维修合同 篇1

甲方：

乙方：

甲方现有办公设备一批，需进行维修保养，乙方愿为甲方提供长期维修、保养服务。。特此签订如下协议：

一、维护服务内容

1、甲方单位在与乙方签约维护协议后新购的设备，若由乙方提供的设备，由乙方提供正常的硬件保修维护服务,软件维护服务不包含在本维护合同中。经甲乙双方协商确认后。

乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验，提出需要维修的类别和项目，填写《车辆维修前诊断检验单》。甲方确认后在该《车辆维修前诊断检验单》上签字。用户维修的车辆在车辆维修质量保证期内出现质量问题,乙方应给予免费维修,如因维修部分质量问题而出现责任事故,经有关单位的技术检验确属不是用户原因造成的,

2、办公设备仅限于附件《代维服务设备清单》所列出的设备，超出范围的设备需要维护，乙方将另行收费。

3、乙方负责甲方办公自动化设备，包括：电子计算机、打印机、复印机、传真机等维修和保养工作，并按协议规定工作日为甲方提供上门服务，如遇国家法定节假日顺延上门维护时间。

维修竣工质量检验合格的，乙方应当由维修质量检验人员签发全国统一样式的机动车维修竣工出厂合格证;对二级维护以下的车辆，乙方应当发给维修合格证明(含结算清单)。乙方未签发或者发给的。

4、乙方为甲方提供电子计算机方面的系统维护，常用软件安装、定期病毒代码更新，杀毒软件由甲方提供并使用，重要数据备份、软件备份所使用的介质由甲方提供，操作系统灾难性恢复、系统重新安装、硬盘检测。

车辆维修竣工后，乙方应当向甲方出具法定的结算票据，并附桂林市运输管理处监制的《桂林市机动车维修结算清单》，工时费和材料费应当分项列明。乙方未出具法定结算票据及结算清单的，甲方有权拒付费用。

5、乙方为甲方的打印机、传真机、复印机等办公设备提供正常保养及清理，如甲方机器需大修时，乙方应免收大修维修费用。

乙方在承修过程中，发现确需增加维修项目、增加约定维修费用或延长维修期限的，应当及时通知甲方，说明理由并征得同意。

二、乙方负责对甲方所有代维设备进行统一标示，在设备明显位置粘贴标签，协助甲方做

好固定资产管理工作，协议签约后第一次上门维护时做好《代维电脑设备配置详细列表》登记工作。

三、乙方应为甲方提供及时、周全的6×8小时服务，若故障报告时间晚于下午5：30，则

上门维护时间顺延至下一个工作日;维护响应时间为每周一至周六上午8：30至下午17：接到甲方报障后应在2小时内到场维护;一般故障，应在24小时内修复，重大故障应在3天内修复;

四、乙方为甲方的办公设备提供零配件和消耗品的报价及其它方面的咨询，如甲方从乙方

处购买配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的优惠价格。

五、保养周期：

乙方在每个月第四周的星期二或三到现场进行维护，并做好服务登记(乙方在维护过程中需有甲方人员陪同);乙方若未能按协议规定的服务周期提供保养服务，甲方可向乙方上级部门进行投诉。

节约经费,根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,甲方通过 公开招标 公开招标后续签合同 确定乙方为20--年7月1日～20--年7月1日青岛市国家税务局定点汽车维修厂.乙方可以承接所在区域国税局(以下称用户)的机动车辆维修,也可以承接青岛市国家税务局所属的其它单位的机动车辆维修.用户车辆在乙方维修时,乙方应与用户签订汽车维修合同,

六、乙方在履行合同过程中，知悉甲方的一切商业秘密，无论是在本合同期限内还是合同

终止后，均应保密。

七、服务费与付款方式：

1、甲方每月支付乙方保养费人民币￥300.00，包括交通费和劳务费用，但不

包括耗材和零配件的费用;如更换零配件，需由甲方同意并确认后，费用由甲方支付。

2、乙方在协议签订后3天内将全年保养费的50%支付给甲方，维修年度到期前10天内将余款付清。

八、本协议未尽事宜或协议期限内发生异议，双方应本着友好原则协商解决。

九、本协议有效期为壹年，自协议盖章之日起生效。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。

附件：代维办公设备清单

甲方：乙方：

盖章：盖章：

代表人(签名)：代表人(签名)：

日期：x年x月x日日期：x年x月x日

维修合同 篇2

合同编号：______

甲方(定作人)：______

法定住址：______

法定代表人：______

职务：______

委托代理人：______

身份证号码：______

通讯地址：______

联系人：____________

电话：____________

传真：____________

帐号：____________

电子信箱：______

乙方(承揽人)：______

法定住址：______

法定代表人：______

职务：____________

委托代理人：______

身份证号码：______

通讯地址：______

联系人：____________

电话：____________

传真：____________

帐号：____________

电子信箱：______

第一条修缮修理项目、数量、报酬

第二条定作人保证其有权对上述_____进行修缮。

第三条承揽人保证其具修缮的资格证照，有权从事修缮的企业。

第四条材料

第五条检验

1.定作人检验承揽人提供材料的标准：______、方法：______、时间：______、地点：_______

2.承揽人检验定作人提供材料的标准：______、方法：______、时间：______、地点：_______

第六条修缮修理时间

从_____年_____月___________日到_____年_____月________日

第七条质量要求

修缮修理项目应符合_____的规定和要求，具体的技术标准、质量要求包括：_______

第八条资料提供

1.定作人于_____时间，以_____的方式向承揽人提供以下技术资料、图纸：_______。

2.承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在__________日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的___________日内答复。

第九条转包

1.定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。

5.甲乙双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内将变更后的通讯地址和账号以书面形式通知对方。

2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。

3.双方必须在得到对方书面批准后，雇佣第三方执行承揽人在本协议中的有关义务，否则，未被通知方有权单方面停止此协议的执行。

6.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的。

4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。

汽车维修是指汽车修理和汽车维护。汽车修理具体为整车修理(大修)、总成修理、小修和专项修理;汽车维护具体为日常维护、一级维护和二级维护;

第十条保密

1.双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。

2.双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。

3.定作人对其专有机密信息自行负责。

第十一条中途变更的后果

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第十二条协助

1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：_______，并满足以下要求：_______。

2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在____天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。

