【#合同# #工程施工合同纠纷和解协议书(精品五篇)#】签署合同已经逐渐成为人们在从事经济活动中的一项习惯性动作。与公司签订合同可以保障双方利益，一旦发生拖欠工资等问题，可以通过合同来维护自己的权益。当然，签订合同也是相互制约的，所以对于合同这一法律文件的了解至关重要。希望这份实用的“工程施工合同纠纷和解协议书”可以帮助您更加深入了解合同的重要性和作用，但请注意本文仅提供参考信息！
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司
乙方：____________公司
________年_____月_____日
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：xx工程有限公司 地址：xx市xx区xx路xx号
乙方：xx建筑物业有限公司 地址：xx市xx区xx路xx号
经双方协商，就双方在工程施工合同方面发生的纠纷，达成如下和解协议：
一、工程施工合同纠纷原因
1、施工时间：乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务；甲方则声称乙方未按时支付施工款项。
2、工程质量：乙方声称甲方的施工质量不达标，影响了工程的使用效果；甲方认为问题出在乙方方面，乙方未按照合同约定的图纸进行施工，导致工程质量下降。
二、和解内容
1、施工时间：双方同意相互宽限，甲方在本协议签署之日起，须在一周内完成未完成的施工任务；乙方在甲方完成任务并验收合格后，即可支付相应款项。
2、工程质量：在工程使用过程中出现的质量问题，双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题，甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题，乙方需承担修复费用。
三、和解后的责任分配
1、在本次和解中，甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。
2、双方互相保证在工程施工过程中，不会再出现类似的问题，如发生纠纷将及时协商解决。
四、法律效力
本协议一式两份，双方各执一份。自双方签署之日起生效，并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议，应当经过协商，并达成书面一致意见。
签署人：甲方代表 乙方代表
日期： 日期：
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：××建筑有限公司
乙方：××装饰工程有限公司
地点：××市
经过双方友好协商，本着互惠互利的原则，特就工程施工合同纠纷达成如下协议：
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同（以下简称“合同”），约定了乙方完成某楼盘的装修工程，总价款为××万元，工期从××年×月×日开始，至××年×月×日结束。但在工程施工过程中，甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题，经过沟通协商后未能达成一致意见，双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意，采用和解方式解决纠纷，撤销起诉，进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题：乙方承诺，在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改，并保证符合相关规定和标准，以配合甲方验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，对由于自身原因导致的工期延误进行补偿，并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题：甲方与乙方协商后，乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准，重新制定付款计划。
4、 保证金问题：甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后，将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题：乙方须在××年×月×日前提交整改计划，并在××年×月×日前完成整改工作，甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题：甲方与乙方协商制定新的价款标准，并按照新的价款标准重新制定付款计划，保证按时足额支付。
4、 保证金问题：乙方完成工程施工后，甲方验收合格并确认后，将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效，双方应在××日前履行协议内容，以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题，应及时协商解决，保持沟通，避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：××建筑有限公司 （盖章） 乙方：××装饰工程有限公司 （盖章）
签署日期：××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方： 安徽省某某工程有限公司
地址： 安徽省某某市某某区某某路123号
法定代表人：张三
乙方： 某某建设有限责任公司
地址： 安徽省某某市某某区某某路456号
法定代表人：李四
在本合同履行过程中，由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为，导致双方纠纷不断，经过多次协商和友好谈判，本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则，达成如下协议：
一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽，互相道歉，并愿意承担各自的责任。
二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失，甲方负责支付30%的赔偿金，乙方负责支付70%的赔偿金。
三、双方协商同意，甲方支付乙方200万元，乙方向甲方出具有关文件，以解决由此引起的各项问题。
四、本协议自签订之日起生效，双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务，不得再有其他的争议或问题，否则应依据本次协议规定予以处理。
五、本协议的签署未经双方协商一致，任何一方不得单方面撤销或修改，否则应该视为违约行为，被视为继续违反合同，按照双方在该协议中约定的方式予以处理。
六、本协议一式三份，自双方签字生效。一份交甲方，一份交乙方，一份存档备查。
甲方： 安徽省某某工程有限公司
签字：_____________
法定代表人： 张三
日期： 年 月 日
乙方： 某某建设有限责任公司
签字：_____________
法定代表人： 李四
日期： 年 月 日
随着互联网行业的发展，我们经常会需要使用到一些范文，范文能够运用到我们生活的方方面面，让我们来参考一些范文吧！小编现在推荐你阅读一下小工程施工合同协议书精华，希望对你的工作和生活有所帮助。工程施工合同纠纷和解协议书甲方：xxx有限公司地址：xxx法定代表人：xxx联系电话：xxx乙方：xxx工程有限...
励志的句子已按您的要求准备了一篇包含《工程委托施工合同协议书》的文章。随着人们逐渐看重法律，重视合同的人变得越来越多。不过在签订合同的时候要根据双方权益合理衡量。欢迎您参阅读本网页！...
当今社会经济飞速发展，提前学会撰写合同了解合同是很关键的。合同到底怎么写？小编特地为大家精心收集和整理了“建筑工程施工合同协议书模板”，相信会对你有所帮助！...
最佳答案市场是海，质量是船，品牌是帆，人们逐步认识到签署合同对于保障自身权益的重要性。当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。请看下面励志的句子编辑为您整理的“工程合同协议书”相关的完整数据，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！...
现在人们之间的交流方式变多了，分享一些好句子成为一种时尚，可能正好有句子让你感同身受、深入人心。让人一眼惊艳的句子有什么呢？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“解除施工协议书4篇”，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！ 甲方： 乙方： 甲方 与乙方 原于 年 月 日签订的 ，经双方协商就有关事项达...
在当今社会，人们对信誉越来越看重，合同也成为生活和工作中不可或缺的一部分。签署一份双方满意的合同至关重要，这是一个不容忽视的步骤。那么，什么样的合同才能被称为规范呢？请阅读以下文章，让更多人了解这个话题。...
由于各种各样的现实原因，合同对我们有很大的帮助。你签订合同的次数多吗？编辑确信这份“经济纠纷协议书”肯定能够满足您的需求，但愿对你的学习工作带来帮助！...
随着人们的教育质量的提升，我们经常会需要使用到一些范文，写好范文能够给大家提供好的参考，什么样的范文比较高质量？以下是由小编为大家整理的“施工合同协议书”，欢迎阅读，希望你能够喜欢并分享！甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工...
