of total project cost.

‘

第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement

如果发生与本合同或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决该争议，如果一方向另一方发出通知开始协商之后的__日内，该争议未以此方式解决，则任何一方可将该争议提交仲裁。

In the event any dispute arises in connection with the validity, interpretation, or implementation of this Contract or any of its annexes, the Parties shall attempt in the first instance to resolve such dispute through friendly consultations. If the dispute is not resolved in this manner within _____ days after the date on which one Party has served written notice on the other Party for the commencement of consultations, then either party may refer the dispute to arbitration.

第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous

一、本合同一式 _______ 份 , 合同附件 _________ 份。甲已双方各执合同正本 ______ 份。与本工程合同有关的施工图纸、招标文件、投标书、中标通知书，履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等具有合同附件之法律效力。

This contract is make copies of original, with annex copies, parties hereto held

copies of original respectively. Whatever any executing drawings, bidding documents, tender letter, Notice of Acceptance, in addition to, during performance of contract, the contact list, instruction, meeting minutes which are signed by the representatives of parties hereto shall the same validity as contract annex.

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立，收到定金后合同即生效;在工程竣工验收符合要求，保修期满，结算工程款支付完毕后合同终止。

This contract shall, on and from signature of the representatives of parties hereto, be made establishment and shall become effective upon receipt of deposit, and shall cease its validity on and after acceptance in conform with the requirements, expire of warranty period and full payment of project cost.

三、双方已于本合同首页所载日期通过其正式授权的代表签订本合同，以资证明。

IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties hereto has caused this Contract to be executed by its duly authorized representative on the date first set forth above.

发包方：(盖章) Employer (Seal) 承包方：(盖章) Contractor (Seal)

法定代表人(签署)： 法定代表人(签署)：

Legal Representative ( Signature ) Legal Representative ( Signature )

技术附件：

Fixing and calibration of anchor bolt for steel structure

钢结构地脚螺栓的固定与校正技术要求

Location of anchor bolt is the first key in the steel construction of this engineering, and shall be specially take care. The location shall be in time and correct to avoid delaying the construction period. After give out axis and frame before installing the embedded parts, cooperate the installing personnel to carry out rechecking for two times when the installation fixing and concrete pouring almost are formed, and adjust the position and elevation to ensure no risk at all.

柱脚螺栓的的精确定位是本工程钢结构施工的第一重点，应特别予以注意。定位要求及时、准确，避免延误工期。在预埋件安装前给出轴线、边框位置后，还要再配合安装人员，在安装固定和砼浇筑即将成型时进行两次复核，及时调整位置、标高，保证万无一失。

The embedding works of anchor bolt parts are responsible by special personnel, set with a special team, included one foreman, one measurer, two welders, two bar placer, and two woodworkers, to be responsible for all embedding works and in charge by the foremen.

预埋件预留工作安排专人负责，设一个专门小组，包括 1 名工长、1 名测量员、2 名电焊工、2 名钢筋工和 2 名木工，负责全部预埋工作，并由工长统一负责。

Anchor bolts shall be processed, piled up in classification, and marked as per the requirements in the drawing beforehand, and be transported to the embedded position in time when the construction reaches the position at where the parts are used.

预埋件提前按图纸要求加工，分类堆放，做好标志，施工到设置使用的部位时，及时运到预埋位置。

Position of anchor bolt is measured from the axis and bounced out the centralized croline by measurer as per the designed requirements, and is placed per the line in setting. Due to the corner iron bracket that fixes the bolt is suspended and leaves a distance from the bottom, shall extend the vertical corner iron up to the upper surface of foundation slab, or increase corner iron bracket to support the bracket of bolt. When positioning, all shall be measured from the axis and must not from the sideline of template to prevent the deflection of embedded parts resulted from the incorrect template position

预埋件位置由测量员按设计要求，从轴线引测，弹出中心十字线，设置时按线安放。由于固定螺栓的角铁支架悬空、不到底，应将竖向角铁加长到基础底板上表面，或增加角铁支架来支撑螺栓支架。定位时应当全部由轴线引测，不得由模板边线引测，防止因模板位置不准导致埋件偏移。

For ensuring the embedded parts fixed securely, may weld them on the structural reinforcement by welder (But shall pay attention to not damage the force carrying reinforcement) to fix its relative position with the template for preventing the inner contraction of embedded parts deflects from the template and embeds into the concrete during concrete pouring. All the uppers of embedded bolts must be drawn through by reinforcement, or steel tube, and corner iron, etc., to ensure them not moved during concrete pouring.