3.定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。

第十三条监督

承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。

第十四条保管义务

承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。

甲方享受标准每工时35元的9折即每工时31.5元的优惠;按上海市汽车维修行业核算标准。

第十五条更换部件：

1.部件更换可能会影响____________的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。

2.定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件，如有特殊情况，承揽人人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

乙方接收待修车辆时，甲方应当自行取走车内可移动物品。固定在车上附件、设备等填入《18项安全检测单》“随车附属物检查”

3.更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_____市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。

注：《车辆维修前诊断检验单》在乙方公司称为“18项安全检测单”简称“18项安检单”，其性质同《车辆维修前诊断检验单》一样。

4.承揽人未经定作人同意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同意的第三方更换或拆卸部件。

第十六条交付

修缮修理项目完工后，交付时间：______，交付方式：_______，交付地点：_______。

第十七条验收

1.双方约定由_____来进行本次修缮的验收工作，并向其支付规定报酬___________元。该部分费用由定作人来负担。

乙方接收待修车辆至竣工交付甲方前，除维修过程检验和竣工质量检验外，不得擅自动用该车。乙方承担赔偿油料、养路费等直接损耗;

2.修缮修理项目检验标准依据____，具体验收时间为：_______

第十八条修缮费用

本次修缮的费用为__________元，定作人在____年____月_____日前向承揽人预付材料款(大写)__________元，在本次修缮结束并经验收合格后___________日内将尾款___________元全部付清。

第十九条结算方式

报酬与材料费的结算方式为：

第二十条保修

设备修复后，对于该设备的同一故障，承揽人提供_____个月的保修。

但下列情况不属保修范围：

1.他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;

2.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;

3.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;

4.因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。

第二十一条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_____天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件。

送修车辆时，甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”或“施工单”(以下均简称“派工单”)。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目，经甲方送修员签字后交乙方，乙方凭此单确认项目的接修。

第二十二条合同的终止

如果发生下列情况，各方有权单方面立即终止本协议。

1.在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同的义务。

2.未经定作人同意而私自更换部件。

3.更换部件时，未经定作人同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，承揽人退还定作人所付的部件费用，并更换原品牌部件，如果造成设备损坏，承揽人要按市场价格进行赔偿。

对甲方车辆乙方应以修复为主，能不更换的零部件尽量不予更换，确实不能修复或修复不经济的零部件，在征得甲方同意后方可更换。乙方在维修中换下配件、总成等，应当交甲方自行处理。

4.未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。

第二十三条合同的转让

第二十四条声明及保证

定作人：

1.定作人保证其有权签署并有能力履行本合同。

2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

乙方所维修的车辆的质量保证里程和时间：汽车车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20xx0公里或者100日;二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;

承揽人：

1.承揽人保证其有权签署并有能力履行本合同。

2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

质量保证期从甲方验收取车的当日算起;行驶里程和日期指标，以先达到者为准;因维修质量问题返修的。

第二十五条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。

在质量保质期内，因维修质量原因造成车辆无法正常使用，乙方在3日内不能或者无法提供相关证据的，乙方负责无偿返修;因同一故障或经乙方两次修理仍不能正常使用的，乙方应当负责联系其它修理企业，并承担相应费用。

2.各方通讯地址如下：__________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起__________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

交付级维护、总成修理、整车修理车辆时，乙方应当由维修质量检验人员在全国统一样式的机动车维修合格证上签字或签章。乙方未签发机动车维修合格证的，甲方有权拒付费用。

第二十六条争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决

乙方每月5日向甲方交付甲方当月在乙方处所发生的维修明细帐目即当月全部上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》(工时费和材料费应当分项列明)和对应金额的增值税发票。注：关于上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》。

(1)提交_____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十七条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

甲方支付的维修费以银行划账方式付至以下账号:开户名称：上海元征爱思开汽车服务有限公司 开户银行：

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后___________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。

乙方应及时开具并交付甲方增值税发票及全部《上海市机动车维修结算清单》，如延期开具或交付发票及上海市机动车维修结算清单，甲方可推迟支付。

双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

乙方未经甲方同意，擅自将全部或部分维修工作委托他人的，甲方有权解除合同。乙方在接到解除合同通知后的1日内，应当将车辆退回给甲方;若因乙方转托行为造成甲方车辆损害的，乙方应当承担赔偿责任。

不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订______日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震。

乙方在承修过程中，发现其它故障确需增加维修项目或延长维修期限增加约定维修费用的，应当按以传真形式及时通知甲方，说明理由并征得同意，否则甲方将不承担乙方擅自增加项目的维修费用;甲方接到通知后2天内应当给予答复，否则视为同意。

第二十八条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

车辆续保，在保证甲方享有保险费用最大折扣的前提下，乙方对选择保险公司代理保险业务享有优先权。

第二十九条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

本协议有效期为年，从20xx年03月2 日起，20xx年03月02日止。双方应友好合作履行协议条款。

第三十条合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之______日起生效。

有效期为_____年，自_____年_____月___________日至_____年_____月___________日。

本合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

定作人(盖章)：_______承揽人(盖章)：_______

法定代表人(签字)：_______法定代表人(签字)：_______

委托代理人(签字)：_______委托代理人(签字)：_______

签订地点：_______签订地点：_______

_____年____月___________日_____年____月___________日

维修合同 篇3

经甲乙双方共同协商，达成以下协议，甲方将学校围墙的增高、修补、粉水、喷砂等施工项目交予乙方进行施工，订立施工合同，合同做如下条款，双方共同遵守合同条款。

甲方：____

乙方：____

账号：____

开户行：____拉萨市中行夺底路支行

一、乙方承包的工程内容：____

1、南面围墙段（停车场东面起至乒乓球场段），普增高0.2m，局部地方增高0.8m，围墙上部为预制混凝土盖板，粉水与原粉水水面接至盖板处，粉水、喷砂为单面，只做院内墙面，不做外墙面。

2、西面围墙段：____（按南面围墙至运动场厕所段），拆除原墙体200墙，改为300墙体，普增高0.6m，剔除原粉水破损处，重新做粉水，围墙上部为预制混凝土盖板，砂浆做帽。