为保证埋件固定牢靠，可用焊机将其焊在结构钢筋上 ( 但应注意不得损伤受力钢筋 ) ，固定其与模板的相对位置，防止在砼浇筑时埋件内缩偏离模板而埋入砼中。预埋螺栓上部必须全部用钢筋或钢管、角铁等全部拉通，确保在砼浇筑过程中不位移。

After embedded, we shall carry out rechecking to ensure the specification and model of embedded parts correct, the embedded position accurate, fixing reliable, and convenient for using.

预埋好后应进行复测检验，保证埋件的规格、型号、正确，预埋位置准确，固定可靠，便于利用。

Construction of embedded parts shall be in tight cooperation with the construction of reinforcement engineering, arrange well the construction sequence, and construct alternately. The embedding works must not affect the construction progreof reinforcement and template engineering. When reinforce the embedded parts, may utilize the existing reinforcement framework, but must not affect the structural requirements of reinforcement engineering, and meanwhile the reinforcing method shall be tidy and beautiful as possible.

预埋件施工要和钢筋工程施工密切配合，安排好施工顺序，穿插施工，预埋工作不得影响钢筋、模板工程的施工进度，预埋件加固时，可利用现有的钢筋骨架，但不得影响钢筋工程的结构要求，同时加固方式力求整齐美观。

The anchor bolts shall be closed by tape, etc., after installed. During the concrete construction, the vibrating rod must not touch the embedded parts, and the embedding team shall follow up for inspection, if any displacement found, calibrate it in time.

柱脚螺栓安装好后，要用胶带等进行封闭保护。混凝土施工时，严禁振动棒碰触埋件，预埋小组要跟踪检查，发现位移及时校正。

Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once.

Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once for ensuring the correct position of embedded bolts.

砼浇筑刚成型尚未凝固时，进行第二遍复核，如发现有位移，必须立即采取措施进行复位，以确保预埋螺栓位置的正确。

钢筋工合同 篇7

甲方：

乙方：

为了确保工程的质量和工期，加强施工现场统一管理协调及配合，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，结合本工程具体情况，本着平等互利，相互合作的原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1、工程名称：楼工程

1.2、工程地点：

1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。

第二条、承包方式

承包方式：按照主体结构建筑面积单价包干，包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。

第三条、施工工期

按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同)，本工程工期短时间紧任务重，麦收﹑秋种不放假，制定的

工期目标延期罚款 元/天。如人为原因的情况造成停工，每停一天罚款 元。

第四条、工程质量标准：合格

国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础，依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。

第五条、合同单价及其计算方法

5.1元/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。

5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分：

一、工程内容：按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。

5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装，建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋，现场半成品运输。

5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。

5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。

二、其它包干内容

5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。

5.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合，现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等成品保护。

5.2.5、现场安全文明施工及形象、现场钢筋加工安装，施工现场钢筋原材费料，楼层钢筋清理、生活垃圾清理，并要工完场清。

5.2.6﹑建筑楼层超高费、乙方人员调遣费、延时加班费、法定节假日加班费及劳保、福利、冬雨季施工费、材料二次倒运费、管理费等全部费用。

5.3.1、钢筋工程质量缺陷和质量通病的修整等全部内容。

5.3.2、本工程塔吊，施工电梯基础钢筋全部内容。

5.5、工程量计算

5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单计价》的建筑面积规则计算。

第六条 双方责任与义务

甲方责任与义务

6.1、负责工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理，分部分项工程施工的技术交底和安全交底，监督、检查工程质量和文明施工。

6.2、提供本合同约定机具机械。

6.3、负责现场施工材料、构件的供应和调配，向乙方提供设计施工图纸、施工进度计划、设计变更和经建设单位、监理批准的施工方案，并进行施工质量、施工要求的技术交底。

6.4、组织乙方人员进行安全施工、现场管理规章制度教育(包括建设单位的各项管理规定)以及防火教育，协调现场各专业承包单位之间关系。

6.5、有权对不符合施工要求的作业人员清退(以书面通知乙方)，对施工中由于乙方原因导致的一切责任和损失有权采取相应的经济制裁和处罚，必要时可终止合同，乙方无条件退场并承担损失。

6.6、在施工期间，因乙方原因不能达到关于安全文明、质量和工程形象进度等要求，并经多次督促仍无实质性成效时，甲方有权清退乙方出场，且在办理结算时考虑上述因素。

6.7、负责按照合同相关规定，对乙方已完工程进行检查、验收合格后，办理工程量确认单，按照合同和工程量确认单进行承包工程结算。

乙方责任与义务

6.8、乙方人员必须服从甲方的统一管理，应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度，服从和配合甲方有关人员的监督、检查、管理，并及时向甲方提供有关资料，同时必须遵守地方政府管理部门的各项规定，发生违法违纪现象，除承担法律责任外，并进行经济处罚。

6.9、在施工期间必须完全履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途因各种原因退场给甲方造成工期拖延等损失，乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的经济损失。

6.10、乙方项目部应每月﹑每周报材料进度计划，向甲方报工程主要材料钢筋﹑扎丝﹑垫块﹑马蹬等材料计划，报施工进度计划。

6.11、乙方负责机械的正常施用，维修与保养。

6.12、因施工质量、工程进度、安全文明等达不到甲方的要求，

乙方应无条件退场，甲方对乙方所涉及的工程量在结算时扣减其影响部分。合同内应由乙方施工而未施工或不施工部分，甲方有权自行安排施工，该部分费用按照实际发生从乙方结算中扣除。

6.13、负责作业面钢筋半成品清理和主体施工的钢筋废料清理等。

第七条 质量验收

7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、施工图纸设计、批准的施工方案、设计变更等组织施工，保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”，分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过，乙方不得进行下道工序施工。工程完工后，由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。

7.2、乙方承诺本工程质量达到合格标准。如因乙方原因达不到合格标准，由乙方负责无条件返工，并承担返工发生的一切费用。返工后仍达不到约定条件又无技术保证时，甲方将立即终止合同，并责令乙方退场，除不予以结算外，并处扣罚返工发生的其他费用。

第八条 安全文明施工

8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证，并办理工伤事故保险。

8.2、乙方进场施工时，由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育，要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例，进场人员必须正确配戴安全帽，高空作业必须正确佩带安全带，认真执行安全操作规程，严格按照甲方安全交底进行操作，服从甲方现场施工人员和安全管理人员的指挥。并要根据工程进度及时搭设安全通道和采取安全防护措施确保安全生产，不得随意拆除安全防护;乙方并应加强自备小型工具使用的安全措施。因乙方人员不听从甲方指挥而发生的违章作业，甲方根据情节给予一定经济处罚。

8.2、必须杜绝重大伤亡事故发生。施工中如乙方人员发生工伤事故，属甲方原因由双方协商做一次性处理(10000元以下自行解决)乙方原因发生事故，乙方自行解决。

8.3、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育，特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视，防止火花溅落引发火灾：下班时要进行检查和清理，防止火花隐患造成火灾。

8.4、乙方施工时要安全文明施工，工完场清，随时保持现场整洁，因乙方不能做到或不能完成施工场地清洁卫生的，甲方委派其他人员进行清理，费用由乙方承担。

第九条 材料使用与管理

9.1、甲方提供工程周转材料及加工机械，乙方负责材料机械进场卸车。

9.2、因乙方施工或管理不当发生的工程材料机械损坏、丢失、超耗及现场浪费，甲方对乙方进行相应处罚。材料的损耗率控制在钢筋2%。

9.3、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、保证现场材料无浪费、不凌乱、不丢失;堆放规矩有序，分类保管，确保材料的安全;归还时确保正常归还。