3、北面围墙段（按西面围墙至网围栏段），普增高0.2m，围墙上部为预制混凝土盖板，粉水与原粉水水面接至盖板处，粉水、喷砂为单面，只做院内墙面，不做外墙面。

4、喷砂颜色为臧红和米黄色，加印藏式坨坨（色为白色），具体颜色由校方定。

二、工程质量

因本工程为修补项目，原墙体根本不在一条线上，在外观上存在凸凹现象，因此要求基本上达到顺直，喷砂颜色一致、匀称、鲜明，达到合格要求。

三、合同期限

本工程定于____年6月16日开工，20________年7月10日完工。

四、合同价款：____

1、南面围墙每米单价为248元，248×270=66960.00元；

2、西面围墙每米造价为360元，360×230=82800.00元；

3、北面围墙每米造价为288元，288×103=29664.00元

改围墙修补合同总造价为：____179424.00元，维修工程中预算的各类面积和长度都按完工后实际的实际面积和长度为准。本合同价款包括公司管理费和国家税收。

五、付款方式：____

乙方开工一周后甲方需向乙方预付60000.00元的材料费，其他工程费用到完工后，甲方进行验收合格后根据测算的实际数额在一周内给予全额支付。

六、安全责任：____

1、乙方在施工过程中，甲方有权进行监管；

2、乙方在施工期间发生的.一切安全问题，有乙方自行承担，甲方无任何责任。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份合同具有同等的法律效力，签字后生效。

甲方：____

乙方：____

账号：____

开户行：____

年 月 日

维修合同 篇4

甲方：

乙方：

现因乙方民办办学需要，租赁甲方原新店小学的校舍和场地进行办学，经甲乙双方协商达成以下协议：

场地，不提供桌子、椅子、水、电、教学设备的添置、校舍的维修等。

2、乙方除今年向甲方上交租金1000元，以后每年向甲方上交4000元。租赁的时间暂定三年，租金每年3月1日前一次性交清一年的费用。

围墙、校门等建筑物在合同结束后应保持原状，若有倒塌或重大损坏的，乙方必须维修到位。确实遇到不可抗拒的自然灾害导致房屋倒塌的乙方必须及时向甲方报告。

4、若因上级有重大决策确实需要终止合同的甲方按照时间比例退还租金，不算违约。

5、乙方在办学期间所发生的一切安全事故与甲方无关，甲方概不负责。

6、乙方在租赁期间若不能办学的，也不得转租给其他人，确实有特殊情况的必须取得甲方同意。

7、本协议未尽事宜，需甲乙双方协商，由双方签订补充协议。

乙方、上巴河镇中心学校、教育局民管办各一份。双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

维修合同 篇5

甲方：________________

乙方：________________

甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

一、维修内容、范围及时间

甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

二、维修承包费用

全年为______元。（大写）

三、日常水电维修管理规定

下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新；甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

由科室、班级负责人验收，并在《维修单》完成相关内容的填写。维修单由乙方送总务处保存。

3、乙方进行维修工作时，必须遵守公司各相关章制度，维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行；否则发生安全事故责任由乙方承担。

经济结算、工作分析；甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。

5、一学期内“一般”以下等级须小于3次，否则甲方有权扣除一学期维修费的25%—30%，并有权终止维修合同。

四、寒假集中维修管理要求

与日常维修相同，维修结束时间是放寒假后的第7天，维修评价由各科室或班级负责人完成。

五、暑假集中维修管理要求

日常维修相同，维修结束时间是8月20号，维修评价由各科室或班级负责人完成。

六、工程质量要求

乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

七、施工安全要求

乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

八、付款方式

每半年付款____元，年底付完。

本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

维修合同 篇6

第一部分强电系统 第一章 高压电系统

供电系统的接管验收

接管验收工作依据

国家和地方有关工程施工质量验收规范

1．《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB）2．《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB）3.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB）4.《智能建筑设计标准》（GB）5.《通用用电设备配电设计规范》（GB）6.《3-110KV 高压配电装置设计规范》（GB）7.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB）8.《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》（GBJ63）9.《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》（GBJ164）10．《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65）11.《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》（GBJ147）

12.《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》（GBJ148）

13.《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149）14.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB）15.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB）16.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB）17.《电气装置安装 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB）18.《电力工程电缆设计规范》（GB）19．《电力设施抗震设计规范》（GB）20.《钢制电缆桥架工程设计规范》（CECS31：91）21．《北京市电气防火检测技术规范》（DBJ11-065）22.《北京市电力防火检测技术规范》（DB11/065）23.《城市住宅小区竣工综合验收管理办法》

设备设施生产厂家的安装要求及产品技术说明书

包含组成变配电系统所有设备的随机技术资料。 竣工图纸、资料

由开发商提供的有“竣工”印记的变配电系统竣工图纸、设计变更说明、施工方提交开发商的设备试验数据等技术资料。 接管验收的范围

物业基础资料、竣工图纸资料和设施设备的技术文件： 1.高压变配电设备操作和维护保养手册。

2.高压部分电器系统图、平面图、隐蔽工程验收资料及说明。3.高压变配电设备明细表、设备厂家资料及产品合格证。4.供电主管部门验收报告。

5.各种高压设备检测报告和预防性试验报告。6.与供电企业签订的供电合同、电费缴纳协议、供电方案、投入批准书。7.高压配电室的全部设备及工具、备品备件、高压防护用品等。8.高压侧法定计量表表底确认。9.模拟屏及各种标牌。 接管验收的程序 接管验收的准备

1.安装技术人员提前进驻现场，收集资料、熟悉图纸，观摩设备的安装调试，确定接 管验收的技术方案和组织方案，根据验收的项目内容配备必要的验收工具和仪器。

2.召开“接管验收协调会”将物业接管验收方案通报各方。1）参加单位有：开发商或业主方（作为召集人）、物业管理部、开发商或业主方聘请 的工程监理公司、总包施工单位负责人。

2）会议议题：移交方和接管方确认以下项目： A．移交范围；

B．验收时间和进度安排；

C．参与验收人员的分组及配置； D．验收标准； E．验收方式；

F．验收中发现问题的确认（各方确认验收表格形势及内容，确定参与的有关各方专业 负责人，确定授权签字人）；

G．确认整改单汇总移交的方式（每日汇总后移交，双方签收）；

H．确定接管方对施工单位维修遗留问题的配合方案及成品保护方案； I．遗留问题整改期限要求及再次验收的程序；

J．会议后物业管理处提供书面“备忘录”抄送各方参与人员安排执行。3.各方人员配合要求：

1）开发商或业主方：协调人负责协调接管方与总包∕工程监理公司之间的关系，专业 工程师从技术角度对验收中发现的问题进行确认。

2）监理公司：从专业角度出发，检查施工中有无违反相关规范∕标准的问题，交物业 公司汇总后由总包方安排整改。

3）总包单位：按照接管方安排，配合接管验收的检查工作，跟进整改工作。4.人员配备：根据物业基本情况和方案要求，配备符合要求的技术骨干。5.工具准备：配置基本个人工具及万用表、噪声计、照度计、温度测量设备、数码相 机等。

6.熟悉现场：了解现场主要系统设计运行原理，熟悉现场环境、机房位置、主要设备 安装地点，初步清点装备（如有条件）。

7.做好接收表格，验收工具的准备等。 接管验收工作的具体实施

1.开发商或业主，总包以及开发商或业主聘请的工程监理公司会同接管方按照预定方 案和标准开始接管验收工作，在验收中发现的问题接管方逐项记录并由有关各方签字确认，每天结束后汇总当日验收资料，并将需整改的内容交给移交方。

2.无论状态是否合格，接管方均接受该区域∕机房的钥匙，并立即进行封闭管理。移 交方人员欲再进入该区域，须严格按照接管方的规定进行登记并领取施工出入证。3.全部验收结束后，接管方汇总最终文件，参与验收各方代表签字，验收完成。对尚 未完成的整改工作，应在验收文件中逐项注明，接管方配合施工单位整改，逐步消项，在 约定的时间内完成。 主要岗位的工作职责

1．技术总负责人负责组织设备设施的接管工作，包括以下几方面 1）负责安排各系统工程师对所属系统设备开展清点验收；

2）负责联系开发商或业主方、施工单位、物业管理方和相关部门，组织联合检查、培 训、验收，协调控制各系统工程师的工作质量与进度；

3）传达各种验收接管要求，发现问题及时采取纠正措施；

4）负责收集各系统的检查记录，对设备设施接管进行整体评估，编写综合评估报告，并协调相关部门解决所发现的问题；

5）负责对设备设施接管工作的效果进行评估。并考核各系统工程师的工作绩效；

6）针对验收过程中的影响物业后期管理运行的问题进行评估，在全部验收完成后向业 主提交关于系统设备设施方面的建议。

2.专业工程师负责本系统的设备接管工作，包括以下几个方面： 1）按照公司统一要求，合理安排时间进行现场设备检查、登记、清点工作； 2）接受原设备生产、安装、调试、管理单位的培训，掌握本系统设备的操作，运行方 法并指导下属工程部技工接管、操作设备；

3）负责编写本系统的评估报告，并提出解决方案。 交接遗留问题的处理

1.接管验收中发现的问题要及时上报开发商（或业主方），并积极跟进整改情况。

2.接管验收中未能发现的施工遗留问题，应在接管后的设备检查中注意收集，集中呈 报开发商（或业主方）并跟进处理情况。

3.设备保修期内出现的问题，均属后续遗留问题，应及时与设备供应商沟通、处理。

登记建档

整理设备原始资料并分类归档

根据设备铭牌、安装位置建立设备档案 制定维护保养要求、建立维护保养记录卡 设备档案主要内容

包括：序号、专业、制表人、设备名称、型号、出厂编号、安装位置、设备编号、图纸名称、购买日期、价格、使用寿命、计划维修频率、图纸编号、额定电压、额定电流、额定功率、安装时间、投入使用时间、厂家资料（包含名称、联系人、电话、地址等），供 应商资料名（包含名称、联系人、电话、地址等）、备注及主要维修记录。

供电系统的运行管理

运行管理的依据

1.《电力设备预防性试验规程》（DL-T596）2.《电工作业人员安全技术考核标准》（GB8833）3.《中华人民共和国电力法》 运行管理的内容 运行管理的岗位设置

物业管理企业可根据所管理的大厦或园区的具体情况设置运行管理岗位。通常来说，一个项目的高低压供配电系统可由一个团队（即电工组）进行管理，由一名专业主管（或 电气工程师）统筹全部工作，下属领班、员工若干（视具体情况定）。

运行管理岗位职责

变配电室值班（如有）可安排运转班以保证 24 小时有人值守，对箱变或设计为无人值 守的变配电室可安排值班电工定时巡视。

1.坚守工作岗位、认真监视所辖区域各路负荷及机房的运行情况，并按时做好记录。

2.严禁在工作时间作工作无关的事情，并保证值班室电话畅通。

3.保持室内清洁，严禁吸烟，各班次交接班前，要做到设备运行完好。4.遇有接班人员因故没有到岗或其他不能胜任岗位的特殊情况，交班人应继续值班，并及时上报主管领导，在上级主管没有安排人员接班下岗之前不得擅自离岗。

5.变配电室内设备、仪表工具未经领导批准不得擅自外借或挪用，各班次交接班时，工具应齐全。

6.认真填写交接班记录,出现问题应与接班人员交代清楚。7.值班人员接班后，应按巡视路线认真检查设备、机房等重点部位并做好记录。

8.值班人员需掌握发生灾害事故和设备运行设备运行故障时的紧急处理办法，发现重 大隐患或故障应及时妥善处理，并立即上报主管领导，随后记录在案。

9.高压变配电室属重要区域，无关人员严禁入内。外部人员参观须经主管领导批准，经签名登记后由专人陪同、监护。

10.运行值班人员必须持证上岗。 运行管理的规程

1.变配电室操作规程 1）明确供电方式 2）明确运行方式

3）运行与操作（以双路供电，四台变压器为例）：

A．在正常双路供电时，高压I号进线（201路）带高压侧211、212负荷开关，高压II号进线（202 路）带高压侧221、222 负荷开关。此时高压201 柜合、202柜合、245柜 断。低压I段母线401柜合，低压II段母线402柜合、母联445段（低压开关401、402、445 不能三组同时投入）低压III段母线403 柜合、低压 IV 段母线404柜合，母联467断（低压开关403、404、467不能三组同时投入）。

B．高压变电室需由两人值班，值班员应持有有关主管部门颁发的上岗证书。上岗证 应在有效期内。

C．在高压变电室停电检修或安装工作时，值班人员应负责完成安全技术措施及安全

组织措施有关规定的工作，并向工作负责人指明停电范围，工作范围及带电设备的位置并 挂标识牌。D．电气设备停电后，在未做好安全措施之前，因随时有突然来电的可能，值班人员不得接触相关设备。