第十条 工程劳务费支付方式

10.1、本劳务分包合同的付款，采用分期支付工程款的方式。

10.2、具体支付工程款时间节点：主体封顶后施工完成后 天内支付已完工程量的 %的合同价款。

第十一条 违约、争议

11.1、执行合同中如一方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

11.2、若合同履行中发生争议，双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。

第十二条 处罚规定

12.1、发现未戴安全帽进入施工现场每人罚款50元，楼层验收因钢筋绑扎原因不能一次性通过的罚款 元

第十二条 其他

12.1、本合同签定后，补充合同和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。

12.2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 年 月 日

钢筋工合同 篇8

甲 方：

乙 方：

经甲、乙双方协定甲方将 楼所有的钢筋工程的劳务单包给乙方，双方协定如下：

1、承包范围：该工程所有的钢筋制作与安装、预埋;(包括地面地坪的钢筋制作安装)钢筋制作安装所用的机具;接头和所用机具;钢筋调直和所用机具及机具所用的电线、扎丝;场内的钢筋转运;楼层上的钢筋清理、收集;柱、墙内清扫;试件制作;安全帽和安全带的配备;工人住宿清理和管理。

2、操作规程及质量要求：

①、施工前要认真学习图纸，了解图纸设计意图。清楚钢筋规格、数量、形状、尺寸、锚固长度，接头数量、位置及构造要求，然后要进行放制大样。

②、钢筋放样必须按设计要求及国家现行施工验收规范进行，样放好后，必须经现场主管人员检查签字后，才能下料。

③、钢筋下料是，一定要将钢筋的规格、数量、形状、尺寸、搭接、锚固长度，接头位置按设计要求及规范搞清楚。将同规格钢材根据不同长度，计算好长短搭配，减少短头，减少损耗。钢筋下料具体要求为断口不得有起弯现象，长度要求准确，允许偏差±10mm，钢筋对焊

④、钢筋制作，必须按正确的操作规程操作。其质量要求钢筋形状正确，平面上不能有翘曲不平现象。钢筋成型长度±10mm，钢筋末端弯钩净空直径不小于钢筋直径的2.5倍，末端平直部分长度按图纸要求的抗震等级定，弯起钢筋起弯点位移±20mm，弯起高度±5mm，箍筋长±5mm。

⑤、钢筋安装：钢筋安装前必须按图纸及规范要求划出钢筋的位置线，做到横平竖直，不能漏扎。

⑥、钢筋保护层要求：按图纸及规范要求垫好保护层垫块或垫铁，使钢筋间距及在浇筑过程中不错位。

⑦、现场施工中容易出现的问题要特别注意：框架柱、构造柱、施工缝预留钢筋在砼浇注过程中错位。所以在砼浇筑时，钢筋工一定配合浇注工控制好柱钢筋及预留钢筋的位置，不得错位，如有错位，必须返工。