E．在发生严重威胁设备或设备安全的紧急情况下，值班人员应立即断开有关设备的 电源，但事后必须报告上级，并将情况详细记入值班记录。

F．当发生事故后，未找出原因和对现场未进行妥善处理前，不允许恢复供电。

G．高压设备巡视时，运行中的高压电气设备的绝缘部分应视为带电体，不可直接接 触摸，停电的电气设备在未装设接地线前，应视为带电设备。

H．值班人员巡视高压设备时，不得进行其他工作。I．高压设备发生接地故障时，人体与接地点的安全距离：室内应大于 4 米；室外应大 于 8 米，进入上述范围的人员应穿绝缘靴，手接触设备外壳和架构时，应戴绝缘手套。

J．雷雨时一般不宜巡视室外配电装置。如必须巡视，应穿绝缘靴。并不得用手直接接触避雷设施及其接地引下线。

K．按巡视线路巡视时，如发现高压线断落接地，应立即使行人远离断线落地处8米以外并派人开守，要迅速报告上级主管，设立警戒线并采取紧急处理措施切断接地线路电 源。

L．为减少对正常办公或生活的影响，非事故倒闸操作工作应在夜间进行，并提前24小时以上向各有关部门、使用单位或个人住户发出停电通知。

2.倒闸操作规程 1）倒闸操作由操作人员填写操作票，经专业主管审核同意无误后方可执行。2）倒闸操作必须二人执行，其中一人对设备较为熟悉者做监护，另一人操作。

3）操作前应核对设备名称、编号和位置。操作中要执行复诵制，必须按操作顺序操作，每操作完一项做一个记号，全部操作完毕后进行复查。

4）操作票应有编号，按照编号顺序使用。作废的操作要应注明“作废”字样，已经执 行的应注明“已执行”。

5）全部停电检修时必须做好保护接地，挂上醒目警示牌。

6）施工结束后，必须清理场地，分开接地刀闸，拆除接地线，由监护人员复查确认完 成后才可以恢复供电。

7）严格执行各项安全管理制度。

8）操作人及监护人要持有有效期内的上岗证。9）严格按照操作票进行倒闸操作。10）正式操作前在模拟屏上进行模拟。

11）倒闸操作进行间不要做与操作无关的事情。

12）送电线路送电前，要认真核查线路是否符合送电要求。13）按照规定期限保存倒闸操作票。

3.供电设备巡视检查规程 供电设备运行中的巡视检查是根据设备运行的技术要求，结合项目实际运行特点制定的运行巡视管理规程，要求由值班人员定期对设备设施进行巡视、检查，以发现不良运行 情况并及时整改解决的管理方式。

1)运行巡视要求

A．变配电室的值班人员定期巡视高压开关柜、变压器，如遇大风雨，强烈雷暴、地震或发生故障时，应临时增加巡视次数。

B.变配电室的值班人员必须按照规定的次数进行检查、巡视、监控，将每次巡视的时间、设备、结果等记入运行记录表中。

2）运行巡视的内容 A．变配电室巡视的内容

A）巡视变压器运行声音、温度是否正常，有无异响、异味。b）巡视配电柜有无声响和异味，各种仪表指示是否正常。

C）检查各种导线的接头是否有过热或烧伤的痕迹，接线是否良好。d）巡视配电室防小动物设施是否完好。e)各种标示物、标识牌是否完好。

F）安全用具是否齐全，是否放于规定的位置。

G）巡视电容器、直流屏、发电机、充电机是否正常。B．线路巡视项目

A）电杆有无倾斜、损坏、基础下沉现象。b）拉线和扳桩是否完好，绑线是否紧固。c）导线接头是否良好，绝缘子有无破损。d)避雷装置的接地是否良好。

E）检查电缆头、瓷套管有无破损和放电痕迹。

F）检查电缆沟盖板，防水是否完好，线缆的固定是否可靠，路线标桩是否完整，电缆沟内是否有积水，接地是否良好。

G)检查电缆沟和夹层的照明是否完好。3）巡视中发现问题的处理

A．对配电室的值班人员在巡视中发现的一般问题由当班电工及时采取措施处理。

B．对无法现场处置的问题应及时上报，在上级协调下加以解决。C．处理问题时应严格遵守安全操作规程的规定。4.设备安全管理规定

1）员工必须树立安全返防范意识，认真执行安全管理制度和设备管理安全技术规程，做好各项设施设备的安全运行及管理工作。

2)未经批准，除本专业操作人员任何人不得进入配电室等各要害部位。经批准进入者，由工程部有关人员陪同。

3）严禁携带火种和易燃易爆物品进入变配电室、发电机房等要害部位。4）各级人员必须严格按照安全技术规程进行设备运行、维修，认真检查所管辖设备安 全运行状态及所属机房范围的安全状况，一旦发现不安全因素，应及时报告。

5）各机房钥匙由值班人员专人负责，不得随意配制。无人时应锁好门窗。交接班时钥匙必须一起交接并做好记录。

6）各操作间、配电室、机房等要害部位禁止吸烟。

7）工程维修中，需要动用明火作业时必须办理动火证后才能施工。施工前彻底清除周 边的易燃物品，施工过程中加强火源管理，严禁违章作业，施工完成后认真清理确认安全后，方可离开。

8）设备维修中需使用易燃材料时，必须在保安部配合下采取必要防范措施。5.运行安全管理规程（图 1-21）6．紧急事故处理规程

1）对于突发性紧急事故，运行值班人员应立即赶赴现场采取紧急措施防止事态扩大，并视事故程度立即上报专业主管、部门经理以至公司主管领导； 2）工程部经理与专业技术人员确认事 故并制定应急处理方案，由上级主管领导 审批实施；

3）由工程部经理组织，调拨专业技术 人员对事故进行抢修，最大限度地减小给

客户造成的影响和对大厦或园区设施的损坏；

4）如有重大设备损坏应由专业主管填 写《事故报告》，并报告总经理，必要时要 报告上级主管部门，如劳动监察、供电监 察等政府主 管部门；

5）事故处理要做到事故原因分析不清 不放过，事故责任者未受到教育不放过，没有防 范措施不放过；

6）维修后由当事人及专业负责人写出 《事故及处理报告》，并呈报有关主管领导。 运行管理要求

运行管理工作目标

1．保证高压电气设备安全运行。2．顺利完成倒闸操作。

3．无设备故障和任何已知事故隐患。4．突发事件得到及时处理。

5．供电技术指标符合国家供电标准。运行管理规章制度

1．变（配）电室安全防火制度 1）灭火器材充足、完好、有效。2）防小动物措施完善。

3）室内应保持清洁、干燥、通风。

4）严禁吸烟、动火，施工动火必须有专 业主管以上级别人员批准。

安全运行管理监督检查设备运行情况制定设备安全运行制度填写《服务质量巡查记录表》每周检查各专业交接班记录检查各专业设备运行记录否是否达标是现场检查制定停机方案停机检修确认检修结果确认、存档

维修合同 篇7

发包方(甲方)：__医科大学

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本设备具体情况，双方达成如下协议。

第一条设备概况

1.1设备名称：

1.2设备地点：__医科大学

1.3承包方式：乙方包工包料

1.4工期：本设备自签订合同起年月日前竣工。

1.5设备质量：合格。

1.6合同价款(人民币)：大写(￥)

第二条甲方工作

2.1开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

对送修车辆应保证质量，按时完工，在维修过程中如发现其它故障需增加维修项目而延长维修期限时。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对设备质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。

根据我国标准执行，小修10日或20--公里;二级维护30日或5000公里;

2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条乙方职责：

3.1设备质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保设备质量达到合格等级。

3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，均由乙方自行负责。

维修服务范围：甲方对乙方本合同标的范围内的车辆，进行包括大修、二级维护等维 修服务，并代为车辆年检、二级维护验车、代办车辆保险及出险理赔手续等服务。

3.3文明施工方面：材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清;保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒。

a) 每次维修保养时,甲方需对维修车辆之零部件报价,待乙方确认后方可维修. b) 每次维修清单需由乙方驾驶员签字认可,并由其带回乙方存档备查.

3.4成品保护方面：乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品，损失由乙方承担，损失费用从设备款中扣除。

d) 乙方车辆进入甲方厂区,甲方须对车辆里程,油料等进行登记,除试车年检业务外,甲方不得私用甲方车辆,

3.5负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用。

3.6配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

3.7保险和设备施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。

3.6指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

a) 甲方对维修车辆设有质量担保期规定。在质量担保期内发生维修质量问题，由甲方免费返修。质量担保期规定如下：总成大修担保期为10000公里或三个月。

第四条工期约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的`措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

第五条设备质量及验收标准

5.1本设备以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰设备施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装设备质量检验评定同意标准》(GBJ300-88)等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

b) 对大修车辆严格执行1500公里内限时速80公里的走合期制度;c) 经由甲方维修的车辆出现异常时，应及时通知甲方，d) 如发生车辆事故。

5.2本设备质量达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽设备和中间设备的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽设备和中间设备验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。甲方应承担费用，由此造成停工，工期顺延;

在本合同执行时如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可由司法调解或诉讼解决。 十一、 合同期限：本合同有效期为壹年。如合同期满前十日内双方均不提终

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5设备竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

甲方的起重设备经有资质的检测机构检验合格后，要书面通知乙方。

第六条设备款结算

6.1双方商定本合同价款采用第(2)种;

(1)固定价格。

(2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的设备量决算。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。

甲方委托乙方每月定期进行维修、检查。乙方在下列定期检查内容中发现问题须及时书面报告甲方。

(3)可调价格;按照国家有关设备计价规定计算造价，按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2设备结算采用定额：

钢丝绳是否排列整齐，润滑是否良好，小车、吊钩钢丝绳是否变形、断丝、跳槽，在机械固定是否牢固，是否达到了4圈安全以上的要求

6.3取费标准：按四类取费。

第七条质量保证期

本项设备质保期1年。质保期内，设备因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，乙方需在2日内到场免费维修。

乙方责任：乙方应为派往施工现场人员办理人身意外伤害保险等。服从甲方管理，遵守甲方施工现场指定各项规章制度。

第八条付款方式

8.1设备验收合格后，向中标人支付至合同价70%的合同金额;

8..2经安徽医科大学审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95%，同时退还履约保证金(无息)。

甲方必须保证委托乙方维修、检查的起重设备的所有部件，都是具有相关起重设备生产制造许可证单位生产的。

8.2结算价的5%留取设备质量保证金，待质保期满无质量问题，招标人退还该设备质量保证金(无息)。

第九条材料供应约定

9.1乙方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

9.2凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对设备造成的损失全部由乙方承担。

将本单位车辆(数量、车型、车号清单附后)委托指定送到乙方进行维修、保养。

第十条安全生产和防火约定

10.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装设备安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例。

甲方车辆送修时必须填写报修单，填写清楚报修内容，并由甲方驾驶员签字后才能动工，甲方送修的车辆由乙方按照技术标准鉴定维修级别和项目合理安排维修。

第十一条违约责任

11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元违约金。

11.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和设备成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

乙方在维修过程中必须给甲方提供良好的优质服务，做到维修工期保证，维修质量保证，维修价格合理透明，及时完成维修任务。在材料采购正常化的情况下，大修、二保或总成大修的车辆。

11.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并承担损失。

乙方要把预估维修费用报给甲方，甲方驾驶员有权对车辆的维修项目和部件进行质量监督，并提出异议。

11.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

11.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

甲方车辆在乙方维修期间发生的费用可以挂帐，每次维修清单需由甲方指定驾驶员签字认可，(甲方指定驾驶员为：每次维修时甲方驾驶员需出具居民身份证等有效证件进行确认，如指定驾驶员变动。

第十二条争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响设备进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

为保证乙方流动资金的正常运转，甲方应该在每个季度最后一个月25日前或维修费达到壹万元时到乙方处结算清楚，大修车应在接车时结算费用。

12.2合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决。

承修方在维修过程中，发现其它故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式(包括文书、电报)通知托修方。

(1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁;

(2)依法向建设设备所在地人民法院起诉。

第十三条其它约定

13.1在本次施工中乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

乙方根据“车辆送修单”的要求对送修车辆进行细致检查，并在《送修单》上注明工时费、配件价格及完成时间，并报甲方。

13.2乙方严格按程序施工，每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序，从而确保设备质量。

13.3在施工中，本设备如有变更部分甲方应及时通知乙方，并给予办理经济签证。

13.4如因甲方未及时通知造成已完设备量返工，甲方因承担乙方经济损失。

第十四条其它未尽事宜，双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。

第十五条招投标文件是合同不可分割的重要组成部分，凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。

第十六条本协议一式陆份，甲方四份，乙方二份。

发包方：__医科大学(盖章)承包方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

20年月日20年月日

维修合同 篇8

甲方(需方):____________________

乙方(供方):____________________

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.