⑧、钢筋制作后，要分型号、种类等规范堆放。安装后清理好现场，不得有遗漏现象。钢筋进场时必须分型号、分种类、有条不紊的堆放好。

⑨、砼浇注过程中，必须有钢筋工，对钢筋保护层和钢筋位移及时调整。

3、现场管理细则：

①、制作工人的下料单未经现场钢筋工长签字，不能下料，制作违反者每次罚款100元造成损失按原价2倍赔偿。

②、短料钢筋运用Φ6—Φ10长度超过200mm;Φ12—Φ14长度超过300mm;Φ16—Φ25长度超过500mm;必须全部用完，如未用尽者按钢筋原价2倍赔偿。

③、分部工程完成后，自己先按图纸要求核对钢筋型号、尺寸、标高，提交专业施工工长检查。如出现大部分返工按每处罚款100—500之间。

④、特别强调，框架柱、剪力墙钢筋保护层必须准确，如不准确造成梁钢筋缩颈必须返工。按每处罚款20元。如监理提出修复，影响浇筑时间。每次扣500元。

⑤、砼浇筑过程中如钢筋移位，保护层未垫好必须返工，按每处罚款20元。板或梁由于保护层及钢筋制作安装原因影起的露筋，按每处50元罚款。

⑥、完成一个部分后，钢筋必须收集到制作房便于二次利用，如发现未收者自己收集每根(个)5元罚款。如发出通知未收者每根(个)罚款10元，收集最后期限未在砼浇筑前。

⑦、爱护公物做好成品保护。发现恶意损坏公物者，赔其损坏公物厚另罚款500元以上。发现偷盗行为，轻者罚款5000元以上并驱逐出工地。重者移交法律机关重惩。

⑧、所有人员必须服从现场管理人员指挥安排，若无正当理由且不服从者，驱出工地，并罚款100-1000元。

⑨、工地上小组与小组之间，打架斗殴者，轻者每次各罚款500-1000元，重者赔其所需费用后，并依法办理。

⑩、现场清洁卫生;严禁在楼层上大小便，发现一次罚款50元并清理干净。

4、安全条例(所有工种通用)：

(1)、进入施工现场，必须佩戴好安全帽，扣好帽带。违者每次罚款50元。

(2)、在高空危险处作业必须系好安全带。违者每次罚款100元。

(3)、不从事电器和机械的人员，严禁动用机电设备，严禁私自接电源。违者每次罚款100元。

(4)、高处作业时，不准往下或向上抛投任何物件。

(5)、工人在堆放建筑材料时一定要堆放整齐稳当。

(6)、在操作中应坚守工作岗位，严禁酒后操作。违者驱出工地并罚款200元。

(7)、特种作业人员(如电工、机械工、架工、机械驾驶员等)操作时思想一定要集中，不能擅自离岗。停止使用时，必须截断电源，整理好机械，锁好配电箱。

(8)、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、易滑和带钉的鞋。

(9)、施工现场的脚手架，防护设施未经施工负责人同意，不得擅自拆除。

(10)、工人在经过施工现场的洞和坑时，必须注意标志牌。

(11)、严禁坐提栏上下，攀登井架及垂吊设备。

(12)、不准坐在脚手架和防护栏上休息及睡觉。

(13)、在推斗车时，不能猛跑或甩掉手把空放。

(14)、拆下的脚手板，模板、木板等要及时整理，圆钉要及时拔除。

(15)、砌墙坎砖必须向内坎。

(16)、施工操作时，要随时注意自己手里工具，不用时要放好。

(17)、不准在龙门架内穿行，不准提升后，不采取安全措施到下面清理杂物。

(18)、塔机吊钩在下班后必须挂好，龙门架吊篮不准在空中久停。下班后吊篮必须停在施工底面上。

(19)、脚手架上有泥或建渣要及时清理。

(20)、脚手架上堆放砖不得超过单行侧放三层。

(21)、拆除与墙连接的钢管架时，一定要采用安全有效的方法。

(22)、检修塔吊和龙门架，及高处临边悬空时，必须系好安全带。

(23)、梯子上部要扎稳，下部要有防滑措施。

(24)、高空作业的工人必须具备以下条件：

①、从事高空作业的人工身体必须健康，严禁有高血压、贫血、严重心脏病、精神病、癫痫病、深度近视，以及经医生检查不能从事高空作业的人员，严禁高空作业。

②、在平台，屋檐口操作时，面部要朝外，系好安全带。

③、在平台边，挑头拆除模板时，撬棒部要向外，不要用力过猛，并系好安全带。

④、如遇暴雨或大风应停止室外作业。

⑤、夜间施工时，如照明不充分，应暂停止作业。

(25)、特别强调：操施工工作前必须检查机械、仪表工具等。确认完好后，才能使用。在施工过程中，擦施工一定要小心谨慎，明确机械安全正常运转。

5、工伤事故责任

违反《安全生产条列》者，一切责任自负，并罚款，出现工伤事故，单次20xx0元以下自负，单次20xx0元以上者，协商解决。

6、工期要求：

①、必须无条件按照项目部要求完成工程时间、分部分项工程穿插和完成的时间。具体时间每次工地开会确定。

7、人工费单价及收方标准：

①、收方标准：按施工图规定的建筑面积计算

②、单价：每平方米 元，大写：

8、付款方式及时间：

①、每月按工程量及人工出勤率考核付给人工费。

②、主体竣工验收后，付足总人工费的85%时间不超过2周。 ③、二次安装的工程完成后付足总人工费的95%时间不超过2周。 ④、全部竣工验收后付清。

9、民工工资管理

每月必须将民工工资按时发放，如由于民工原因影起的纠纷和造成的一切损失，全部由乙方负责。

10、违约责任

双方若任何一方违反以上要求，均追究责任，如乙方有违背以上原则，甲方有权更换乙方各工种人员，人工费按完成工作量合格率的半价支付。

本合同一式两份，双方签字生效。

工程完工结算后本合同自动终止。

甲 方：

乙 方：

年 日 月

钢筋工合同 篇9

钢筋工程承包合同

发包方， （以下称甲方）

承包方， （以下称乙方）

甲方将宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼工程的钢筋工程发包给乙方清包施工，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议，