一,产品清单及友情链接

产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称 ____________________设备型号 ____________________数量 ____________________单价 ____________________合计 ____________________中标总价格(大写)

友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 ____%即____ 元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额____ %的余款即 ____元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.

二,交货时间及地点交货时间: (投标文件承诺时间).若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理.

交货地点:送货上门,安装调试.

三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围:

不可抗力引起的损害;

用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;

用户私自维修引起的损坏;

用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);

其它不属于供应商负担的保修事宜.

四,相关权利及义务

甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;

甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;

甲方有权监督乙方的`售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;

甲方在合同规定期限内履行付款责任;

甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行;

甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;

乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;

乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;

双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

甲方:

乙方:

由于工作需要，乙方将 台复印机委托甲方负责全面保养服务，经双方充分协商，签订以下全保合同：

复印机型号： 复印机 ______台。

合同期限：一年( ____年 ____月 ____日至 ____年 ____月 ____日)，(始起读数为 ____)。

保养费支付：于合同生效之日，以每月实际抄表读数计算，每页按人民币 ____元计算，费用于每月底结清(甲方应提供正式发票)。

甲方责任：

1、根据乙方实际复印量、复印机故障频率等情况定期上门保养、维护。

2、乙方的复印机发生故障时，应电话通知甲方上门维修，甲方接通知后4个小时内上门免费维修及更换零配件;

3、乙方可在节假日期间(包括周六、周日及法定节假日)通知甲方前往维修工作,合同期间甲方将会提供无限次电话咨询服务，以便及时解答乙方的疑难问题。

4、免费负责复印机的日常维护、正常操作下发生的故障排除、零配件调换、加墨粉。

5、若复印机在当日内无法修复，甲方将提供相同型号的备用机给乙方使用。

乙方责任：

1、指派专人负责复印机的日常使用，掌握复印机的日常操作技能。

2、提供能满足复印机正常工作所需的场所(合适的温度、湿度及清洁的环境等)。

3、在未经甲方同意的情况下不得自行拆卸或维修复印机。

因乙方操作员不按基本操作而引起的故障报修，应支付维修费。

任何一方如果迁移办公场所、或变更电话号码，都应即时通知对方。

任何一方在本合约有效期间内如欲终止本合约，应于三十天前以书面形式通知对方，一个月后甲乙方解除合同。本合同一式二份，甲方和乙方各持一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

乙方：(盖章)：

代表人(签名)：

代表人(签名)：

电话: 电话:

签约日期： ____年____ 月____ 日 签约日期：____ 年 ____月 ____日

维修合同 篇9

甲方(托修方)：

乙方(承修方)：

为了规范双方行为并保持彼此良好的合作关系，根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等、公平、自愿、诚信的.基础上，经双方友好协商就汽车维修事宜达成协议如下：

为共同遵守做好车辆维修及维护保养的相关事项，双方在签订协议后。

一、甲方权利义务

1 甲方暂定乙方为甲方所属车辆维修事项的指定企业(厂)。

2 甲方所管理的驾驶员在乙方所填制的结算单及其他任意凭据中的签字均不代表甲方对乙方任何行为(包括维修项目、价格、用料质量等)及凭据(单)记录内容的确认。

维修方在车辆维修及维护保养过程，必须按照国家对汽车维修质量所制定的修理技术标准及技术要求进行维修。

3 甲方应当根据双方约定的结算方式支付甲方所属车辆在乙方发生的车辆维修费用。

4 甲方对乙方所实施的维修项目、更换部件及乙方维修车辆所使用材料均应当拍照存档，且该照片为乙方向甲方申请费用结算时甲方核定乙方维修项目的有效依据。

维修方在车辆维修或维护属保质期内出现维修质量或配件质量等的问题的，由维修方负责免费维修和更换存在有质量问题的配件，因维修方维修质量导致托修方利益受损，维修方应作合理补偿。

5 乙方由于对车辆故障诊断错误或选用配件质量问题或质量瑕疵导致甲方车辆经维修出厂后，甲方驾驶员所描述故障没有彻底消除的，甲方不负担乙方本次维修甲方车辆的任何费用(含材料费)。

当车辆发生交通事故时，维修方按需求提供拖车服务。

6甲方根据乙方维修工作的需要积极履行协助义务。

7 车辆维修出厂后，确属乙方维修项目的质量未达到国家标准、行业标准、地方标准或修理厂维修要求，或未达到合理的使用期限，及使用假冒伪劣的零配件、燃润料。

维修方设有专人负责，协助托修方处理已发生交通事故的车辆的事后工作。如接到报案后，第一时间与肇事司机做好沟通工作，尽快赶赴现场协助处理事故车辆的相关手续事项和理赔手续。

二、乙方权利义务

1 按照国家标准、地方标准、行业标准、本厂维修要求实施汽车维修作业，保证维修质量。

2 对甲方送修车辆进行进厂检验、过程检验和竣工检验。

3 乙方在竣工交付车辆前，对该车辆负有保管责任。除维修检验试车外，乙方不得因其他任何原因使用该车辆。

维修方维修车辆结束后，托修方应仔细检查竣工车辆，如维修结果符合送修要求、维修费计算合理，托修方经办人应在“结算清单”如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理，或发现使用不符合要求的配件材料，托修方向维修方提出存在的问题。

4 乙方维修车辆使用的配件材料应符合国家规定的质量标准，如使用修复配件或旧配件的，经甲方书面同意，该配件应达到相关产品的质量标准。

如托修方在车辆完工之日起5日内，没有以书面形式向维修方提出问题，而又不在“上签字，则视为托修方同意接受“

5 乙方将车辆交由第三方维修，须经甲方书面同意。第三方造成甲方车辆损害或他人损失及经第三方维修后的维修质量原因造成的所有损失，乙方应承担赔偿责任。

维修方应严格执行合同中规定的各项维修工时费定额和收费标准及配件价格。

6 在质量保证期和承诺的质量保证期内，因维修质量原因造成汽车无法正常使用，且乙方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成汽车无法使用的相关证据的，乙方应当及时无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。

7 乙方愿为甲方提供维修让利和优惠服务。

三、维修类别与项目

1、乙方应当对送修车辆进行维修前诊断检验，预定维修项目并估算费用。

2、乙方预定的维修项目、内容，预计的维修费用，应当经甲方以书面形式或签章认可。

3、维修过程中确需追加作业项目和费用的，应征得甲方书面形式或签章认可。

4、实际维修项目和费用以经双方签章的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为准。

四、维修配件与材料

1、乙方针对甲方车辆所需更换的配件或使用的材料，应当提供两种以上不同品牌(产地)同型号备件(材料)供甲方选用。

维修方应保证维修所用材料是未使用过的原厂生产的合格正品(如确需使用付厂产品或旧拆车件的,并完全符合合同规定的质量和性能的要求。维修方应保证使用的配件材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在质量保证期内，维修方应对由于维修技术、工艺或配件材料的缺陷以及其他由于维修方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由维修方负担。根据法定检验机构的检验结果或在质量保证期内，如果证明维修是有缺陷的。

乙方承诺其提供的维修配件材料，应当符合国家规定，标示配件性质并明码标价。

2 、乙方应当提供维修所用材料的清单，明确材料名称、标识、规格、型号、产地、类别、数量、提供方式、单价、金额等。

如果维修方在收到索赔通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有采取措施，托修方可采取必要的补救措施。

3、更换下配件处理方式：经甲方拍照存档后委托乙方处理。

五、维修竣工检验及检验质量标准

经由乙方维修的项目在合理的质量保证期限内负有质量保证义务。

乙方应当为甲方车辆建立维修档案。

六、维修费用及结算方式

1、收费标准 双方约定工时单价：40元/工时

工时时长以行业标准规定的维修项目工时定额或各维修项目假定连续作业所需时间的累加。

2、维修费用计算按照以下方式计算：

维修费用=工时费(工时单价 × 工时定额)+配件与材料费+税金。

3、实际结算费用应以经双方确认后的维修结算清单为准。

4、结算方式

乙方应当在每年6月和12月分两次将该期间间隔甲方所属车辆在乙方维修的相关有效票据和经双方确认后的维修结算清单提供给甲方，经甲方汇总核对后，以转账方式支付于乙方。

在合同规定的质量保证期内，如果维修方对托修方提出的索赔负有责任。

双方确认后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”是乙方结账的凭据。

晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单样表做为本合同的附件附后。

七、汽车交付与费用确认

汽车维修竣工后，乙方应通知甲方提取车辆。双方应当确认维修项目和费用。逾期甲方则以乙方各该次实际发生的维修项目，依照乙方各项目预计费用合计金额的70%做挂帐处理。

维修方同意免收该次维修的维修费用，并承担由此发生的一些损失和费用及车辆停场，按照双方约定每小时为20元的补偿为计算单位。

不再争议。

八、维修质量保证期

质量保证期从维修竣工并交付给甲方之日起一年或三万公里计算(电子元件不受此限，但应当保证合理的使用期限)，保证期以行驶里程或日期指标先达到者为准。

维修方必须用符合合同规定的规格、质量和性能要求的全新的原装合格品免费予以更换。同时，维修方应按合同规定，对修补或更换件相应延长质量保证期。

由于甲方所属驾驶员操作不当或遭遇不可抗力造成乙方维修甲方车辆的维修项目及更换部(配)件损毁，乙方不再承担任何质量保证责任。

车辆如发生故障时，托修方车辆驾驶员应及时进行补救，避免损失扩大，如未采取措施。

本合同约定的质量保证期如低于有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期，则以有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期为准。

每月3日为当月截止日期，维修方执配件、费用明细表和维修报告单应于次月5日前将全部结算清单(并打印总报表)交由托修方经办人核对确认后签名，托修方财务部门收到维修方交来汽车维修专用发票十五个工作日内办理付款手续(如：

九、合同变更及解除

1、在车辆维修过程中，双方可对本合同内容进行变更。变更内容经双方同意，变更事项双方约定按照书面形式进行确认。

在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如解决不了。

2、变更的内容与本合同具有同等法律效力，与本合同内容相冲突的，以变更后内容为准。但变更续订(立)合同的有效期间超过一年的约定无效。

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上。

3、双方可协商解除合同。非因本合同约定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

4、在质量保证期内，甲方送修的汽车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，甲方有权解除本合同。

条 维修类别与项目乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验，提出需要维修的类别和项目。

5、未经甲方同意，乙方将车辆交由第三方维修的，甲方有权本解除合同。

6、本合同自双方签章之日起一年内有效。其中，双方约定自合同生效之日起计算六个月为合作试运行期间。

合作试运行期间任意一方可以随时解除合同。

合同有效期届满之前一个月，经由双方协商后可以以书面形式续订(立)合同有效期间，但该有效期间不超过一年。

乙方接收待修车辆时，甲方应当自行取走车内可移动物品。车上附件、设备等填入《车辆维修前诊断检验单》的。

7、经由双方确认的维修费用依照民法通则相关规定处理。

十、争议及纠纷处理

本合同履行过程中产生争议、纠纷的，由甲乙双方协商解决;协商不成的，双方同意以向县级以上道路运输管理机构或晋城市消费者协会申请调解或以诉讼方式解决本合同争议。

按照交通部《机动车维修管理规定》第三十七条规定执行：整车或总成修理的质量保证期为车辆行驶--0公里或者100日;二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;

十一、其他

1、本合同经双方盖章后生效。合同一式两份，双方各执一份。

2、经由甲方或甲方授权的部门(人)签章后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为乙方同甲方结算的有效依据。

质量保证期，从维修竣工后，由甲方验收取车的当日起计算;因维修质量问题返修的，其返修的作业项目，从返修竣工后。

3、就甲方所属车辆，乙方已经发生的维修事项适用本合同的约定。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

签订日期：

上一篇 ：[参考]《凿壁借光》读后感模板
下一篇 ：海边一年级作文合集十五篇