一，工程概况

工程名称，宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼

结构形式，框架—剪力墙结构

工程工期， 1年

质量目标，合格

二，承包方式，包清工,包辅材，包质量，工期，安全生产，文明施工。

三，工程承包范围，

1．承包范围，工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。

2．具体工作内容，

（1）钢筋料表的编制。

（2）设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

（3）施工规范及常规要求。

（4）材料场内运输，装卸。

（5）钢筋的下料，弯钩，加工成型，绑扎，标识。

（6）钢筋的除锈污物的清理。

（7）成型钢筋的焊接（包括，闪光对焊，电弧焊，）电渣压力焊另行分包

（8）二次结构，如框剪结构的二次构造柱，圈梁，凸窗挑板，窗头过梁等。

（9）每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域的现场清理及堆放。

（10）与其他工种的配合施工。

（11）施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

（12）文明施工要求场地整齐，清洁及机械保养等工作。

（13）钢筋分类，分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

（14）原材料，成型钢筋必须分类，分规格堆放，长于1000px的废钢筋必须与其它废材料分类集中堆放。

四，材料及工用具

1.材料管理，

（1）乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

（2）辅材，铁丝，由乙方自购。

（3）钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。

2.工用具管理，

1.乙方自备钢筋切断机、焊接机、弯曲机等钢筋加工机械。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员安全检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

五，质量要求，

1.工程量必须达到国家现行施工及验收规范及建设，监理和甲方要求。

2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3.乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验，经甲方验收合格后方可继续施工。

4.乙方对现场所有已完工程成品负有保护义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂物和油污。

六；安全，文明施工

1.安全施工，乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

2.安全事故;施工人员进入工地必须佩带安全帽，一次警告，二次施工人员20元/次，班组长50元/次。上岗前，班组长必须对施工人员进行安全技术交底，若工程施工中发生安全事故，一概与甲方无关，乙方负一切责任。

3.文明施工，乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理，回收，整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。积极主动创建市文明标化工地。

4.施工现场严禁使用童工，施工人员小孩严禁带入施工现场。

七，工程承包费用及结算方式

1.高层单价为，32.0元/m2，附房单价为，30.0元/m2，伐板基础底板钢筋按450元/T另计。结算时以该工程决算图纸范围内实际面积进行计算。

2付款方式;根据工程形象进度支付已完成工程量的60%工程款。

乙方垫资至三层结构面完成，甲方按完成工程量的60%付款，其后完成三层结构支付完成工程量的60%，结构封顶付至80%按合同单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。外架拆除后余款一个月内付清。

施工过程中乙方中途退场，按实际完成工程量50%结算工程量，并承担由此对甲方造成的相应经济损失。

（1）承包班组交通费用自理。

八，双方职责与权限

（一）甲方

1.甲方对乙方施工全过程的施工质量，进度，安全和文明卫生进行检查验收，监督管理。

2.做好材料供应工作，切实解决好施工用水，用电，垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

3.在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划安全，质量，文明施工等要求，造成质量低劣，材料浪费，进度泄后和损害甲方信誉的，甲方给予乙方每次50—500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

4.在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方每次500 —3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面终止合同。

5.进行技术交底，安全交底。

（二）乙方

1.乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

2.做好人员录用工作，不得录用有高血压，心脏病，精神病，传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

3.严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工人员，质量员，安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

4.必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全，质量，坚持工前交底，工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章作业和机械带病运转。

5.妥善保管，正确使用甲方提供是我各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

6.由乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

7.制止所属人员乱拉乱接电源，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。电源、配电箱等由甲方负责到位。

8.乙方人员不得在工地聚众闹事，打架斗殴，哄抬工价，缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

九；其他

1.本协议一式两份，甲方一份乙方一份，合同双方签（字）后生效。工程款结清后失效。

2.合同未尽事宜，有双方协商签订补充协议。

甲方， 乙方，

日期， 日期，

上一篇 ：2024外墙清洗合同合集10篇
下一篇 ：立秋早安图片文案汇总(70句)